ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2073/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Шевчук О.С.,

від відповідача: Кір`як Д.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ,,УКР ГАЗ РЕСУРС до Головного управління національної поліції в Одеській області про стягнення 612391,93 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.08.2020 р. прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ,,УКР ГАЗ РЕСУРС до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/2073/20, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 08.09.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.09.2020 р. оголошено перерву у підготовчому засіданні до 29.09.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.09.2020 р.: продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 09.11.2020 р.; оголошено перерву у підготовчому засіданні до 13.10.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.10.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 03.11.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.11.2020 р. оголошено перерву в судовому засіданні до 24.11.2020 р.

Ухвалами Господарського суду Одеської області за заявами Товариства з обмеженою відповідальністю ,,УКР ГАЗ РЕСУРС забезпечено його представнику можливість участі в судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 24.11.2020 р. проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Товариство з обмеженою відповідальністю ,,УКР ГАЗ РЕСУРС (далі ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Головного управління національної поліції в Одеській області (далі Управління) про стягнення заборгованості у розмірі 612391,93 грн, з яких 603658,09 грн основного боргу, 3697,13 грн інфляційних нарахувань, 5036,71 грн 3% річних.

Обґрунтовуючи позов, ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС посилається на приписи ст.230 ГК України, ст.ст.212,525,526,530,549,610,611,625 ЦК України, п.5 глави 1 розділу І, п.1 глави 1, п.6 глави 3 розділу ІХ, п.3 глави 1, п.2 глави 7 розділу ХІІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494, умови договору на закупівлю природного газу для споживачів, що не є побутовими (для бюджетних установ та організацій), від 11.04.2019 р. № 11-04 та додаткової угоди від 26.12.2019 р. № 2 до нього, акти прийому-передачі природного газу від 31.01.2020 р. № УГР00000126, від 29.02.2020 р. № УГР00000343, від 31.03.2020 р. № УГР00000631, лист Управління від 22.04.2020 р. № 251497, лист ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС від 05.05.2020 р. вих. № 05/Л, його претензію від 29.05.2020 р. вих. № 8/Ю2, лист Управління від 17.06.2020 р. № 20/1058 тощо та вказує, що відповідач відмовився від підписання та оплати актів прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р., не маючи для цього підстав, у зв`язку з чим має перерахувати кошти, названі в актах, які позивач вважає погодженими, за мінусом переплати попередніх періодів.

Управління у відзиві на позовну заяву просить відмовити в задоволенні позову в повному обсязі, оскільки: ціна природного газу, зазначена в актах прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р., не відповідає умовам п.п.5.1, 5.1.2 договору, згідно яких ціна товару визначається постачальником на своєму сайті; відомості з останнього свідчать про значно меншу вартість газу, ніж вказано в актах; у відповідача існувала переплата за 2019 р., що не враховано в актах прийому-передачі природного газу; акти не можна вважати погодженими з огляду на наведене вище та факт їх направлення з порушенням строків, визначених у п.3.7 договору від 11.04.2019 р. № 11-04.

ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС у відповіді на відзив підтримує заявлені позовні вимоги та просить їх задовольнити, посилаючись на те, що інформація щодо ціни природного газу, яка оприлюднювалась на офіційному сайті ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС, ніяким чином не впливає на ціну товару, поставленого на виконання договору від 11.04.2019 р. № 11-04, яка може змінюватись виключно за погодженням сторін. Управління названу обставину усвідомлює, адже зверталось до ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС з листом щодо зменшення ціни на газ у березні 2020 р., у відповідь на який надіслано проект додаткової угоди, не підписаної в подальшому контрагентами.

Окремо позивач посилається на дані інформаційної платформи SAP ТОВ ,,Оператор ГТС України як на доказ, що підтверджує обсяг спожитого відповідачем у спірний період природного газу, та зазначає про ненадання Управлінням жодних доказів в обґрунтування своєї незгоди з обсягом споживання природного газу.

