ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

17.09.2020 Справа № 905/2164/19

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів:

головуючий суддя Величко Н.В.,

суддя Матюхін В.І., суддя Паляниця Ю.О.,

секретар судового засідання: Пузікова Ю.С.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні матеріали

за позовом: Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства" (, адреса: 87555, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Соборна, буд.7),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авантаж-Строй М" (, адреса: 87504, Донецька область, м. Маріуполь, пр- т. Перемоги, буд.16/22),

про: стягнення 1.236.475,40 грн, -

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

В проваджені Господарського суду Донецької області перебуває справа №905/2164/19 за позовом Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авантаж-Строй М" про стягнення 1.236.475,40 грн., з яких:

- неустойка в розмірі 0,1% від ціни договору за кожний день прострочення (з 13.09.2018 по 02.05.2019) у розмірі 829.500,00 грн;

- штрафу в розмірі 7% за прострочення понад 30 днів у розмірі 245.000,00 грн., згідно п.11.2 договору підряду;

- сума передплати у розмірі 161.975,40 грн. (різниця між сплаченою за платіжним дорученням від 23.03.2018р. №7 сумою 1.050.000,00 грн. та зданими відповідачем за актами приймання КБ-2в №51, КБ-2в №2 роботами на загальну суму 888.024,60 грн.).

Ухвалою від 17.08.2020р. прийнято справу №905/2164/19 до провадження колегією суддів у наступному складі: головуючий суддя Величко Н.В., суддя - Матюхін В.І., суддя Паляниця Ю.О. Почато розгляд справи спочатку. Призначено підготовче засідання на 17.09.2020. Визнано явку представників сторін в судове засідання не обов`язковою. Встановлено учасникам справи строк для подачі суду всіх пояснень, заяв, у тому числі по суті спору, клопотань та документів (доказів) в письмовій формі - не пізніше, ніж за три дні до дати судового засідання.

Дана ухвала суду отримана позивачем 25.08.2020, відповідачем 25.08.2020 (відповідні рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення містяться в матеріалах справи).

В судове засідання 17.09.2020 сторони своїх представників не направили, про причини неявки суд не повідомили, додаткових документів чи пояснень не подавали.

З метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, враховуючи особливості предмета спору, ціну позову, складність справи, суд вважає за необхідне витребувати у сторін додаткові докази та пояснення, тому питання, визначені частиною другою статті 182 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, що є підставою для відкладення підготовчого засідання на іншу дату.

Керуючись ст. 120, ст. 177, п.3 ч.2 ст. 183, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 05.10.2020 року о 14:30 год., що відбудеться у приміщенні суду, зал судового засідання № 318.

2. Повідомити позивача та відповідача, що явка їх представників в судове засідання є не обов"язковою.

3. Витребувати у позивача: належним чином засвідчену та належної якості копію проектної документації до договору підряду №77 від 20.02.2018р., включаючи всі зміни до неї (для долучення до справи).

4. Витребувати у відповідача: належним чином засвідчені та належної якості копії виконавчої документації за договором підряду №77 від 20.02.2018р. (акти огляду і приймання виконаних прихованих робіт; журнал виконання робіт, в якому відображається весь хід виробництва робіт, а також всі факти та обставини, пов"язані з виробництвом робіт (п.6.3, п.8.1 договору); тощо) для долучення до справи.

5. Встановити учасникам справи строк для подачі суду всіх пояснень, заяв, у тому числі по суті спору, клопотань та документів (доказів) в письмовій формі - не пізніше, ніж за три дні до дати судового засідання.

6. Роз`яснити сторонам, що заяви, у тому числі по суті спору, клопотання та документи можуть подаватись в електронному вигляді на електронну адресу суду () із застосуванням власного електронного підпису, з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".

Документи, отримані електронною поштою без електронного цифрового підпису або каналами факсимільного зв"язку, не належить до офіційних, тому судом не розглядаються.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua

9. Ухвала підписана 17.09.2020.

Головуючий суддя Н.В. Величко

Суддя В.І. Матюхін

Суддя Ю.О.Паляниця