ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2020 р. м. Київ Справа № 911/955/20

Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Третьякової О.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження

справу № 911/955/20

За позовомФізичної-особи підприємця Бірюкової Тетяни Петрівни ( АДРЕСА_1 )
ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6)
Про стягнення 148329,70 грн
Без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична-особа підприємець Бірюкова Тетяна Петрівна (далі - позивач) звернулася до Господарського суду Київської області з позовом від 13.04.2020 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі - відповідач) 130400,82 грн основної заборгованості за виконані по договорам будівельні роботи, 14056,66 грн пені та 1680,15 грн 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договорами на виконання будівельних робіт №13/03.2019 від 26.03.2019, №14/06.2019 від 11.06.2019, №15/06.2019 від 11.06.2019, №17/08.2019 від 01.08.2019 та №19/10.2019 від 14.10.2019 в частині повної та своєчасної сплати грошових коштів, а відтак у відповідача виникла заборгованість у розмірі 130400,82 грн, на яку позивачем нараховано відповідачу 14056,66 грн пені та 1680,15 грн 3% річних.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.04.2020 № 911/955/20 залишено позовну заяву без руху в порядку ст.174 Господарського процесуального кодексу України встановлено десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви.

В установлений строк від позивача надійшли пояснення з документами на виконання вимог ухвали від 21.04.2020 №911/955/20, якими позивач усунув недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.05.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №911/955/20, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у зв`язку з малозначністю справи в порядку п.1 ч.5 ст.12, ч.1 ст.247, ст.250 Господарського процесуального кодексу України, без повідомлення (виклику) сторін, відповідачу встановлено строк для подання відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив, позивачу - строк для подання відповіді на відзив. Також в ухвалі про відкриття провадження у справі суд звернув увагу сторін на те, що відповідно до п.4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, в редакції, чинній станом на 12.05.2020, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністром України з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені ст.46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Згідно з ч.1 ст.248 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч.2 ст.252 Господарського процесуального кодексу України визначено, що розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" №211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу з 12.03.2020 на всій території України встановлено карантин, який в подальшому було неодноразово продовжено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №215 від 16.03.2020, Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" №239 від 25.03.2020, Постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №255 від 02.04.2020, Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" №291 від 22.04.2020, Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" №343 від 04.05.2020, Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №392 від 20.05.2020 та Постанови Кабінету Міністрів України Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" №641 від 22.07.2020.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30.03.2020 №540-ІХ, який набрав чинності 02.04.2020, розділ Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4, відповідно до якого процесуальні строки, в тому числі строки розгляду справи по суті, подання відзиву продовжуються на час дії карантину.

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 №731-ІХ, що набрав чинності 17.07.2020, п.4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України викладено у новій редакції, відповідно до якої: під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином.

Відповідно до п.2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 №731-ІХ процесуальні строки, які були продовжені відповідно до п.4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим Законом. Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цими кодексами), мають право на продовження процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом.

Після закінчення 20-денного строку з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 18.06.2020 №731-ІХ до суду не надходило від учасників справи або ж інших заінтересованих осіб жодних заяв.

У зв`язку з вищевикладеним, процесуальні строки, що були продовжені на час дії карантину, закінчилися 06.08.2020.

У встановлений процесуальним законодавством та судом в ухвалі від 12.05.2020 строк відповідач своїм правом на подачу відзиву на позовну заяву не скористався, відзиву на позовну заяву та інших документів до суду не надав.

Частиною 5 ст.176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому ст.242 цього Кодексу, та з додержанням вимог ч.4 ст.120 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст.242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Згідно з ч.4 ст.89 Цивільного кодексу України до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно - правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

За приписами ч.1 ст.7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до ч.6 ст.242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є: день вручення судового рішення під розписку; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Так, з метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 12.05.2020 направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 04.02.2020.

Поштовий конверт з указаною ухвалою про відкриття провадження у справі від 12.05.2020 повернуто до суду без вручення адресату.

За приписами ч.1 ст.9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь - яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.2 ст. 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб - порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи викладене, суд зазначає, що сторони мають доступ до судових рішень та мали можливість ознайомитися з ухвалою суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Згідно з ч.9 ст.165 та ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Відповідно до вищеперелічених норм Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Вирішення даного спору відбувається після виходу судді з відпустки.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 між Фізичною-особою підприємцем Бірюковою Тетяною Петрівною (далі - підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі - замовник , відповідач) укладено договір на виконання будівельних робіт №13/03.2019 (далі - договір №13/03.2019 від 26.03.2019).