Управління в письмових запереченнях на відповідь на відзив зауважує, що ціна газу, оприлюднена постачальником на своєму сайті, є обов`язковою для сторін при складанні актів приймання-передачі згідно п.5.3 договору, а вже зміни до неї вносяться за погодженням сторін. Також відповідач пояснив, що непідписання ним додаткової угоди, про яку йдеться у відповіді на відзив, зумовлено невідповідністю наведеної в ній ціни відомостям сайту постачальника.

Крім того відповідач в письмових поясненнях, які надійшли на електронну адресу суду, вказує, що підставою для остаточних розрахунків споживача з постачальником згідно п.3.9 договору є акти прийому-передачі, неналежне оформлення яких не дає змоги Управлінню зареєструвати та оплатити, в т.ч. частково, вартість спожитого природного газу як бюджетне зобов`язання. Ці пояснення господарським судом долучено до матеріалів справи, проте не прийнято до розгляду, оскільки вони не містять електронного цифрового підпису.

ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС в письмових поясненнях додатково повідомляє, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону, у зв`язку з чим ціною договору є 6563,60 грн без ПДВ за 1000 куб. м (під час судового засідання на питання судді представник позивача повідомила, що у тексті договору така ціна газу прямо не зазначена, однак її можна визначити шляхом ділення загальної вартості закупівлі (п.5.4 договору) на загальний обсяг (п.3.10 договору)). Позивач звертає увагу суду на те, що відповідачем у період з квітня по грудень 2019 р. включно сплачувалась вартість природного газу без урахування розміщеної на сайті товариства інформації, в підтвердження цього надано акти прийому-передачі природного газу за названі місяці та докази їх оплати, проти залучення яких як нових доказів у судовому засіданні 24.11.2020 р. представник Управління не заперечив.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність доводів сторін фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позову, виходячи з такого.

11.04.2019 р. між ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС (Постачальник) та Управлінням (Споживач) укладено договір № 11/04 на закупівлю природного газу для споживачів, що не є побутовими (для бюджетних установ та організацій) (Договір), згідно п.2.1 Договору якого Постачальник постачає Споживачеві наступний предмет закупівлі: природний газ за кодом ДК 021:2015 CPV 09120000-6 газове паливо (далі газ) в обсягах і порядку, передбачених Договором, для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу і наданих послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором.

Постачальник до 5-го (п`ятого) числа місяця, наступного за звітним, надає Споживачу два примірники оригіналу акту наданих послуг за звітний місяць, які підписані уповноваженим представником газорозподільного підприємства, погоджені Постачальником та скріплені печатками (п.3.7 Договору).

Споживач протягом двох днів з дня одержання акту наданих послуг зобов`язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Споживача (при наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту наданих послуг. У випадку відмови від підписання акту наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до законодавства. До вирішення спірних питань обсяг спожитого природного газу та сума для оплати наданих послуг з постачання природного газу установлюються відповідно до даних газорозподільного підприємства (п.3.8 Договору).

Акти прийому-передачі природного газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником (п.3.9 Договору).

Постачальник здійснює постачання природного газу на протязі року до 31.12.2019 р. в обсязі 343362 куб. м… (п.3.10 Договору).

Об`єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора ГТС та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу (п.4.3 Договору).

Обсяг спожитого природного газу визначається за допомогою комерційних вузлів обліку (п.4.5 Договору).

На підставі результатів вимірювання комерційних вузлів обліку складаються місячні акти прийому-передачі природного газу (п.4.6 Договору).

Постачання природного газу здійснюється за ціною, що встановлюється Постачальником та оприлюднюється ним на своєму сайті. Ціна на природний газ у розрахунковий період визначається відповідно до обраного споживачем порядку оплати природного газу, передбаченого п.5.5 цього Договору… (п.5.1 Договору).

