РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.01.2021Справа № 910/12660/20

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши справу

за позовомДочірнього підприємства "Хмельницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"
доТовариства з обмеженою відповідальністю "МСУ-2"
простягнення 114 385 грн 61 коп.
Представники:не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

25.08.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Дочірнього підприємства "Хмельницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "МСУ-2" про стягнення 114 385 грн 61 коп. заборгованості за договором про виконання робіт від 29.11.2019 № 103 та договором про виконання робіт від 27.12.2019 № 118, в тому числі: 110 202 грн 00 коп. основної заборгованості, 1 966 грн 00 коп. 3 % річних та 2 217 грн 61 коп. інфляційних втрат.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладених сторонами договорів про виконання робіт від 29.11.2019 № 103 та від 27.12.2019 № 118 належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо оплати виконаних робіт, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 110 202 грн 00 коп. Крім того, у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань позивачем нараховано 1 966 грн 00 коп. 3 % річних та 2 217 грн 61 коп. інфляційних втрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.08.2020, на підставі частини 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, позовну заяву залишено без руху.

22.09.2020 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на підтвердження усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 відкрито провадження у справі № 910/12660/20, розгляд справи постановлено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

19.11.2020 на електронну пошту Господарського суду міста Києва від позивача надійшло повідомлення про оголошення перерви в судовому засіданні.

24.11.2020 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшло повідомлення про оголошення перерви в судовому засіданні.

11.01.2020 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Станом на 11.01.2021 відповідачем вимог ухвали суду від 05.10.2020, зокрема, щодо подання відзиву на позов, не виконано, хоча ухвалу про відкриття провадження у справі було отримано 13.10.2020, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 845.

Враховуючи викладене, суд вирішує справу за наявними матеріалами справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 між Дочірнім підприємством "Хмельницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (підрядник (субпідрядник) за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "МСУ-2" (замовник за договором) укладено договір про виконання робіт № 103 (далі - договір), відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором замовник (генпідрядник) доручає, а підрядник (субпідрядник) зобов`язується виконати роботи механізмами, а замовник (генпідрядник) зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до пункту 1.2. договору найменування робіт: виконання робіт механізмами. Склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються підряднику (субпідряднику) визначені проектно-кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі, якщо це передбачено законодавством України). Місце виконання робіт: м. Старокостянтинів.

Згідно з пунктами 3.1., 3.2., 3.3. договору ціна цього договору становить: сто шість тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень, в тому числі: ПДВ - сімнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні, що станом на дату укладення договору дорівнює загальній вартості робіт. Вартість робіт за договором визначається договірною ціною.

Договірна ціна динамічна, якщо інше не погоджено письмово сторонами.

Договірна ціна може переглядатися сторонами з врахуванням відповідних положень договору, зокрема сторони врахували, що договірна ціна підлягає збільшенню за наступних умовах (але не виключно): зміна обсягу і складу робіт; ринкове подорожчання матеріалів і робіт; прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; виконання непередбачених робіт. Збільшення договірної ціни відбувається за згодою сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди (якщо інше не встановлено договором). В разі безпідставного ухилення замовником (генпідрядником) від укладення зазначеної додаткової угоди протягом 10 днів від дня направлення такої угоди, збільшення договірної ціни є погодженим сторонами.

Пунктами 4.1., 4.2. договору визначено, що замовник (генпідрядник) перераховує підряднику (субпідряднику) аванс в розмірі до 40% вартості обсягу робіт за договором протягом 3 днів з моменту підписання даного договору.

Розрахунки за виконані роботи по цьому договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок підрядника (субпідрядника) протягом 3 днів після одержання від підрядника (субпідрядника) акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

В разі безпідставного не підписання замовником (генпідрядником), зазначених в цьому пункті договору первинних документів роботи вважаються прийнятими на 15 день від дня направлення (передання) підрядником (субпідрядником) акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) замовнику (генпідряднику). Не прийняття робіт є безпідставним, якщо в підрядника (субпідрядника) у визначений цим пунктом договору строк відсутня вмотивована відмова з доданням відповідних документів щодо підстав такої відмови.

Прострочення оплати чергового платежу надає право підряднику (субпідрядникові) призупинити виконання робіт на кількість прострочки з оплати та вимагати стягнення коштів за фактично виконані роботи з врахуванням індексу інфляції, 3% річних, неустойки інших понесених збитків, витрат, шкоди тощо.

