ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

25 листопада 2020 року м. ЧернівціСправа № 926/2734/19

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Миронюка С.О. розглянув справу

за позовом Міністерства оборони України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІБК Ранг"

про стягнення коштів у сумі 6103792,34 грн. та розірвання договору підряду від 12.09.2018 р. № 303/37/22 УКБ

Третя особа без самостійних вимог на стороні позивача Подільське управління капітального будівництва

представники сторін:

від позивача Ільчик О.В.

від відповідача не з`явився.

від третьої особи не з`явився.

В С Т А Н О В И В:

Міністерство оборони України звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІБК РАНГ" про стягнення грошових коштів у сумі 6 103 792,34 грн. та розірвання Договору підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 р.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідно до укладеного Договору підряду відповідач зобов`язався виконати реконструкцію будівлі № 27 під житловий будинок за адресою: військове містечко № 106, вул. Луковецька, 2-А у м. Чернівці, а позивач зобов`язався прийняти та оплатити відповідні роботи.

Згідно п. 3.1. Договору Генпідрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт на Об`єкті протягом п`яти календарних днів з дня підписання Договору обома Сторонами. Завершити виконання робіт, підготувати Об`єкт для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 31 серпня 2019 року з виконавчою документацією по Об`єкту, у тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3.

Календарним графіком виконання робіт по Договору з будівництва об`єкта: Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, який є додатком 2 до Договору та є його невід`ємною частиною.

Генпідрядником станом на 01.11.2019 роботи по реконструкції не виконано або виконано не у повній мірі, таким чином має місце порушення Календарного графіку виконання робіт, пунктів 1.2., 3.1., підпунктів 4.3.1., 4.3.29. пункту 4.3. Договору.

За несвоєчасне виконання взятих зобов`язань позивачем нараховано відповідачу штрафні санкції:

- пеню за ставкою 0,2 відсотка вартості нерозпочатих робіт за порушення строків початку виконання робіт у загальній сумі 1 279 487,14;

- пеню за ставкою 0,2 відсотка вартості невиконаних робіт за порушення Календарного графіку виконання робіт у загальній сумі 1 968 167,80;

- штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від ціни Договору за прострочення понад 30-денний термін виконання робіт та передачі закінченого будівництвом об`єкта Замовнику у сумі 1 088 430,00.

Оскільки вищевказані порушення умов договору є істотними, Міністерство оборони України заявило вимогу про розірвання договору підряду.

Крім того, за результатами Контрольного обміру визначення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, проведеного 26.09.2019 року за участю представників Міноборони (Замовника), Субпідрядної організації - ТзОВ Чернівціжитлобуд та Головного інженера проекту, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті на загальну суму 1 767 707,40 грн.

Ухвалою суду 04.12.2019 р. відкрито провадження у даній справі за правилами загального позовного провадження, залучено третю особу без самостійних вимог на стороні позивача Подільське управління капітального будівництва (21027, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68, ) та призначено підготовче засідання на 24.12.2019 р.

Ухвалою суду від 03.02.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 20.02.2020 р.

Ухвалою суду від 05.03.2020 р. призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), провадження по справі зупинено.

На вирішення судової експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи можливо встановити період виконання робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів за договором підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 року, якщо так, то визначити такий період по кожному виду робіт?

2. Чи відповідають Календарному графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору від 12.09.2018 р. № 303/37/22/УКБ) фактично виконані роботи із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці (вказати найменування, обсяги, вартість, терміни виконання робіт)?

3. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт із реконструкції будівлі № 27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, згідно з Договором від 12.09.2018 № 303/37/22/УКБ, обсягу та вартості робіт, вказаних в Довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 і Актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, за грудень 2018 р., травень 2019 р., серпень 2019 року (вказати найменування, обсяги, вартість робіт)?

4. Який перелік, об`єми, вартість фактично виконаних будівельних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) за договором підряду № 303/37/22УКБ від 12.09.2018 р., в тому числі з врахуванням робіт, які носять прихований характер станом на дату проведення судової експертизи?

01.07.2020 р. до Господарського суду Чернівецької області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), надійшов лист № 136-20. До листа додано клопотання в якому судовий експерт, Гайда А.В., ознайомившись з ухвалою суду від 05.03.2020 р., встановив недостатність матеріалів, необхідних для вирішення питань ухвали суду при проведенні експертизи тому, відповідно до п. 2.2. Інструкції просить надати додаткові документи по об`єкту дослідження - Роботах, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва (45200000-9), реконструкція будівлі №27 під житловий будинок військового містечка № 106 по вул. Луковецькій, 2-А в м. Чернівці, що є предметом договору підряду № 303/37/22 УКБ від 12.09.2018 року, а саме:

1. Договірну документацію в повному обсязі (в т.ч. усі додатки та додаткові угоди, інші документи про внесення змін та доповнень до договорів, узгодження цін тощо).