Ціна за природний газ може змінюватись і є обов`язковою для сторін з дати вступу її в дію і оприлюднення Постачальником на власному сайті та в офіційних друкованих виданнях (п.5.1.2 Договору).

Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав: зміни кон`юнктури ринку (зміна закупівельної ціни природного газу у власників ресурсу (газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу газу)) (п.5.2.1 Договору); набрання чинності нормативно-правових актів, що безпосередньо впливають на ціну природного газу… (п.5.2.2 Договору); з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості сторін, оформлених відповідною додатковою угодою до Договору (п.5.2.3 Договору).

Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до п.5.1 Договору, є обов`язковою для сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та у розрахунках за газ згідно з умовами Договору (п.5.3 Договору).

…Загальна вартість закупівлі газу по Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу Споживачу і складає 2704428,99 грн, в т.ч. ПДВ 450738,17 грн, з яких 255644,00 грн сума відшкодування видатків на оплату газопостачання Орендарями приміщень (п.5.4 Договору).

Постачальник зобов`язується: розміщувати інформацію про ціну на природний газ на своєму офіційному веб-сайті http://ukrgasresource.com/ та в регіональних засобах масової інформації (п.6.1.3 Договору); складати та погоджувати акт наданих послуг (п.6.1.4 Договору).

Споживач зобов`язаний: оплачувати Постачальнику вартість послуг згідно з умовами Договору (п.6.3.2 Договору).

Договір набирає чинності з дня його підписання та укладається у частині постачання природного газу на термін до 31 грудня 2019 року, а у частині оплати за надані послуги до їх повного здійснення (п.11.1 Договору).

Дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у даному Договорі, відповідно до чинного законодавства (п.11.2 Договору).

Додатковою угодою від 26.12.2019 р. № 2 до Договору: викладено п.11.1 Договору в наступній редакції: ,,Цей договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31 березня 2020 року, а в частині проведення розрахунків до їх повного виконання (п.2 додаткової угоди); визначено, що вартість природного газу в січні березні 2020 р. може змінюватись у разі коливання ціни такого товару на ринку.

Договір та додаткову угоду № 2 до нього підписано уповноваженими представниками та скріплено печатками контрагентів.

На виконання Договору з урахуванням додаткової угоди від 26.12.2019 р. № 2 Управлінням в січні березні 2020 р. спожито природний газ, для оплати якого ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС оформило акти прийому-передачі природного газу від 31.01.2020 р. № УГР00000126 на суму 581571,72 грн з ПДВ (обсяг 73,838 тис. куб. м), від 29.02.2020 р. № УГР00000343 на суму 421233,47 грн з ПДВ (обсяг 53,481 тис. куб. м), від 31.03.2020 р. № УГР00000631 на суму 374022,80 грн з ПДВ (обсяг 47,487 тис. куб. м), виходячи з ціни природного газу 6563,60 грн без ПДВ за 1000 куб. м.

Управління отримані акти не підписало. Листом від 22.04.2020 р. № 251497 Управління повідомило ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС про те, що: станом на 01.01.2020 р. заборгованість ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС перед Управлінням складає 773169,91 грн; за інформацією з офіційного сайту компанії http://ukrgasresource.com/ в поточному році ціна природного газу щомісяця зменшувалась, а саме: у січні складала 7200,00 грн за 1000 куб. м, у лютому 5900,00 грн за 1000 куб. м, у квітні 4800,00 грн за 1000 куб. м. Відтак, ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС просить перевірити некоректні акти прийому-передачі природного газу за 2020 р.

У відповіді від 05.05.2020 р. вих. № 05/Л ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС зазначило, що інформація щодо ціни природного газу, яка оприлюднювалась на його офіційному сайті, ніяким чином не впливає на ціну товару, поставленого на виконання договору від 11.04.2019 р. № 11-04, яка може змінюватись виключно за погодженням сторін.

29.05.2020 р. ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС оформлено претензію № 8/Ю2, в якій викладено вимогу оплатити вартість спожитого в лютому березні 2020 р. природного газу в розмірі 603658,09 грн та підписати акти прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р.