В такому випадку підрядник (субпідрядник) не несе жодної відповідальності за неналежне та/або невчасне виконання робіт.

За умовами пунктів 4.3. - 4.5. здача-приймання закінчених робіт (об`єкту) здійснюється відповідно до вимог нормативних актів. Фінансування організацію прийняття виконаних робіт покладається на замовника (генпідрядника), якщо інше не буде визначено письмово сторонами.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання виконаних робіт, які виникли з вини підрядника (субпідрядника), повинні бути усунуті підрядником (субпідрядником) протягом розумних строків. Якщо підрядник (субпідрядник) бажає чи не може усунути ці недоліки, замовник (генпідрядник) має право усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок підрядника (субпідрядника) виключно у випадку попереднього письмового погодження підрядником (субпідрядником) та порядку виконання робіт по усуненню недоліків, в іншому випадку витрати на усунення недоліків силами замовника (генпідрядника) або залученими ним особами на підрядника (субпідрядника) не покладаються.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам не оплачуються виключно у випадку, якщо за вибір таких ресурсів відповідав лише підрядник (субпідрядник) і лише за умови, що використання саме таких матеріалів виникли недоліки (дефекти) з вини підрядника (субпідрядника).

Витрати замовника (генпідрядника) на усунення недоліків робіт, в тому числі виявлені під час гарантійного строку компенсуються підрядником (субпідрядником) виключно у випадку попереднього письмового погодження ним (шляхом підписання директором (або належним чином уповноваженою особою) та скріпленням печаткою підрядника (субпідрядника) ціни, порядку та виконавця робіт по усуненню недоліків, в іншому випадку зазначені витрати на підрядника (субпідрядника) не покладаються.

Здача-приймання робіт провадиться уповноваженими представниками підрядника (субпідрядника) та замовника (генпідрядника).

Відповідно до пункту 4.7. договору акти виконаних робіт готує підрядник (субпідрядник) і разом з представниом замовника (генпідрядника) звіряє акти з фактично виконаними обсягами робіт протягом 3 днів з моменту підготовки акту.

Згідно із пунктами 5.1., 5.2. договору строки виконання робіт за цим договором визначені в календарному плані робіт (календарному графіку виконання робіт), що є невід`ємною частиною даного договору.

Строки виконання робіт: календарна дата початку робіт з 29 листопада 2019 року, але не раніше ніж через днів з моменту зарахування повної суми відповідно до умов договору, кінцевий строк закінчення 31 грудня 2019 року, з врахуванням інших умов договору щодо строків виконання робіт.

Виконання робіт за цим договором може бути закінчено достроково.

Роботи вважаються виконаними після підписання акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в). Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод.

Сторони встановили та підтверджують, що будь-яке порушення умов договору замовником (генпідрядником), в тому числі (але не виключно) порушення щодо виконання обов`язку з оплати, порушення щодо передання матеріалів тощо є підставою для автоматичного перенесення строків виконання робіт за договором на строк порушення виконання зобов`язання замовника (генпідрядника). В даному випадку відповідальність підрядника (субпідрядника) за прострочення виконання робіт не наступає.

Місце виконання робіт - м. Старокостянтинів.

Строки виконання робіт вважаються перенесеними на період дії наступних обставин: виникнення обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання замовником (генпідрядником) своїх зобов`язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної та іншої документації, ресурсів тощо); внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2019, а в частині грошових зобов`язань - до повного їх виконання (пункт 10.1. договору).

27.12.2019 між Дочірнім підприємством "Хмельницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (підрядник (субпідрядник) за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "МСУ-2" (замовник за договором) укладено договір про виконання робіт № 118 (далі - договір), відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором замовник (генпідрядник) доручає, а підрядник (субпідрядник) зобов`язується виконати роботи механізмами, а замовник (генпідрядник) зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи.

Відповідно до пункту 1.2. договору найменування робіт: виконання робіт механізмами. Склад та обсяги робіт, а також основні параметри робіт, що доручаються підряднику (субпідряднику) визначені проектно-кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі, якщо це передбачено законодавством України). Місце виконання робіт: м. Старокостянтинів.

