ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

13.05.2021 м. Дніпро Справа № 908/665/20

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Чередка А.Є. (доповідач)

суддів: Коваль Л.А., Мороза В.Ф.,

при секретарі судового засідання: Мудрак О.М.

розглянувши матеріали апеляційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області

на рішення Господарського суду Запорізької області (суддя Азізбекян Т.А.) від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» (69124, м. Запоріжжя, вулиця Хортицьке шосе, 32-А, квартира 74; поштова адреса : 69032, м. Запоріжжя, Виборзька ,16; ).

до відповідача Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області (69035, місто Запоріжжя, проспект Соборний,168, ).

про стягнення заборгованості за договором

за зустрічним позовом Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області (69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний,168, ).

до відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» (69124, Хортицьке шосе, 32-А, кв. 74; фактична адреса: 69032, м. Запоріжжя, вулиця Виборзька, 16).

про визнання недійсним акту приймання - виконання будівельних робіт № 11/383-16.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20 первісний позов залишено без задоволення; зустрічний позов залишено без задоволення.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій», в якій просить рішення Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20 скасувати в частині залишення без задоволення первісного позову та прийняти в цій частині нове рішення, яким задовольнити первісний позов та стягнути з Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» заборгованість за Договором підряду № 383-16 від 21.10.2016р. на загальну суму 727 117,87 грн., з яких основний борг становить 416 966,10 грн., сума пені - 152 192,61 грн., штраф за прострочення понад тридцять днів - 29 187,62 грн, 3 % річних - 32 164,83 грн., інфляційні втрати - 96 606,71 грн, а також судові витрати на загальну суму 12 406,77 грн., з яких судовий збір у розмірі 10 906,72 грн., витрати на правову допомогу - 1 500,00 грн.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 01.03.2021р. поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» строк подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій» на рішення Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20, розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 01.04.21р. о 10:00 год.

Також, до Центрального апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою звернулося Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області, в якій просить рішення Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20 скасувати в частині залишення без задоволення зустрічного позову та прийняти в цій частині нове рішення, яким зустрічний позов про визнання недійсним акту приймання виконаних будівельних робіт № 11/383-16 за травень 2017 року по договору від 21.10.2016 № 383-16 задовольнити.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 12.03.2021р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області на рішення Господарського суду Запорізької області від 25.11.2020р. у справі № 908/665/20 та приєднано її до спільного розгляду з апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр будівельних технологій», розгляд апеляційної скарги призначено в судове засідання на 01.04.21р. о 10:00 год.

У зв`язку з перебуванням судді-члена колегії Мороза В.Ф. на лікарняному, відповідно до п. 2.4.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Центральному апеляційному господарському суді, затверджених рішенням, оформленим протоколом зборів суддів Центрального апеляційного господарського суду №2 від 08.10.18р. зі змінами, розгляд справи № 908/665/20, призначеної на 1 квітня 2021 року, не відбувся.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 06.04.2021р. розгляд скарги призначено в судове засідання на 13.05.21р. о 11:30 год.

Представник відповідача в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення розгляду апеляційної скарги.

Позивач не забезпечив явку повноважного представника до судового засідання.

З огляду на обставини справи, а також з метою повного та всебічного розгляду апеляційної скарги, забезпечення прав та інтересів усіх учасників справи, апеляційний суд вважає за необхідне розгляд апеляційної скарги відкласти.

Керуючись ст.ст. 202, 216, 234, 270, 281 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний суд -

УХВАЛИВ:

Розгляд апеляційної скарги відкласти в судове засідання на 17.06.21р. о 12:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65, зал засідань № 415-а.

Визнати явку повноважних представників учасників справи в судове засідання обов`язковою та викликати повноважних представників учасників справи в судове засідання.

Інформацію по справі учасники справи можуть отримати на сторінці Центрального апеляційного господарського суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://court.gov.ua/fair/sud4876/ або переглянути процесуальні документи по справі на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/

Копію ухвали надіслати учасникам справи на електронну пошту.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Повна ухвала складена 17.05.2021р.

Головуючий суддя А.Є. Чередко

Суддя Л.А. Коваль

Суддя В.Ф. Мороз