2. Проектну та проектно-кошторисну документацію, в повному обсязі, в тому числі:

- графічну частину

- кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, договірна ціна, зведені та локальні кошториси, кошторисні розрахунки, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих, адміністративних витрат тощо).

3. Виконавчу документацію в повному обсязі в тому числі:

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в та відомості ресурсів до них в (у повному обсязі в паперовому та електронному форматі IMD, IMS або BSDU), кошторисні розрахунки, акти приймання виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості тощо;

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали окремих видів робіт (монтажних, арматурних, бетонних тощо);

- журнал авторського нагляду;

- акти на закриття прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- виконавчі схеми будівельних робіт;

- результати лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт, якщо такі виготовлялись, акти випробувань, акти готовності або прийняття в експлуатацію тощо.

Ухвалою суду від 01.07.2020 р. зобов`язано сторони протягом п`яти днів з моменту отримання ухвали надати вищеназвані документи.

Сторонами витребувані судом документи не подані.

Ухвалою суду від 17.07.2020 р. поновлено провадження по справі, підготовче засідання призначено на 19.08.2020 р.

29.07.2020 р. Подільським управлінням капітального будівництва надано копію Договору підряду на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктами цивільного будівництва від 12.09.2018 р. № 303/37/22УКБ з додатками., копію Додаткової угоди № 1 від 21.09.2018 р. до договору підряду від 12.09.2018 р. № 303/37/22УКБ з додатком на 4 арк., копію Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 та Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в за грудень 2018 року, за травень 2019 року, за серпень 2019 року, копії Дефектних актів 1-7 та лист від 27.07.2020 р.

Ухвалою суду від 19.08.2020 року відкладено судове засідання на 07.09.2020 року повторно зобов`язано сторони надати ряд необхідних документів для проведення експертизи.

В судове засідання 07.09.2020 р. представник відповідача не з`явився, витребувані судом документи не надав.

Ухвалою суду від 07.09.2020 р. відкладено судове засідання на 16.10.2020 р. та повторно зобов`язано відповідача подати документи необхідні для проведення експертизи.

06.10.2020 р. відповідачем подано супровідний лист з додатковими доказами по справі.

Ухвалами суду від 16.10.2020 р. та 29.10.2020 р. відкладалось судове засідання в зв`язку з неподанням відповідачем витребуваних судом документів необхідних для проведення експертизи. Судове засідання призначено на 25.11.2020 р.

В судове засідання 25.11.2020 р. представник відповідача не з`явився, витребувані судом документи не надав.

Відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З метою здійснення превентивних заходів проти поширення коронавірусу COVID-19 та відповідно до частини першої статті 2 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, з метою забезпечення принципу рівності та змагальності сторін, передбачених ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд приходить до висновку про необхідність відкладення підготовчого судового засідання.

Керуючись ст.ст. 177, 181-183, 185, 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкласти судове засідання на 14 грудня 2020 року о 15 год. 00 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 14, третій поверх, зал судових засідань № 1.

2. Призначене на 15 год. 00 хв. 14 грудня 2020 року підготовче засідання у справі № 926/2734/19 провести в режимі відеоконференції забезпечення проведення якої доручити Господарському суду Вінницької області, зал № ВКЗ, за адресою: вулиця Пирогова, 29, Вінниця, Вінницька область, 21000.

3. Відповідачу надати наступні документи:

Проектну та проектно-кошторисну документацію, в повному обсязі, в тому числі:

- графічну частину

- кошторисну документацію в повному обсязі (пояснювальна записка, договірна ціна, зведені та локальні кошториси, кошторисні розрахунки, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих, адміністративних витрат тощо).

Виконавчу документацію в повному обсязі в тому числі:

- загальний журнал робіт;

- спеціальні журнали окремих видів робіт (монтажних, арматурних, бетонних тощо);

- журнал авторського нагляду;

- акти на закриття прихованих робіт;

- акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

- виконавчі схеми будівельних робіт;

- результати лабораторних випробувань щодо якості виконаних робіт, якщо такі виготовлялись, акти випробувань, акти готовності або прийняття в експлуатацію тощо.

3. Встановити відповідачу строк для подання витребуваних судом документів до 14 грудня 2020 р.

4. Попередити відповідача, що у разі неподання останнім витребуваних судом документів, на виконання клопотання експерта, до 14 грудня 2020 року, матеріали справи даної справи будуть направлені судом до експертної установи для проведення судової експертизи за наявними в ній документами.

5. Учасникам судового процесу повідомити суду їхні офіційні електронні адреси з метою направлення судом процесуальних документів у справі в електронній формі згідно ст. 120 та 242 Господарського процесуального кодексу України.

6. Ухвалу надіслати учасникам справи на електронну адресу, а вразі її відсутності засобами поштового зв`язку.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Ухвала набрала законної сили "25" листопада 2020 року та оскарженню не підлягає.

Суддя С.О. Миронюк