ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

16.03.2021 Справа № 905/443/21

Суддя господарського суду Донецької області Чернова О.В., розглянувши матеріали

позовної заяви: Комунального підприємства «Міське управління капітального будівництва», м. Маріуполь Донецької області

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвесбуд», м. Северодонецьк Луганської області

про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язань за договором підряду №134/2019 від 22.08.2019 у розмірі 1 172 692,01 грн. та пені за ненадання виконавчої документації у розмірі 1 291 167,91 грн., що разом складає 2 463 859,92 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Комунальне підприємство «Міське управління капітального будівництва», м. Маріуполь Донецької області звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвесбуд», м. Северодонецьк Луганської області про стягнення пені за прострочення виконання зобов`язань за договором підряду №134/2019 від 22.08.2019 у розмірі 1 172 692,01 грн. та пені за ненадання виконавчої документації у розмірі 1 291 167,91 грн., що разом складає 2 463 859,92 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем строку виконання робіт за договором підряду 134/2019 від 22.08.2019 та ненадання відповідачем виконавчої документації, в наслідок чого виникли підстави для нарахування пені у загальному розмірі 2 463 859,92 грн.

Позов подано з додержанням вимог, викладених у ст.ст. 162-164, 172 Господарського процесуального кодексу України і додані до нього матеріали достатні для прийняття позовної заяви до розгляду.

Відповідно до ч.1 ст.12 ГПК України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження, позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно з п.2 ч.3 ст.12 ГПК України, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що справа №905/443/21 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 12, 120, ч.3 ст. 174, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі 905/443/21.

2.Справу №905/443/21 розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 07.04.2021 року о 10:40 год., яке відбудеться у приміщенні суду, зал судового засідання № 313.

4.Викликати Комунальне підприємство «Міське управління капітального будівництва», м. Маріуполь Донецької області в якості позивача.

5.Викликати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвесбуд», м. Северодонецьк Луганської області в якості відповідача.

6.Встановити відповідачу строк для подачі відзиву на позов до 01.04.2021 та заперечень на відповідь позивача на відзив до 07.04.2021 року.

7. Встановити позивачу строк для подачі відповіді на відзив до 07.04.2021 року.

8. Зобов`язати позивача:

- з`явитись у підготовче засідання; надати довіреність на представника або інший документ, що підтверджує повноваження представника та відповідає вимогам чинного законодавства України; документ, що посвідчує особу представника;

- надати докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується відповідь на відзив відповідача;

- надати документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до них доказів відповідачу;

- у разі неявки у підготовче засідання, повідомити суд про причини такої неявки.

Зобов`язати відповідача:

- з`явитись у підготовче засідання; надати довіреність на представника або інший документ, що підтверджує повноваження представника та відповідає вимогам чинного законодавства України; документ, що посвідчує особу представника;

- надати докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення у відзиві на позов та заперечення на відповідь позивача на відзив;

- надати документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву на позов та заперечень на відповідь позивача на відзив і доданих до них доказів позивачу;

- у разі неявки у підготовче засідання, повідомити суд про причини такої неявки.

9. Всі витребувані матеріали надати до канцелярії суду з відповідно оформленим супровідним листом до дня підготовчого засідання.

Роз`яснити сторонам, що відповідно до п.1 ч.1 ст.135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, з відповідної особи стягується штраф у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Інформацію по справі, що розглядається можливо отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Ухвала складена та підписана 16.03.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова