ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

12.08.2020 Справа № 905/513/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М.,

секретар судового засідання Доннік Н.В.,

розглянувши матеріали справи за позовом: Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель" (84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2, )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська експортно-імпортна торгова компанія" (02091, м. Київ, вул. Княжий Затон, б. 2/30, )

про стягнення 302 777,78 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель" звернулось з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська експортно-імпортна торгова компанія" про стягнення 302 777,78 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду №24/11/2018 від 23.11.2018 на будівництво Амбулаторій загальної практики сімейної медицини у кількості 21 об`єкт будівництва на території Донецької області, у зв`язку з чим нараховує пеню.

Ухвалою Господарського суду Донецької області №905/513/20 від 17.03.2020 було відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, а відповідачу запропановано надати відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду Донецької області №905/513/20 від 14.07.2020 було закрито підготовче провадження та розпочато розгляд справи по суті.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відповідача є: 02091, м. Київ, вул. Княжий Затон, б. 2/30.

Поштова кореспонденція суду направлялась на вказану адресу відповідача, але була повернута на адресу суду з відміткою про причину повернення «за закінченням терміну зберігання».

Візив на позовну заяву не був наданий.

Представники сторін у судове засідання не з`явились.

Дослідивши документи, наявні в матеріалах справи, судом встановлено наступне.

23 листопада 2018 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (далі - замовник або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» (далі - підрядник або відповідач) укладено договір підряду № 24/11/2018 року (далі - договір) на будівництво Амбулаторій загальної практики сімейної медицини у кількості 21 об`єкт будівництва на території Донецької області з яких:

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на (1-2) лікаря без житла у кількості - 9 об`єктів будівництва розташованих за адресами:

вулиця Центральна, 58, в селище Микільське, Волноваського району;

вулиця Садова 98, в селище Свободне, Волноваського району;

вулиця Шкільна, 53а, в с.Старогнаїївка, Волноваського району;

вулиця Центральна, 436, в селище Петрівське, Волноваського району;

вулиця Центральна, 103а, в селище Криворіжжя, Добропільського району;

вулиця Набережна, 33д, в селище Мелекіне, Мангушського району;

вулиця Шкільна, 25а, в селище Темрюк, Нікольського району;

вулиця Гагаріна, 30а, в селище Маяки, Слов`янського району;

вулиця Адміністративна, 42/5, в селище Іллінівка, Іллінівської об`єднаної територіальної

громади;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на (1-2) лікаря з житлом у кількості 11 об`єктів будівництва, розташованих за адресами:

вулиця Миру 50б, в селище Андріївка, Великоновоселківського району;

вулиця Заборського, 134, в селище Кіндратіївка, Костянтинівського району;

вулиця Паркова, 34, в сулище Єлизаветівка, Мар`їнського району;

вулиця Первомайська, 72а, в селище Богоявленка, Мар`їнського району;

вулиця Паркова, 12, в селище Тополине, Нікольського району;

вулиця Гагаріна, 42а, в селище Новоолександрівка, Покровського району;

вулиця Відродження, 83а, в селище Верхньоторецьке, Ясинуватського району;

вулиця Шкільна, 6б, в селище Клен-Бік, Іллінівської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Центральна, 1, в селище Михайлівка, Олександрівської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Тімірязева, 43б, в селище Никифорівка Соледарської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Гагаріна, 8, в селище Прелесне, Черкаської об`єднаної територіальної громади.

Амбулаторія загальної практики сімейної практики сімейної медицини на (5-7) лікарів без житла у кількості 1 об`єкт будівництва розташованого за адресою: вулиця Київська, 1а, в селище Опитне, Бахмутського району.

Згідно з п. 3.1. договору обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до договору календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід`ємною частиною даного договору. Договірні ціна складає 113 779 550,00 гри., у тому числі ПДВ 18 963 258,33 грн. Згідно календарного графіку строк виконання робіт 61 календарний день.

Додатковою угодою № 2 від 11.02.2019 року до договору № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року за погодженням сторін внесено зміни у частині зменшення договірної ціни яка з дати підписання угоди складає 112 238 739,84 грн.

Додатковою угодою № 5 від 02.03.2019 року до договору № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року у зв`язку з проведенням перегляду та коригування об`ємів будівельних робіт до договору внесено зміни у частині зменшення договірної ціни яка з дати підписання угоди складає 93 975 492,28 грн., що підтверджено протоколом погодження договірної ціни (редакція від 02.03.2019року).

Додатковою угодою № 7 від 04.10.2019 року до договору № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року за погодженням сторін внесено зміни у частині зменшення договірної ціни яка з дати підписання угоди складає 93 163 290,71 грн., що підтверджено протоколом погодження договірної ціни (редакція від 04.10.2019 року).