Відповідно до п.1.1 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 підрядник зобов`язується власними та залученими силами, засобами, на свій ризик, згідно проектно-кошторисної документації (робочий проект "Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 МФ ДП "АМПУ"(адміністрації Миколаївського морського порту), м. Миколаїв, вул. Заводська, 23) виконати Будівельні роботи та поточний ремонт за кодом ДК 021:2015:45000000-7 (Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 (інв.№1031037)) (надалі - роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п.1.2 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 обсяги робіт вказані у кошторисній документації (додаток №1).

Роботи, що не враховані у кошторисній документації, але мають бути виконані, оформляються у додатковій угоді, яка є невід`ємною частиною договору (п.1.3 договору №13/03.2019 від 26.03.2019).

Пунктом 2.1 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 визначено, що ціна договору визначається відповідно до кошторисної документації (додаток №1), що є невід`ємною частиною цього договору, становить 2955825,00 грн (два мільйони дев`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять грн 00 коп).

Додатковою угодою №2 від 09.11.2019 до договору №13/03.2019 від 26.03.2019 сторонами внесено зміни до договору: пункт 2.1 договору від 26.03.2019 викладено в наступній редакції: "Ціна договору визначається відповідно до кошторисної документації (додаток №1, додаток №2), що є невід`ємною частиною цього договору, становить 3015465,00 грн (три мільйони п`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят п`ять грн 00 коп)".

Згідно з п.3.1 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 підрядник зобов`язаний виконати роботи згідно з графіком виконання робіт (додаток №2), що є невід`ємною частиною цього договору, у термін-180 (сто вісімдесят) календарних днів з дня одержання, згідно умов цього договору, попередньої оплати (авансу).

Відповідно до п.3.3 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником за останнім актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в).

Підпунктом 4.2.3. п.4.2 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 визначено, що підрядник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

Згідно з п.п.4.3.6. п.4.3 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 замовник зобов`язаний оплатити підряднику виконані роботи в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Умовами п.11.1 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 сторони погодили, що розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок підрядника.

На підставі підписаного сторонами договору замовник протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника здійснює попередню оплату (аванс) у розмірі 30% від загальної суми цього договору (п.11.2 договору від 26.03.2019).

Додатковою угодою №2 від 09.11.2019 до договору №13/03.2019 від 26.03.2019 сторонами внесено зміни до договору: пункт 11.2 договору від 26.03.2019 викладено у наступній редакції: "На підставі підписаного сторонами договору замовник протягом 5 (п`яти) банківських днів, з моменту отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника, здійснює попередню оплату (аванс) у розмірі до 30% від загальної суми цього договору".

Відповідно до п.11.3 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісяця, не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3), які підписані уповноваженими представниками замовника і підрядника, на підставі отриманого замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника.

Згідно з п.12.2 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 щомісяця після виконання робіт підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів надає замовнику: акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) у двох примірниках.

Умовами п.12.3 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) підписують уповноважені особи від замовника та підрядника.

Відповідно до п.12.4 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) зобов`язаний підписати їх у разі відсутності зауважень та повернути один примірник підряднику або в цей же строк дати в письмовій формі мотивовану відмову від прийняття робіт.

Пунктом 14.4 договору №13/03.2019 від 26.03.2019 визначено, що у випадках, не обговорених цим договором, відповідальність настає відповідно до чинного законодавства України.

Цей договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, і діє по 31.12.2019, а в частині здійснення розрахунків замовником за виконані роботи та виконання гарантійних зобов`язань підрядником - до повного виконання зобов`язань (п.17.1 договору №13/03.2019 від 26.03.2019).

28.03.2019 сторонами укладено додаткову угоду №01/03.2019 до договору №13/03.2019 від 26.03.2019 про використання машин і механізмів не задіяних в договірній ціні, за умовами якої сторони дійшли згоди, що вимушене використання гідромолота буде враховано як витрати замовника за нульовою вартістю і не може мати впливу на договірну ціну і додаткові витрати для підрядника, в той же час використання наріжчика швів буде враховано як витрати підрядника за нульовою вартістю і не може мати впливу на договірну ціну і додаткові витрати замовника.

На виконання умов договору №13/03.2019 від 26.03.2019 сторонами складено та підписано:

- акт №8/11.2019 від 28.11.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 59640,00 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 28.11.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 59640,00 грн;

- акт №9/11.2019 від 04.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 40442,34 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 04.12.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 40442,34 грн.

11.06.2019 між Фізичною-особою підприємцем Бірюковою Тетяною Петрівною (далі -підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі - замовник, відповідач) укладено договір на виконання будівельних робіт №14/06.2019 (далі - договір №14/06.2019 від 11.06.2019).

Відповідно до п.1.1 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 підрядник зобов`язується власними та залученими силами, засобами, на свій ризик, згідно робочого проект: "Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 МФ ДП "АМПУ" (адміністрації Миколаївського морського порту), м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, №16-215/2-ГР", виконати будівельні роботи (надалі - роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п.1.2 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 обсяги робіт вказані у кошторисній документації (додаток №1).

Роботи, що не враховані у кошторисній документації, але мають бути виконані, оформляються у додатковій угоді, яка є невід`ємною частиною договору (п.1.3 договору №14/06.2019 від 11.06.2019).

Пунктом 2.1 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 визначено, що ціна договору визначається відповідно до кошторисної документації (додаток №1), що є невід`ємною частиною цього договору, становить 114982,00 грн (сто чотирнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят дві грн 00 коп).

Згідно з п.3.1 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 підрядник зобов`язаний виконати роботи у термін:

- п.п.3.1.1: 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання даного договору роботи першої черги 117 м.п. причалу №10;

- п.п.3.1.2: 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання даного договору роботи другої черги 91 м причалу № 10.

Відповідно до п.3.3 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником за останнім актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в).

Підпунктом 4.2.3. п.4.2 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 підрядник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

Згідно з п.п.4.3.6. п.4.3 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 замовник зобов`язаний оплатити підряднику виконані роботи в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Умовами п.11.1 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 сторони погодили, що розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок підрядника.

Розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісяця, не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3), які підписані уповноваженими представниками замовника і підрядника, на підставі отриманого замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника (п.11.2 договору №14/06.2019 від 11.06.2019).

Згідно з п.12.2 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 щомісяця після виконання робіт підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів надає замовнику: акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) у двох примірниках.

Умовами п.12.3 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) підписують уповноважені особи від замовника та підрядника.

Відповідно до п.12.4 договору №14/06.2019 від 11.03.2019 замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) зобов`язаний підписати їх у разі відсутності зауважень та повернути один примірник підряднику або в цей же строк дати в письмовій формі мотивовану відмову від прийняття робіт.

Пунктом 14.3 договору №14/06.2019 від 11.06.2019 визначено, що у випадках, не обговорених цим договором, відповідальність настає відповідно до чинного законодавства України.

Цей договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, і діє по 31.12.2019, а в частині здійснення розрахунків замовником за виконані роботи та виконання гарантійних зобов`язань підрядником - до повного виконання зобов`язань (п.17.1 договору №14/06.2019 від 11.06.2019).

На виконання умов договору №14/06.2019 від 11.06.2019 сторонами складено та підписано:

- акт №3/10.2019 від 18.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 24577,51 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 18.10.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 24577,51 грн.

11.06.2019 між Фізичною-особою підприємцем Бірюковою Тетяною Петрівною (далі -підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі - замовник, відповідач) укладено договір на виконання будівельних робіт №15/06.2019 (далі - договір №15/06.2019 від 11.06.2019).

Відповідно до п.1.1 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 підрядник зобов`язується власними та залученими силами, засобами, на свій ризик, згідно проектно-кошторисної документації (робочий проект "Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 МФ ДП "АМПУ" (адміністрації Миколаївського морського порту), м. Миколаїв, вул. Заводська, 23) виконати будівельні роботи (надалі - роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п.1.2 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 обсяги робіт вказані у кошторисній документації (додаток №1).

Роботи, що не враховані у кошторисній документації, але мають бути виконані, оформляються у додатковій угоді, яка є невід`ємною частиною договору (п.1.3 договору №15/06.2019 від 11.06.2019).

Пунктом 2.1 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 визначено, що ціна договору визначається відповідно до кошторисної документації (додаток №1), що є невід`ємною частиною цього договору, становить 498370,00 грн (чотириста дев`яносто вісім тисяч триста сімдесят грн 00 коп).

