ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
"28" грудня 2020 р. Справа №914/1050/20
Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:
головуючого судді Кордюк Г.Т.
суддів Кравчук Н.М.
Плотніцькогог Б.Д.
одержавши апеляційну скаргу Акціонерного товариства Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця, вих. №ФБМЕС-01/17.12.20 від 17.12.2020 (вх. №01-05/3848/20 від 24.12.2020),
на рішення Господарського суду Львівської області від 19.11.2020 (повне рішення складено 27.11.2020)
у справі №914/1050/20 (суддя Яворський Б.І.)
за позовом: Акціонерного товариства Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця, м.Київ,
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Аллея, м.Львів,
про стягнення 2'212'123,06 грн. заборгованості та усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення,
та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Аллея, м.Львів,
до відповідача за зустрічним позовом: Акціонерного товариства Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця (позивача у справі № 914/1050/20),
про визнання договору №27 оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до державної власності, таким, що продовжив свою дію на той самий термін (до 30.09.2020 року) та на тих самих умовах.
Рішенням Господарського суду Львівської області від 19.11.2020 у справі №914/1050/20 закрито провадження у справі щодо усунення перешкоди у користуванні нерухомим майном у вигляді вбудованих нежитлових приміщень секції №4, загальною площею 595,3 кв.м., що розміщені в будівлі складу №2 за адесою: м. Львів, вул. Чернівецька, 15, шляхом виселення з них Товариства з обмеженою відповідальністю Аллея.

Первісні позовні вимоги задоволено частково: присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Аллея на користь Акціонерного товариства Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця 1 157'718,59 грн. неустойки та 17365,78 грн. судового збору; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

З підстав, викладених в апеляційній скарзі, Акціонерне товариство Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця оскаржило рішення Господарського суду Львівської області від 19.11.2020 у справі №914/1050/20, просить його скасувати в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення 919 456,25 грн. неустойки, 131 574,79 грн. заборгованості зі сплати орендної плати, 2 149,89 грн. 3% річних, 1 223,55 грн. інфляційних втрат та ухвалити у наведеній частині нове рішення про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Автоматизованою системою документообігу суду справу №914/1050/20 розподілено до розгляду судді доповідачу Кордюк Г.Т. Введено до складу судової колегії суддів Кравчук Н.М. та Плотніцького Б.Д.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги, колегія суддів визнала достатніми подані матеріали для відкриття апеляційного провадження.

Згідно ч.4 ст.262 ГПК України в ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи.

Суддею-доповідачем проведено необхідні підготовчі дії, визначені ст. 267 Господарського процесуального кодексу України, а тому справу слід призначити до апеляційного розгляду.

В процесі підготовки справи до апеляційного розгляду в порядку ст.267 ГПК України, суд дійшов до висновку про розгляд справи з повідомленням сторін.

Відповідно до ч.2 ст.268 ГПК України про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.

Керуючись ст.ст. 234, 262, 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, Західний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Акціонерного товариства Українська залізниця в особі Філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд АТ Українська залізниця, вих. №ФБМЕС-01/17.12.20 від 17.12.2020 (вх. №01-05/3848/20 від 24.12.2020), на рішення Господарського суду Львівської області від 19.11.2020 у справі №914/1050/20.

2. Відповідачу за первісним позовом подати суду обґрунтований відзив на апеляційну скаргу до 20.01.2021. До відзиву додати докази надсилання його копії позивачу за первісним позовом.

3. Розгляд апеляційної скарги призначити в судовому засіданні на 01.02.2021 о 10 год. 40 хв. у приміщенні Західного апеляційного господарського суду за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 81 в залі судового засідання № 6.

4. Копії ухвали надіслати сторонам для відома.

5. Неявка уповноважених представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті відповідно до положень ч. 12 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки суду https://wag.court.gov.ua/sud4870/ на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Головуючий суддя Кордюк Г.Т.

Суддя Кравчук Н.М.

Суддя Плотніцький Б.Д.