Додатковою угодою № 8 від 31.10.2019 року до договору № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року у частині подовження строку дії договору до 31.12.2020 року та строків виконання будівельних робіт за договором. Згідно Графіку виконання будівельних робіт (в редакції від 31.10.2019 року) кінцевий термін виконання будівельних робіт за об`єктами будівництва розташованими за адресами:

вулиця Центральна, 58, в селище Микільське, Волноваського району;

вулиця Шкільна, 53а, в с.Старогнатівка, Волноваського району;

вулиця Центральна, 103а, в селище Криворіжжя, Добропільського району;

вулиця Набережна, 33д, в селище Мелекіне, Мангушського району;

вулиця Шкільна, 25а, в селище Темрюк, Нікольського району;

вулиця Гагаріна, 30а, в селище Маяки, Слов`янського району;

вулиця Адміністративна, 42/5, в селище Іллінівка, Іллінівської об`єднаної територіальної громади;

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на (1-2) лікаря з житлом у кількості 11 об`єктів будівництва, розташованих за адресами:

вулиця Миру 50б, в селище Андріївка, Великоновоселківського району;

вулиця Заборського, 134, в селище Кіндратіївка, Костянтинівського району;

вулиця Паркова, 34, в селище Єлизаветівка, Марийського району;

вулиця Первомайська,72а, в селище Богоявленка, Марийського району;

вулиця Паркова, 12, в селище Тополине, Нікольського району;

вулиця Гагаріна, 42а, в селище Новоолександрівка, Покровського району;

вулиця Відродження, 83а, в селище Верхньоторецьке, Ясинуватського району;

вулиця Шкільна, 6б, в селище Клебан-Бік, Іллінівської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Центральна, 1, в селище Михайлівка, Олександрівської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Тимірязєва, 436, в селище Никифорівка Соледарської об`єднаної територіальної громади;

вулиця Гагаріна, 8, в селище Прелесне, Черкаської об`єднаної територіальної громади.

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на (5-7) лікарів без житла у кількості 1 об`єкт будівництва розташованого за адресою:

вулиця Київська 1а, в селище Опитне, Бахмутського району ;

складає 31.12.2019 року,

за об`єктами будівництва розташованими за адресами:

вулиця Садова, 98, в селище Свободне, Волноваського району;

вулиця Центральна, 436, в селище Петрівське, Волноваського району;

складає 29.02.2020 року.

14 березня 2019 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (далі - замовник або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» (далі - підрядник або відповідач) укладено договір підряду № 14/03/2019 року (далі - договір) на виконання додаткових будівельних робіт не передбачених початковими проектами, які технічно та економічно пов`язані з будівельними роботами за договором № 24/11/18 від 23.11.2018 року на загальну суму 18 290 682,29 грн.

Додатковою угодою № 2 від 04.10.2019 року до договору № 14/03/2019 від 14 березня 2019 року за погодженням сторін у зв`язку з переглядом та коригуванням об`ємом будівельних додаткових робіт внесено зміни у частині зменшення договірної ціни яка з дати підписання угоди складає 17 893 443,20 грн., що підтверджено протоколом погодження договірної ціни. Згідно Графіку виконання будівельних робіт (в редакції додаткової угоди № 3 від 31.10.2019 року до договору № 14/03/2019 від 14 березня 2019 року) кінцевий термін виконання будівельних робіт за об`єктами будівництва складає 31 грудня 2019року.

24 жовтня 2019 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (далі - замовник або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» (далі - підрядник або відповідач) укладено договір підряду № 24/10/19/4 (далі договір) на виконання додаткових будівельних робіт не передбачених початковими проектами, які технічно та економічно пов`язані з будівельними роботами за договором № 24/11/18 від 23.11.2018 року «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (без житла) по вул. Центральна 43б в с. Петрівське, Волноваського р-ну, Донецької області - нове будівництво (коригування). Додаткові роботи» на загальну суму 815 183,52 грн.

24 жовтня 2019 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» (далі - замовник або позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» (далі - підрядник або відповідач) укладено договір підряду № 24/10/19/2 (далі договір) на виконання додаткових будівельних робіт не передбачених початковими проектами, які технічно та економічно пов`язані з будівельними роботами за договором № 24/11/18 від 23.11.2018 року «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини (без житла) по вул. Садовій, 98 в с. Свободне, Волноваського р-ну, Донецької області - нове будівництво (коригування). Додаткові роботи» на загальну суму 787 934,02 грн.

Загальна вартість робіт за вищезазначеними договорами складає 112 659 957,45 грн.

Станом на 28.12.2019 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» проведено звіряння взаємних розрахунків за результатом яких уповноваженими сторонами підписано відповідні Акти звірки взаємних розрахунків:

За договором підряду №24/11/18 від 23 листопада 2018року на суму 60 640 559,19 грн.

За договором №14/03/19 від 14 березня 2019 року на суму 8 940 175,80 грн.

За договором №24/10/19-2 від 24 жовтня 2019 року на суму 312 521,47грн.