Згідно з п.3.1 договору від №15/06.2019 від 11.06.2019 підрядник зобов`язаний виконати роботи у термін:

- п.п.3.1.1: 30 (тридцяти) календарних днів з дати одержання, згідно умов цього договору, попередньої оплати (авансу)-роботи першої черги 117 м.п. причалу №10;

- п.п.3.1.2: 90 (дев`яносто) календарних днів з дати одержання, згідно умов цього договору, попередньої оплати (авансу)-роботи другої черги 91 м причалу № 10.

Відповідно до п.3.3 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 датою закінчення виконання робіт вважається дати їх прийняття замовником за останнім актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в).

У підпункті 4.2.3. п.4.2 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 зазначено, що підрядник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

Згідно з п.п.4.3.6. п.4.3 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 замовник зобов`язаний оплатити підряднику виконані роботи в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Умовами п.11.1 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 сторони погодили, що розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок підрядника.

На підставі підписаного сторонами договору замовник протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника здійснює попередню оплату (аванс) у розмірі 30% від загальної суми цього договору (п.11.2 договору №15/06.2019 від 11.06.2019).

Відповідно до п.11.3 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісяця, не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3), які підписані уповноваженими представниками замовника і підрядника, на підставі отриманого замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника.

Згідно з п.12.2 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 щомісяця після виконання робіт підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів надає замовнику: акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) у двох примірниках.

Умовами п.12.3 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) підписують уповноважені особи від замовника та підрядника.

Відповідно до п.12.4 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) зобов`язаний підписати їх у разі відсутності зауважень та повернути один примірник підряднику або в цей же строк дати в письмовій формі мотивовану відмову від прийняття робіт.

У пункті 14.4 договору №15/06.2019 від 11.06.2019 визначено, що у випадках, не обговорених цим договором, відповідальність настає відповідно до чинного законодавства України.

Цей договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, і діє по 31.12.2019, а в частині здійснення розрахунків замовником за виконані роботи та виконання гарантійних зобов`язань підрядником - до повного виконання зобов`язань (п.17.1 договору №15/06.2019 від 11.06.2019).

На виконання умов договору №15/06.2019 від 11.06.2019 сторонами складено та підписано:

- акт №3/11.2019 від 18.11.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 110380,18 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 18.11.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 110380,18 грн.

01.08.2019 між Фізичною-особою підприємцем Бірюковою Тетяною Петрівною (далі -підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі - замовник, відповідач) укладено договір на виконання будівельних робіт №17/08.2019 (далі - договір №17/08.2019 від 01.08.2019).

Відповідно до п.1.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується згідно з проектом замовника: "Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 МФ ДП "АМПУ" (адміністрації Миколаївського морського порту), м. Миколаїв, вул. Заводська, 23) (надалі-проект) виконати роботи, передбачені п.2.1 цього договору, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці роботи.

Згідно з п.п.2.1.1 п.2.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 виконавець виконує згідно з проектно-кошторисною документацією наступні роботи: виготовлення металевої опалубки.

Пунктом 3.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 визначено, що виконавець зобов`язується виконати роботи у строк 90 (дев`яносто) днів з дати підписання цього договору.

Відповідно до п.4.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 загальна вартість робіт за цим договором становить 116123,00 грн (сто шістнадцять тисяч сто двадцять три грн 00 коп) згідно договірної ціни та локального кошторису (додаток №1 до договору).

Умовами п.4.2 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 сторони погодили терміни оплати: кошти в розмірі 116123,00 грн (сто шістнадцять тисяч сто двадцять три грн 00 коп) замовник сплачує виконавцю протягом трьох днів з моменту підписання уповноваженими представниками сторін акту прийому-передачі робіт.

Згідно з п.4.3 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 здача робіт виконавцем та приймання їх результатів замовником оформляється актом виконаних робіт, який підписується повноважними представниками сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.

Відповідно до п.4.4 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 підписання акту виконаних робіт представником замовника є підтвердженням відсутності претензій до виконавця з його боку.

Виконавець має право: отримувати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим договором (п.п.5.2.2 п.5.2 договору №17/08.2019 від 01.08.2019).

Згідно з п.7.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 у випадку порушення зобов`язань, що виникають з цього договору, винна сторона несе відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України.

Відповідно до п.7.2 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 порушення договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

Згідно з п.7.5 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 встановлено, що у випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи замовник сплачує виконавцеві пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін (п.10.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019).

