ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

29.04.2021 Справа № 905/245/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В., при секретарі судового засідання Мальованій О.С., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОНТУР-М" (01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 21, квартира 41; )

до відповідача: Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 5; )

про стягнення 1 407 446,98 грн.,-

за зустрічним позовом Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 5; )

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОНТУР-М" (01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 21, квартира 41; )

про стягнення пені в сумі 270 489,20 грн. за порушення строків виконання зобов`язання за договором підряду №1.11/49 від 28.11.2019

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОНТУР-М" звернулося до Господарського суду Донецької області з позовом до Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради про стягнення 924 796,03 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем грошових зобов`язань за договором підряду №1.11/49 від 28.11.2019, внаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 924 796,03 грн.

25.03.2021 через канцелярію суду від Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради надійшла зустрічна позовна заява до товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "КОНТУР-М" про стягнення пені в сумі 270 489,20 грн. за порушення строків виконання зобов`язання за договором підряду №1.11/49 від 28.11.2019.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог позивач за зустрічним позовом посилався на порушення відповідачем за зустрічним позовом строків виконання робіт, що призвело до несвоєчасного та не в повному обсязі виконання будівельних робіт за об`єктом та, як наслідок, порушення інтересів територіальної громади міста Маріуполь, а також порушує принципи ефективного та своєчасного використання бюджетних коштів.

Ухвалою суду від 29.03.2021 зустрічну позовну заяву було прийнято та об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на обставини справи, з метою належної підготовки справи для розгляду, судом продовжено строк розгляду справи № 905/245/21 на стадії підготовчого провадження на тридцять днів до 13.05.2021.

Представник позивача за первісним позовом в підготовче засідання не з`явився, на адресу суду надіслав клопотання, в якому просив долучити до матеріалів справи докази на підтвердження направлення відповідачу за первісним позовом акту форми КБ-2в та довідки КБ-3 на суму 1 482 654,18 грн.

Представник відповідача за первісним позовом в підготовче засідання не з`явився, на адресу суду надіслав відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі та провести підготовче засідання без його участі. Також від представника відповідача надійшла відповідь на відзив на зустрічний позов, в якій останній надав пояснення по справі.

Оскільки розгляд справи неодноразово відкладався, суд вважає, що сторони мали час та можливість надати всі необхідні письмові докази, які мають значення для розгляду справи по суті.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на підставі наявних матеріалів у справі.

Керуючись ст. ст. 182-183, 185, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд, -

У Х В А Л И В

Закрити підготовче провадження у справі № 905/245/21 та призначити розгляд справи по суті на 14.05.2021 року об 11:00 год, який відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, місто Харків, проспект Науки, 5, кабінет № 411.

Явка учасників справи в судове засідання не є обов`язковою.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання 29.04.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Бокова