Згідно з пунктами 3.1., 3.2., 3.3. договору ціна цього договору становить: три тисячі двісті дванадцять гривень, в тому числі: ПДВ п`ятсот тридцять п`ять гривень, що станом на дату укладення договору дорівнює загальній вартості робіт. Вартість робіт за договором визначається договірною ціною.

Договірна ціна динамічна, якщо інше не погоджено письмово сторонами.

Договірна ціна може переглядатися сторонами з врахуванням відповідних положень договору, зокрема сторони врахували, що договірна ціна підлягає збільшенню за наступних умов (але не виключно): зміна обсягу і складу робіт; ринкове подорожчання матеріалів і робіт; прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; виконання непередбачених робіт. Збільшення договірної ціни відбувається за згодою сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди (якщо інше не встановлено договором). В разі безпідставного ухилення замовником (генпідрядником) від укладення зазначеної додаткової угоди протягом 10 днів від дня направлення такої угоди, збільшення договірної ціни є погодженим сторонами.

Пунктами 4.1., 4.2. договору визначено, що замовник (генпідрядник) перераховує підряднику (субпідряднику) аванс в розмірі до 40% вартості обсягу робіт за договором протягом 3 днів з моменту підписання даного договору.

Розрахунки за виконані роботи по цьому договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок підрядника (субпідрядника) протягом 3 днів після одержання від підрядника (субпідрядника) акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

В разі безпідставного не підписання замовником (генпідрядником), зазначених в цьому пункті договору первинних документів вважаються прийнятими на 15 день від дня направлення (передання) підрядником (субпідрядником) акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) замовнику (генпідряднику). Не прийняття робіт є безпідставним, якщо в підрядника (субпідрядника) у визначений цим пунктом договору строк відсутня вмотивована відмова з доданням відповідних документів щодо підстав такої відмови.

Прострочення оплати чергового платежу надає право підряднику (субпідрядникові) призупинити виконання робіт на кількість днів прострочки з оплати та вимагати стягнення коштів за фактично виконані роботи з врахуванням індексу інфляції, 3% річних, неустойки інших понесених збитків, витрат, шкоди тощо.

В такому випадку підрядник (субпідрядник) не несе жодної відповідальності за неналежне та/або невчасне виконання робіт.

За умовами пунктів 4.3. - 4.5. здача-приймання закінчених робіт (об`єкту) здійснюється відповідно до вимог нормативних актів. Фінансування організацію прийняття виконаних робіт покладається на замовника (генпідрядника), якщо інше не буде визначено письмово сторонами.

Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання виконаних робіт, які виникли з вини підрядника (субпідрядника), повинні бути усунуті підрядником (субпідрядником) протягом розумних строків. Якщо підрядник (субпідрядник) бажає чи не може усунути ці недоліки, замовник (генпідрядник) має право усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок підрядника (субпідрядника) виключно у випадку попереднього письмового погодження підрядником (субпідрядником) та порядку виконання робіт по усуненню недоліків, в іншому випадку витрати на усунення недоліків силами замовника (генпідрядника) або залученими ним особами на підрядника (субпідрядника) не покладаються.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам не оплачуються виключно у випадку, якщо за вибір таких ресурсів відповідав лише підрядник (субпідрядник) і лише за умови, що використання саме таких матеріалів виникли недоліки (дефекти) з вини підрядника (субпідрядника).

Витрати замовника (генпідрядника) на усунення недоліків робіт, в тому числі виявлені під час гарантійного строку компенсуються підрядником (субпідрядником) виключно у випадку попереднього письмового погодження ним (шляхом підписання директором (або належним чином уповноваженою особою) та скріпленням печаткою підрядника (субпідрядника) ціни, порядку та виконавця робіт по усуненню недоліків, в іншому випадку зазначені витрати на підрядника (субпідрядника) не покладаються.

Здача-приймання робіт провадиться уповноваженими представниками підрядника (субпідрядника) та замовника (генпідрядника).

Відповідно до пункту 4.7. договору акти виконаних робіт готує підрядник (субпідрядник) і разом з представниом замовника (генпідрядника) звіряє акти з фактично виконаними обсягами робіт протягом 3 днів з моменту підготовки акту.

Згідно із пунктами 5.1., 5.2. договору строки виконання робіт за цим договором визначені в календарному плані робіт (календарному графіку виконання робіт), що є невід`ємною частиною даного договору.