Згідно з п.10.2 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 строк дії цього договору починає свій перебіг у момент, визначений п.10.1 цього договору, та закінчується в момент виконання всіх зобов`язань сторонами.

На виконання умов договору №17/08.2019 від 01.08.2019 сторонами складено та підписано:

- акт №2/10.2019 від 28.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 47326,00 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 28.10.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 47326,00 грн.

14.10.2019 між Фізичною-особою підприємцем Бірюковою Тетяною Петрівною (далі -підрядник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (далі -замовник, відповідач) укладено договір на виконання будівельних робіт №19/10.2019 (далі - договір №19/10.2019 від 14.10.2019).

Відповідно до п.1.1 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 підрядник зобов`язується власними та залученими силами, засобами, на свій ризик, згідно робочого проект: "Капітальний ремонт верхньої будови причалу №10 МФ ДП "АМПУ" (адміністрації Миколаївського морського порту), м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, №16-215/2-ГР", виконати будівельні роботи (надалі-роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно з п.1.2 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 обсяги робіт вказані у кошторисній документації (додаток №1).

Роботи, що не враховані у кошторисній документації, але мають бути виконані, оформляються у додатковій угоді, яка є невід`ємною частиною договору (п.1.3 договору №19/10.2019 від 14.10.2019).

Пунктом 2.1 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 визначено, що ціна договору визначається відповідно до кошторисної документації (додаток №1), що є невід`ємною частиною цього договору, становить 154928,00 грн (сто п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять вісім грн 00 коп).

Згідно з п.3.1 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 підрядник зобов`язаний виконати роботи у термін 30 (тридцять) календарних днів з дати підписання даного договору.

Відповідно до п.3.3 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником за останнім актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в).

У підпункті 4.2.3 п.4.2 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 зазначено, що підрядник має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

Згідно з п.п.4.3.6 п.4.3 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 замовник зобов`язаний оплатити підряднику виконані роботи в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Умовами п.11.1 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 сторони погодили, що розрахунки за цим договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок підрядника.

Відповідно до п.11.2 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 розрахунки за виконані роботи здійснюються щомісяця, не пізніше 30-го числа місяця, наступного за звітним, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3), які підписані уповноваженими представниками замовника і підрядника, на підставі отриманого замовником оригіналу належним чином оформленого рахунку від підрядника.

Згідно з п.12.2 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 щомісяця після виконання робіт підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів надає замовнику: акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) у двох примірниках.

Умовами п.12.3 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) підписують уповноважені особи від замовника та підрядника.

Відповідно до п.12.4 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) зобов`язаний підписати їх у разі відсутності зауважень та повернути один примірник підряднику або в цей же строк дати в письмовій формі мотивовану відмову від прийняття робіт.

Пунктом 14.4 договору №19/10.2019 від 14.10.2019 визначено, що у випадках, не обговорених цим договором, відповідальність настає відповідно до чинного законодавства України.

Цей договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, і діє по 31.12.2019, а в частині здійснення розрахунків замовником за виконані роботи та виконання гарантійних зобов`язань підрядником - до повного виконання зобов`язань (п.17.1 договору №19/10.2019 від 14.10.2019).

На виконання умов договору №19/10.2019 від 14.10.2019 сторонами складено та підписано:

- акт №1/10.2019 від 21.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 111420,01 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2019 року від 21.10.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 111420,01 грн;

- акт №2/11.2019 від 18.11.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 38086,95 грн;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року від 18.11.2019, згідно якого відповідачем прийнято виконані позивачем роботи за вказаним вище договором на суму 38086,95 грн.

Сторонами складено, підписано та скріплено печатками акт звіряння взаємних розрахунків станом на 31.12.2019 (далі - акт звіряння), відповідно до якого заборгованість відповідача перед позивачем становить 130400,82 грн, завірена копія якого залучена до матеріалів справи.