Управління листом від 17.06.2020 р. № 20/1058 повідомило ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС, зокрема, про безпідставне завищення: обсягу спожитого природного газу в акті за березень 2020 р.; цін в актах за січень березень 2020 р., які не співпадають з тими, що публікуються на офіційному сайті товариства.

У подальшому ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС передало спір з Управлінням для вирішення господарським судом у рамках провадження у даній справі.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ч.1 ст.651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

В ст.654 ЦК України зазначено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст.714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору постачання енергетичними та іншими ресурсами.

Згідно із приписами ч.ч.1 та 2 ст.712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Господарський суд вказує, що предметом доказування у справі з огляду на зміст відповіді Управління на претензію ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС є обставини, пов`язані з правильністю оформлення Постачальником актів прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р., від підписання яких Споживач відмовився, пославшись на завищення обсягу спожитого природного газу в акті за березень 2020 р. та цін в актах за січень березень 2020 р.

З приводу обсягів споживання газу у березні 2020 р. слід зазначити, що вони на підставі п.4.3 Договору визначені в розмірі 47487 куб. м, виходячи з даних Оператора ГТС України, а, відтак, не отримавши від Споживача жодних доказів в підтвердження правомірності наведених ним доводів у частині обсягів газу, спожитого в березні 2020 р., та будь-якої аргументації з цього приводу у поданих відповідачем заявах по справі, суд вважає акт прийому-передачі природного газу за березень 2020 р. у частині обсягів газу складеним вірно.

Відносно ціни природного газу суд погоджується з викладеною вище позицією Управління.

Так, в ч.1 ст.691 ЦК України закріплено, що покупець зобов`язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Згідно умов Договору:

- постачання природного газу здійснюється за ціною, що встановлюється Постачальником та оприлюднюється ним на своєму сайті (п.5.1 Договору);

- ціна за природний газ може змінюватись і є обов`язковою для сторін з дати вступу її в дію і оприлюднення Постачальником на власному сайті та в офіційних друкованих виданнях (п.5.1.2 Договору);

- сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до п.5.1 Договору, є обов`язковою для сторін з дати набрання нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та у розрахунках за газ згідно з умовами Договору (п.5.3 Договору).

Отже, контрагенти за угодою про поставку природного газу прямо погодили, що ціна товару встановлюється Постачальником та оприлюднюється ним на своєму сайті. Саме така ціна має використовуватись під час складання актів приймання-передачі газу та проведення розрахунків за газ.

Всупереч процитованим умовам Договору, ігноруючи вартість газу, вказану на власному офіційному веб-сайті http://ukrgasresource.com/, згідно інформації з якого вартість 1000 куб. м. газу з ПДВ в січні 2020 р. становила 7200,00 грн, у лютому 2020 р. 5900,00 грн, у березні 2020 р. 5300,00 грн, Постачальником направлено Споживачу акти прийому-передачі природного газу від 31.01.2020 р. № УГР00000126 на суму 581571,72 грн, від 29.02.2020 р. № УГР00000343 на суму 421233,47 грн, від 31.03.2020 р. № УГР00000631 на суму 374022,80 грн, виходячи з ціни природного газу 6563,60 грн без ПДВ за 1000 куб. м.

Враховуючи викладене, Споживач цілком правомірно відмовився від підписання актів прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р., оскільки в них міститься ціна газу, яка суперечить досягнутим сторонами домовленостям.

Відповідно до ч.2 ст.613 ЦК України якщо кредитор не вчинив дії, до вчинення яких боржник не міг виконати свій обов`язок, виконання зобов`язання може бути відстрочене на час прострочення кредитора.

