УХВАЛА

м. Київ

22.09.2020Справа № 910/2923/20
За позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до Акціонерного товариства "АЛЬПАРІ БАНК"

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25"

про стягнення 2 129 760,00 грн.

Суддя Борисенко І.І.

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява позивача до відповідача про стягнення 2 129 760,00 грн. за банківською гарантією від 26.12.2018 № 0704 -GR.

Ухвалою суду від 02.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі №910/2923/20 призначено на 16.04.20 .

16.04.2020 судове засідання було відкладено на 12.05.20.

Ухвалою суду від 12.05.2020 залучено до участі у справі № 910/2923/20 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Підготовчі засідання відкладались.

В судове засідання 22.09.2020 представник третьої особи не з`явився, проте був повідомлений належним чином про час, дату та місце судового засідання.

Представник відповідача підтримав в судовому засіданні подане 08.09.2020 через загальний відділ діловодства суду клопотання про витребування доказів, а саме просить суд:

1. Повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» (юридична адреса: 67584, Одеська обл., Комінтернівський район, селище Ліски, пров. Молодіжний, буд. 9, кв. 14; ):

- інформацію на підтвердження або спростування факту порушення Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №3 від 17.12.2018, укладеного за результатом проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчуг-Полтава-Зміївська ТЕС. Коригування робочого проекту, виконання будівельних робіт з частковою поставкою обладнання», в частині строків виконання коригування робочого проекту - 28.02.2019 та проходження експертизи - 02.04.2019;

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 М909-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018 було отримано від ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому

- передачі.;

2. Витребувати у Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «УКЕНЕРГО» (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 25; ):

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №2 від 19.06.2018, згідно до якої за результатами виробничої наради, за результатами якої скасовуються Зміни №1 до завдання на коригування Проекту, що зумовлює собою зміну проектного рішення та змінює об`єм проектних робіт, було передано ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» змінений робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому - передачі;

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 N.909-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №3 від 17.12.2018, згідно до якої у зв`язку із скасуванням Зміни №°1 до завдання на коригування Проекту, що зумовлює собою зміну проектного рішення та змінює об`єм проектних робіт, необхідність коригування технічної частини робочого проекту та отримання позитивного висновку експертної організації, було передано ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» змінений робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому - передачі;

- копії документів на підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили зміну істотних умов Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 в частині продовження строку виконання робіт шляхом укладення Додаткової угоди №2 від 19.06.2018;

- копії документів на підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили зміну істотних умов Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 в частині продовження строку виконання робіт шляхом укладення Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії усіх актів складених за результатами виконання проектної роботи згідно Договору підряду від 07.04.2017 №909-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №°2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди Ns3 від 17.12.2018, в тому числі за результатами порушення строків виконання;

- копії актів взаємних розрахунків між сторонами Договору підряду від 07.04.2017 №209-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії журналів виконаних робіт та письмових розпоряджень щодо усунення відхилень, передбачених пунктом 11.6.2. Договору підряду від 07.04.2017 №209- 4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №°2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії претензій, направлених Виконавцю у зв`язку із порушенням Договору підряду від 07.04.2017 №209-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №22 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- завірену копію листа ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №225» від 28.11.2018 №228/11 про надання відкоригованого робочого проекту на погодження;

- завірену копію листа ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 28.02.2019 №01/2009 про погодження відкоригованого робочого проекту;

- завірену копію листа ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №225» від 29.03.2019 Nsl/ОЗ про передачу експертного звіту з позитивним висновком та завірену копію Акту здачі-приймання виконаних проектних робіт.

3. Витребувати у АТ «АБ «РАДАБАНК» (юридична адреса: 49069, м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46; ):

- виписку про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» (юридична адреса: 67584, Одеська обл., Комінтернівський район, селище Ліски, пров. Молодіжний, буд. 9, кв. 14; ) в частині розрахунків з Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «УКЕНЕРГО» (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 25; ) за Договором підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018.

Подане клопотання відповідач обґрунтовує тим, що беручи до уваги відсутність будь-яких доказів порушення умов Договору підряду саме з вини ТОВ "ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД "МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25", з метою встановлення всіх обставин, що мають суттєве значення для вирішення справи по суті, а також враховуючи те, що відповідальність Банку як Гаранта наступає лише у випадку порушення Боржником зобов`язання, відповідач вважає, що запитувані у Сторін обставини мають бути дослідженні в ході даного судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 ГПК. Якщо таке клопотання заявлене з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтовує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання відповідача, суд дійшов висновку, що клопотання відповідача про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 80,81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання Акціонерного товариства "Альпарі Банк" (відповідача) про витребування доказів.