За твердженнями позивача, що також відображено в наданому до суду акті звіряння взаємних розрахунків між сторонами по укладеним договорам грошові кошти відповідачем сплачено частково, а саме: 1) за договором №13/03.2019 від 26.03.2019 надано та підписано актів на суму 2023927,56 грн, а відповідачем сплачено суму 2132905,26 (тобто переплата відповідача на користь позивача становить 108977,70 грн); 2) за договором №14/06.2019 від 11.06.2019 надано та підписано актів на суму 106091,80 грн, а відповідачем сплачено суму 81514,29 грн (тобто борг відповідача перед позивачем становить 24577,51 грн); 3) за договором №15/06.2019 від 11.06.2019 надано та підписано актів на суму 326357,02 грн, а відповідачем сплачено суму 272329,83 грн (тобто борг відповідача перед позивачем становить 54027,19 грн); 4) за договором №17/08.2019 від 01.08.2019 надано та підписано актів на суму 90052,00 грн, а відповідачем сплачено суму 42726,00 грн (тобто борг відповідача перед позивачем становить 47326,00 грн); 5) за договором №19/10.2019 від 14.10.2019 надано та підписано актів на суму 149506,96 грн, а відповідачем сплачено суму 36059,14 грн (тобто борг відповідача перед позивачем становить 113447,85 грн).

Відповідачем за договором №13/03.2019 від 26.03.2019 на користь позивача сплачено 30% авансу у розмірі 108977,70 грн, який залишився не використаним по причині зупинення замовником робіт. Як зазначає позивач, вказану вище суму зараховано в рахунок погашення боргу за актом №1/10.2019 від 21.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, а відтак борг відповідача за вказаним актом складає 4470,12 грн.

Позивач обліковує невиконані з боку відповідача фінансові зобов`язання в загальній сумі 130400,82 грн, а саме за: актом №3/10.2019 від 18.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 24577,51 грн (договір №14/06.2019); актом №3/11.2019 від 18.11.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на суму 54027,19 грн (договір №15/06.2019); актом №2/10.2019 від 28.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 47326,00 грн (договір №17/08.2019); актом №1/10.2019 від 21.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 4470,12 грн (договір №19/10.2019).

04.02.2020 позивачем надіслано відповідачу претензію №5/02.2020 про сплату заборгованості за виконані будівельні роботи, яку останній отримав 12.02.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яка залишена відповідачем без відповіді та задоволення.

Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1,2 ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з ст.11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Дослідивши умови договорів на виконання будівельних робіт судом встановлено, що за своєю правовою природою укладені договори є договорами підряду.

Згідно з приписами ч.1 ст.837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові (ч.1 ст.853 Цивільного кодексу України).

Сторонами складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт за договорами, вказаними вище, згідно з якими відповідачем прийнято виконані позивачем роботи без будь-яких недоліків та претензій.

Статтею 854 Цивільного кодексу України визначено, що якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника,- достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Згідно з ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Згідно з приписами ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч.7 ст.193 Господарського кодексу України не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст.74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Враховуючи, що відповідач свої зобов`язання за укладеними договорами на виконання будівельних робіт в повному обсязі та своєчасно не виконав, оскільки доказів протилежного матеріали справи не містять, суд вважає, що позивач правомірно звернувся до суду з заявленими позовними про стягнення заборгованості у розмірі 130400,82 грн, тому позовні вимоги про стягнення основного боргу підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За правилами ч.1 ст.612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У зв`язку з неналежним та несвоєчасним виконанням відповідачем своїх грошових зобов`язань за укладеними договорами на виконання будівельних робіт позивачем заявлено до стягнення з відповідача 14056,66 грн пені та 1680,15 грн 3% річних.

Пеня нарахована позивачем на загальну суму заборгованості 130400,82 грн за загальний період прострочення з 25.10.2019 по 13.04.2020 у розмірі 14056,66 грн.

Згідно з ст.611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Неустойкою (штрафом, пенею) у розумінні ч.1,3 ст.549 Цивільного кодексу України є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

За змістом ч.1 ст.216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

У ч.2 ст.217 Господарського кодексу України зазначається, що у сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

Згідно з ст.230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Статтею 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" унормовано, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню у розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно з ст.3 вказаного Закону розмір пені, передбачений ст.1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Судом досліджено умови договорів на виконання будівельних робіт (№14/06.2019 від 11.06.2019, №15/06.2019 від 11.06.2019, №17/08.2019 від 01.08.2019 та №19/10.2019 від 14.10.2019), за порушення яких позивачем нараховано відповідачу пеню, та встановлено, що такий вид забезпечення виконання грошового зобов`язання, як сплата неустойки у вигляді пені, сторони договорів при їх укладанні визначили тільки у договорі №17/08.2019 від 01.08.2019 і як наслідок положення договорів №14/06.2019 від 11.06.2019, №15/06.2019 від 11.06.2019 та №19/10.2019 від 14.10.2019 його не містять.

