ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

21.09.2020 Справа № 905/334/20

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Демідової П.В., при секретарі судового засідання Калітіній К.А., розглянувши у судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м. Маріуполь Донецької області

до відповідача Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область

про стягнення у розмірі 136077,80 грн.,

та за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м.Маріуполь, Донецька область

про стягнення неустойки у розмірі 295412,86грн

Представники сторін:

від позивача (в режимі відеоконференції): Міхно М.Г. - адвокат (довіреність б/н від 26.03.2020),

від відповідача (в режимі відеоконференції): Івченко С.П. адвокат (довіреність б/н від 02.01.2020)

Керуючись ст. ст. 12, 13, 74, 76, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м. Маріуполь Донецької області до Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область про стягнення у розмірі 136077,80 грн., задовольнити частково.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча» (87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія» (87512, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 9 Авіадивізії, будинок 18, ) суму основної заборгованості 109221,03грн. , пеню в розмірі 15597,18 грн., інфляційні втрати в сумі 8207,78 грн, судовий збір у розмірі 2054,85грн, витрати на професійну правничу допомогу в сумі 5669,92грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В решті позовних вимог відмовити.

2. Зустрічні позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», м.Маріуполь, Донецька область до Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія», м.Маріуполь, Донецька область про стягнення неустойки у розмірі 295412,86грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Приазовська будівельна компанія» (87512, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця 9 Авіадивізії, будинок 18, ) на користь Приватного акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат імені Ілліча» (87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, ) неустойку у розмірі 295412,86грн, а також суму сплаченого судового збору у розмірі 4431,19 грн та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 5791,82грн .

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене в Східний апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення в порядку передбаченому розділом IV ГПК України з урахуванням приписів перехідних положень.

Суддя П.В. Демідова

У судовому засіданні 21.09.2020р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст рішення буде складено та підписано протягом десяти днів з дня оголошення вступної та резолютивної частини рішення.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі "Судова влада України" (dn.arbitr.gov.ua)

Суддя Демідова Поліна Віталіївна