1.1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» (юридична адреса: 67584, Одеська обл., Комінтернівський район, селище Ліски, пров. Молодіжний, буд. 9, кв. 14; ):

- інформацію на підтвердження або спростування факту порушення Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №3 від 17.12.2018, укладеного за результатом проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчуг-Полтава-Зміївська ТЕС. Коригування робочого проекту, виконання будівельних робіт з частковою поставкою обладнання», в частині строків виконання коригування робочого проекту - 28.02.2019 та

проходження експертизи - 02.04.2019;

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 М909-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018 було отримано від ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому- передачі.;

1.2. Витребувати у Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «УКЕНЕРГО» (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 25; ):

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №2 від 19.06.2018, згідно до якої за результатами виробничої наради, за результатами якої скасовуються Зміни №1 до завдання на коригування Проекту, що зумовлює собою зміну проектного рішення та змінює об`єм проектних робіт, було передано ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» змінений робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому - передачі;

- інформацію (із наданням копій підтверджуючих документів) коли саме із зазначенням дати, ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» у відповідності до п. 5.1. Договору підряду від 07.04.2017 N.909-4/0721-17 із змінами та доповненнями згідно Додаткової угоди №3 від 17.12.2018, згідно до якої у зв`язку із скасуванням Зміни №°1 до завдання на коригування Проекту, що зумовлює собою зміну проектного рішення та змінює об`єм проектних робіт, необхідність коригування технічної частини робочого проекту та отримання позитивного висновку експертної організації, було передано ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» змінений робочий проект, що підлягає коригуванню згідно акту прийому - передачі;

- копії документів на підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили зміну істотних умов Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 в частині продовження строку виконання робіт шляхом укладення Додаткової угоди №2 від 19.06.2018;

- копії документів на підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили зміну істотних умов Договору підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 в частині продовження строку виконання робіт шляхом укладення Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії усіх актів складених за результатами виконання проектної роботи згідно Договору підряду від 07.04.2017 №909-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №°2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди Ns3 від 17.12.2018, в тому числі за результатами порушення строків виконання;

- копії актів взаємних розрахунків між сторонами Договору підряду від 07.04.2017 №209-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії журналів виконаних робіт та письмових розпоряджень щодо усунення відхилень, передбачених пунктом 11.6.2. Договору підряду від 07.04.2017 №209- 4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №°2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- копії претензій, направлених Виконавцю у зв`язку із порушенням Договору підряду від 07.04.2017 №209-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №22 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018;

- завірену копію листа ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №225» від 28.11.2018 №228/11 про надання відкоригованого робочого проекту на погодження;

- завірену копію листа ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 28.02.2019 №01/2009 про погодження відкоригованого робочого проекту;

- завірену копію листа ТОВ «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №225» від 29.03.2019 Nsl/ОЗ про передачу експертного звіту з позитивним висновком та завірену копію Акту здачі-приймання виконаних проектних робіт.

1.3. Витребувати у АТ «АБ «РАДАБАНК» (юридична адреса: 49069, м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46; ):

- виписку про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬЕНЕРГОБУД «МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №25» (юридична адреса: 67584, Одеська обл., Комінтернівський район, селище Ліски, пров. Молодіжний, буд. 9, кв. 14; ) в частині розрахунків з Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «УКЕНЕРГО» (юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 25; ) за Договором підряду від 07.04.2017 №09-4/0721-17 з урахуванням Додаткової угоди №2 від 19.06.2018 та Додаткової угоди №3 від 17.12.2018.

Витребувану інформацію та докази подати суду в термін до 20.10.2020р.

1.4. У разі неможливості Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго", Товариством з обмеженою відповідальністю "Південьенергобуд "Механізована колона №25", АТ "АБ "Радабанк" надати витребувану інформацію та докази подати до суду пояснення щодо причин неможливості надати витребувану інформацію та докази.

2.Відкласти підготовче засідання у справі №910/2923/20 на 22.10.2020 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20 .

3.Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

4.Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.І. Борисенко