Виконання робіт за цим договором може бути закінчено достроково.

Роботи вважаються виконаними після підписання акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в). Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод.

Сторони встановили та підтверджують, що будь-яке порушення умов договору замовником (генпідрядником), в тому числі (але не виключно) порушення щодо виконання обов`язку з оплати, порушення щодо передання матеріалів тощо є підставою для автоматичного перенесення строків виконання робіт за договором на строк порушення виконання зобов`язання замовника (генпідрядника). В даному випадку відповідальність підрядника (субпідрядника) за прострочення виконання робіт не наступає.

Місце виконання робіт - м. Старокостянтинів.

Строки виконання робіт вважаються перенесеними на період дії наступних обставин: виникнення обставин непереборної сили; невиконання або неналежного виконання замовником (генпідрядником) своїх зобов`язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної та іншої документації, ресурсів тощо); внесення змін до проектної документації; дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Дослідивши зміст укладеного договору, суд дійшов до висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором підряду.

Відповідно до частини1 та 2 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно з частинами 1 та 2 статті 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов`язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов`язку.

У відповідності до частини1 статті 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Як встановлено судом, на виконання умов укладених сторонами договорів від 29.11.2019 № 103 та від 27.12.2019 № 118 позивачем було виконано роботи, що підтверджується підписаним між сторонами та скріпленим відтисками печаток сторін актами приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року № 125, за грудень 2019 року № 140, зведеними кошторисними розрахунками вартості об`єкта будівництва № 1, договірною ціною № 1, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи.

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договорів та норм чинного законодавства належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання з оплати виконаних робіт, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість перед позивачем за виконанні роботи у розмірі 110 202 грн 00 коп., що також не було спростовано відповідачем, зокрема, відповідачем не надано суду доказів оплати виконаних робіт на суму 110 202 грн 00 коп.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України відповідно до яких зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 78 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З огляду на вищенаведене та встановленням факту невиконання відповідачем обов`язку з оплати виконаних робіт за договорами від 29.11.2019 № 103 та від 27.12.2019 № 118, вимоги позивача про стягнення з відповідача 110 202 грн 00 коп. підлягають задоволенню у повному обсязі.

У зв`язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором, позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 1 966 грн 00 коп. 3 % річних та 2 217 грн 61 коп. інфляційних втрат за період прострочення з 01.01.2020 по 05.08.2020.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд зауважує, що передбачене законом право кредитора вимагати стягнення боргу враховуючи індекс інфляції та відсотків річних є способом захисту майнових прав та інтересів кредитора, сутність яких складається з відшкодування матеріальних втрат кредитора та знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів, а також отримання компенсації (плати) від боржника за користування ним грошовими коштами, які належать до сплати кредитору.

Вимоги позивача про стягнення з відповідача 1 966 грн 00 коп. 3 % річних та 2 217 грн 61 коп. інфляційних втрат визнаються судом необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, з огляду на те, що пунктом 4.2. договору визначено, що розрахунки за виконані роботи по цьому договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок підрядника (субпідрядника) протягом 3 днів після одержання від підрядника (субпідрядника) акту приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази направлення на адресу відповідача (замовника) актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

Так, до позовної заяви долучено опис вкладення у цінний лист та рекомендовані повідомлення про вручення про направлення на адресу ТОВ "Цегельник" відповідних документів, що не стосуються предмета даного спору.

Відтак, суд позбавлений можливості перевірити розрахунки позивача та встановити вірний період прострочення виконання грошового зобов`язання.

Згідно з частиною 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст. 74, ст.ст. 76-79, ст. 86, ст. 123, ст. 129, ст.ст. 232-233, ст.ст. 237- 238, ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МСУ-2" (вул. Жмеринська, 22, м. Київ, 03148, ідентифікаційний код 39221498) на користь Дочірнього підприємства "Хмельницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (вул. Свободи, 77, м. Хмельницький, 29000, ідентифікаційний код 31100492) заборгованість у розмірі 110 202 (сто десять тисяч двісті дві) грн 00 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 025 (дві тисячі двадцять п`ять) грн 12 коп.

3. У задоволенні заявлених позовних вимог про стягнення з відповідача 1 966 грн 00 коп. 3 % річних та 2 217 грн 61 коп. інфляційних втрат відмовити повністю.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Н.Б.Плотницька