Відповідно до п.7.1 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 у випадку порушення зобов`язань, що виникають з цього договору, винна сторона несе відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України.

Пунктом 7.2 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 визначено, що порушення договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього договору.

Відповідно до п.7.5 договору №17/08.2019 від 01.08.2019 у випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи замовник сплачує виконавцеві пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

Враховуючи умови договору №17/08.2019 від 01.08.2019, суд зазначає, що позивач вправі був нарахувати пеню за актом №2/10.2019 від 28.10.2019 на суму 47326,00 грн з 01.11.2019. Оскільки позивачем нарахування пені здійснено за загальний період прострочення з 25.10.2019 по 13.04.2020, при цьому розрахунок періоду для нарахування пені за прострочення виконання зобов`язання по акту №2/10.2019 від 28.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (договір №17/08.2019) визначено позивачем з 02.11.2019 по 13.04.2020, суд не вправі виходити за межі позовних вимог та нарахування пені здійснює з 02.11.2019 по 13.04.2020 на суму 47326,00 грн.

Вимоги позивача про стягнення пені за прострочення оплати відповідачем виконаних робіт за актами: №3/10.2019 від 18.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 24577,51 грн (договір №14/06.2019); №3/11.2019 від 28.11.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на суму 54027,19 грн (договір №15/06.2019); №1/10.2019 від 21.10.2019 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 4470,12 грн (договір №19/10.2019) є безпідставними, оскільки положеннями зазначених договорів не встановлено настання такого правового наслідка, як сплата неустойки за порушення боржником грошового зобов`язання, а тому задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного згідно з правильним арифметичним розрахунком, який здійснено судом, з врахуванням заявлених позивачем та встановлених судом періодів нарахування пені та сум заборгованості, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню пеня в розмірі 5385,73 грн. В решті позовних вимог про стягнення пені у розмірі 8670,93 грн суд відмовляє з огляду на їх безпідставність.

Також позивачем заявлено до стягнення з відповідача 1680,15 грн 3% річних за загальний період прострочення з 25.10.2019 по 13.04.2020 на суму 130400,82 грн, згідно з розрахунком позивача, доданого до позовної заяви.

Пунктом 2 ст.625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши здійснений позивачем розрахунок 3% річних, врахувавши умови договорів щодо строків виконання відповідачем обов`язку по оплаті будівельних робіт, заявлений позивачем період прострочення, суми основної заборгованості за договорами, суд здійснив власний розрахунок 3% річних, за яким на користь позивача підлягають стягнення 3% річних в розмірі 1418,45 грн, тому решта позовних вимог про стягнення 261,70 грн 3% річних судом залишається без задоволення.

Позивач просить покласти на відповідача понесені ним витрати зі сплати судового збору в сумі 2192,07 грн, які сплачено позивачем відповідно до платіжного доручення №422 від 13.04.2020.

У зв`язку з частковим задоволенням позову судові витрати у справі №911/955/20 покладаються на сторін пропорційно до розміру задоволених вимог відповідно до ч.4 ст.129 Господарського процесуального кодексу України, де закріплено, що у разі часткового задоволення позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інших судових витрат, для їх покладення на відповідача, позивач не заявив.

З огляду на часткове задоволення позову, на користь позивача з відповідача підлягають присудженню судові витрати зі сплати судового збору в сумі 2058,08 грн.

Керуючись ст. 11, 73-80, 129, 166, 178, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов Фізичної-особи підприємця Бірюкової Тетяни Петрівни до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" про стягнення 130400,82 грн основної заборгованості, 14056,66 грн пені та 1680,15 грн 3% річних задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" на користь Фізичної-особи підприємця Бірюкової Тетяни Петрівни 130400 (сто тридцять тисяч чотириста) грн 82 коп основної заборгованості, 5385 (п`ять тисяч триста вісімдесят п`ять) грн 73 коп пені, 1418 (одну тисячу чотириста вісімнадцять) грн 45 коп 3% річних та 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) грн 08 коп витрат зі сплати судового збору.

3. Відмовити у задоволенні позовних вимог Фізичної-особи підприємця Бірюкової Тетяни Петрівни до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" про стягнення 8670,93 грн пені та 261,70 грн 3% річних.

Позивач - Фізична-особа підприємець Бірюкова Тетяна Петрівна ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГідроБуд Україна" (08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6, ідентифікаційний код 38490124).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.О. Третьякова