У Х В А Л А

02 жовтня 2020 року м. Чернігівсправа № 927/612/20
Господарський суд Чернігівської області у складі головуючого судді Фесюри М.В., розглянувши матеріали справи

за первісним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ФЕНІКС+

вул. Громадська, 45, м. Чернігів, 14000

адреса для листування: вул. Курсанта Єськова, буд.4, кв. 196, м. Чернігів, 14033

до відповідача за первісним позовом : Линовицької селищної ради

вул. Шевченка, буд.1, смт. Линовиця, Прилуцький район, Чернігівська область, 17584

про розірвання договору підряду

за зустрічним позовом: Линовицької селищної ради

вул. Шевченка, буд.1, смт. Линовиця, Прилуцький район, Чернігівська область, 17584

до відповідача за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ФЕНІКС+

вул. Громадська, 45, м. Чернігів, 14000

адреса для листування: вул. Курсанта Єськова, буд.4, кв. 196, м. Чернігів, 14033

про стягнення 1 814 396 грн 87коп.

Ухвала постановляється без виклику представників сторін;

Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ФЕНІКС+» подано позов до Линовицької селищної ради про розірвання договору підряду №1 від 17.12.2018 з додатковими угодами №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, укладеного з ТОВ «БК «ФЕНІКС+» та Линовицькою селищною радою.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невиконання відповідачем умов договору прийняття виконаних підрядником робіт, відсутності подальшого фінансування, що призводить до вимушеного простою підрядника, що шкодить господарській діяльності останнього, а також позбавляє можливості прийняти участь в проведенні ремонтних, будівельних робіт на інших об`єктах. Позивач стверджує, що невиконання відповідачем умов договору щодо прийняття виконаних робіт, що є істотним порушенням прийнятих на себе зобов`язань, існують підстави для розірвання договору підряду №1 від 17.12.2018 з додатковими угодами, укладеними на його основі.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 21.07.2020 відкрито провадження у справі №927/612/20 за правилами загального позовного провадження.

30.07.2020 на адресу Господарського суду Чернігівської області від Линовицької селищної ради надійшла зустрічна позовна заява Линовицької селищної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «ФЕНІКС+» про стягнення неповернутого авансу в сумі 706200,00 грн, неповернутої попередньої оплати у сумі 26800,95 грн, пені за користування коштами у сумі 276341,36 грн, пені за прострочення виконання робіт у сумі 402527,28 грн, пені за прострочення виконання робіт у сумі 402527,28 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач за зустрічною позовною заявою зазначає, Линовицьку селищну раду офіційним листом № 454 від 26.06.2019 ПП «ПрилукиБудпроект», яким здійснюється авторський нагляд по об`єкту: «капітальний ремонт існуючої будівлі по вул. Шевченка, 1 з переплануванням приміщень під центр обслуговування населення Линовицької об`єднаної територіальної громади в смт. Линовиця Прилуцького району Чернігівської області», повідомлено, що роботи ведуться з грубим порушеннями будівельних норм та проектних рішень, у зв`язку з чим службою авторського нагляду було прийнято рішення про заборону ведення будівельних робіт до усунення недоліків. Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Фенікс+» так і не було усунуто виявлені порушення, ремонтні роботи у встановлені терміни не виконано, отримані аванс та попередню оплату Линовицькій селищній раді не було повернуто, що є грубими порушеннями умов договору підряду № 1 від 27.12.2018, що є підставою для застосування договірних санкцій.

Ухвалою суду від 01.09.2020 зустрічний позов Линовицької селищної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія ФЕНІКС+ про стягнення згідно з договором підряду №1 від 17.12.2018 неповернутого авансу в сумі 706200,00 грн, неповернутої попередньої оплати в сумі 26800,95 грн, пені за користування коштами в сумі 276341,36 грн, пені за прострочення виконання робіт у сумі 402527,28 грн прийнято до спільного розгляду з первісним позовом; зустрічну позовну заяву Линовицької селищної ради об`єднано в одне провадження з первісним позовом (суддя Книш Н.Ю.).

Ухвалою суду від 28.09.20, з огляду на подане клопотання Линовицької селищної ради про витребування доказів та подану відповідь на відзив, з метою надання ТОВ «Будівельна компанія «Фенікс+» реалізувати право на ознайомлення з клопотанням про витребування доказів та надання письмових заперечень щодо відповіді на відзив на зустрічну позовну заяву, а також для належної підготовки справи для розгляду по суті, враховуючи, що Господарський процесуальний кодекс України передбачає розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому засіданні матеріалів і обмежує учасників справи подавати докази, а також заявляти клопотання чи заяви після відкриття розгляду справи по суті, з метою дотримання принципу змагальності сторін та повного і всебічного встановлення всіх обставин справи, для постановлення у справі законного, обґрунтованого та справедливого рішення, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання та відкладення розгляду клопотань про призначення судової будівельно-технічної експертизи та про витребування доказів до наступного підготовчого засідання на 19.10.20 на 10:40.

Розпорядженням Господарського суду Чернігівської області №02-01/106/20 від 30.09.20 у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 у відставку призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.09.20 справа №927/612/20 передана на розгляд судді Фесюрі М.В.

Відповідно до ч. 14 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст. 32, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Прийняти справу № 927/612/20 до свого провадження.

2. Підготовче засідання призначити на "13" жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: проспект Миру, 20, м. Чернігів, 14000, зал судових засідань 201.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя М.В. Фесюра

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/