Оскільки п.3.9 Договору передбачено, що підставою для остаточних розрахунків є акти приймання-передачі газу, обов`язок з оформлення яких покладається на Постачальника, те, що останній не вчинив дій щодо належного оформлення актів прийому-передачі природного газу, господарський суд доходить висновку, що Споживач, отримавши акти із завищеною ціною, не повинен був їх оплачувати за правилами ч.2 ст.613 ЦК України, тому у задоволенні позову відмовляє.

Таке рішення суду не позбавляє ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС права оформити нові акти прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р., в яких усунути допущені раніше помилки, та надіслати їх Управлінню. У випадку відмови останнього від оплати актів спір може бути переданий на вирішення господарського суду.

Не приймаються до уваги посилання позивача на те, що акти прийому-передачі природного газу за січень березень 2020 р. вважаються погодженими та підписаними, а, отже, підлягають оплаті, оскільки ні положення законодавства, ні п.3.8 Договору, яким врегульовано дії Споживача після отримання актів та наслідки таких дій, не містять правил, за якими невірно оформлені акти вважаються підписаними, якщо особа, котра їх отримала, порушила строк на надання відповіді (доказів чого, до речі, в матеріалах справи немає) або з інших підстав. Правовим наслідком відмови від підписання акту являється лише врегулювання розбіжностей між сторонами, про що прямо зазначено в п.3.8 Договору.

Доводи ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС про те, що інформація щодо ціни природного газу, яка оприлюднювалась на офіційному сайті ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС, ніяким чином не впливає на ціну товару, поставленого на виконання Договору, суд розцінює як ухилення від виконання взятих на себе обов`язків з метою отримання додаткового прибутку, що є неприпустимим в контексті встановлених законодавцем зобов`язань сторони належним чином виконувати умови правочину.

Твердження позивача стосовно того, що Управління зверталось до ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС з листом щодо зменшення ціни на газ у березні 2020 р. та оплачувало у період з квітня по грудень 2019 р. включно вартість природного газу без урахування розміщеної на сайті товариства інформації, не спричиняють висновок суду про задоволення позову, т.я. така поведінка відповідача не позбавляє його права, по-перше, наполягати на дотриманні умов Договору у подальшому, а, по-друге, на усунення недоліків власної поведінки.

Відносно доводів ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС, згідно яких ціною Договору є наведена в тендерній пропозиції за результатами аукціону вартість газу у розмірі 6563,60 грн без ПДВ за 1000 куб. м, слід зауважити, що в Договорі названа позивачем ціна відсутня. Посилання, за змістом яких ціну газу потрібно визначати шляхом ділення загальної вартості закупівлі (п.5.4 Договору) на загальний обсяг (п.3.10 Договору), суд оцінює як помилкові з огляду на: інший порядок визначення ціни, встановлений в п.5.1 Договору; орієнтовний характер показників, наведених в п.п.3.10, 5.4 Договору.

Окремо у контексті посилань ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС на те, що всі зміни ціни Договору мають відбуватись за окремим погодженням контрагентів, оформленими у вигляді додаткових угод, які не підписувались, господарський суд зазначає, що, наводячи такі твердження, позивач ігнорує диспозитивний характер норм ст.ст.651 та 654 ЦК України, який дозволяє контрагентам встановлювати інші варіанти власної поведінки, що і зроблено ними в тексті Договору шляхом відступу від положень щодо зміни ціни за взаємною згодою у письмовий спосіб та заміни їх на автоматичне встановлення ціни згідно відомостей з сайту Постачальника.

Що ж до закріплення в п.5.2.3 Договору можливості зміни ціни на газ з підстав, письмово погоджених у відповідній додатковій угоді до Договору, то в процитованій умові йдеться про зміну ціни газу, яка оприлюднена Постачальником на своєму сайті та є обов`язковою для сторін, на іншу, якщо має місце волевиявлення обох сторін.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки судом відмовлено в позові, судові витрати, понесені ТОВ ,,УКР ГАЗ РЕСУРС, покладаються на нього.

Керуючись ст.ст.129,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

У позові відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного його тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 03 грудня 2020 р.

Суддя Л.В. Лічман