За договором №24/10/19-4 від 24 жовтня 2019 року на суму 328 166,45грн.

Загальна вартість виконаних робіт за вищезазначеними договорами складає 70221433,91 грн.

Вартість невиконаного в строк обсягу будівельних робіт складає 42 438 523,54 грн. (із розрахунку 112 659 957,45 - 70 221 433,91 грн.)

Пунктом 7.4. договору №24/11/18 від 23 листопада 2018 року передбачено «За порушення строків виконання робіт при наявності вини «Підрядника» останній сплачує «Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни невиконаних робіт за кожен день прострочки».

Пунктом 7.3 Договорів №14/03/19 від 14 березня 2019 року, №24/10/19-2 від 24 жовтня 2019 року, №24/10/19-4 від 24 жовтня 2019 року передбачено «За порушення строків виконання робіт при наявності вини «Підрядника» останній сплачує «Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни невиконаних робіт за кожен день прострочки.»

09.01.2020 року за головуванням директора КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» проведено робочу нараду щодо розгляду питання доцільності подовження договірних правовідносин за договором підряду № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року.

За результатами наради сторонами підписано протокол від 09.01.2020 року згідно якого за погодженням з головним розпорядником коштів Департаментом охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації Сторонами за договором прийнято рішення щодо необхідності розірвання договору №24/11/18 від 23 листопада 2018 року шляхом підписання відповідної Додаткової угоди та що укладені між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» договори: № 14/03/2019 від 14 березня 2019 року, № 24/10/19/4 та № 24/10/19/2 від 24 жовтня 2019 року, технічно та економічно пов`язані з будівельними роботами за договором підряду № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року, вони підлягатимуть розірванню на тих самих підставах, що й договір підряду №24/11/18 від 23 листопада 2018року.

На виконання зазначеного протоколу наради та за згоди сторін 10.01.2020 року між Комунальним підприємством «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська експортно-імпортна торгова компанія» укладено:

- додаткову угоду № 9 до договору 24/11/18 від 23 листопада 2018 року щодо фактичного розірвання договору підряду з 10.01.2020 року;

- додаткову угоду № 4 до договору №14/03/2019 від 14 березня 2019 року щодо фактичного розірвання договору підряду з 10.01.2020 року;

- додаткову угоду № 1 до договору №24/10/19-2 від 24 жовтня 2019 року щодо фактичного розірвання договору підряду з 10.01.2020 року;

- додаткову угоду №1 до договору № 24/10/19-4 від 24 жовтня 2019 року щодо фактичного розірвання договору підряду з 10.01.2020 року.

Таким чином строк виконання робіт за договором № 24/11/18 від 23 листопада 2018 року та договором №14/03/2019 від 14 березня 2019 року прострочено Підрядником на 10 календарних днів у період з 31.12.2019 року (строк закінчення виконання будівельних робіт за договорами згідно календарних графіків).

Статтею 837 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно із ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

При цьому, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зазначені норми узгоджуються з вимогами ст. 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Керуючись пунктом 7.4. договору №24/11/18 від 23 листопада 2018 року, пунктом 7.3 договору №14/03/19 від 14 березня 2019 року позивач нарахував пеню в сумі 302 777,84 грн.

31.01.2020 року на юридичну адресу відповідача направлено претензію № 78 від 30.01.2019 року щодо стягнення пені за порушення строків виконання робіт на суму 302777,84 грн.

Відповідачем у строк передбачений ч. 6 ст. 222 Господарського кодексу України претензія не розглянута, відповіді позивачу за результатами розгляду не надано.

Згідно із ст. 525 та 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Згідно ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею визнається неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Статтею 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Стаття 611 Цивільного кодексу України передбачає, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, якими зокрема є сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно з частинами 1, 4 статті 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Прострочення боржника не настає, якщо зобов`язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Розмір штрафних санкцій встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Позивач нараховує пеню в розмірі 302 777,78 грн. на суму невиконаних робіт в розмірі 40 931 078,59 грн. за десять календарних днів.

Судом перевірено арифметичний розрахунок пені та встановлено розмір пені в сумі 302 777,84 грн., але позивачем заявлена до стягнення менша сума 302 777,78 грн.

Тому, позовні вимоги підлягають задоволенню в розмірі встановленому позивачем - 302 777,78 грн.

Відповідно до п.1 ч.4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову судові витрати покладаються на відповідача

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська експортно-імпортна торгова компанія" про стягнення 302 777,78 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська експортно-імпортна торгова компанія" на користь Комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель" пеню в розмірі 302 777,78 грн., витрати на оплату судового збору в сумі 4541,68 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 12.08.2020 складено та підписано вступну та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 20.08.2020

Згідно із ст.241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Позивач: Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель" (84313, Донецька область, м. Краматорськ, площа Миру, 2, ).

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська експортно-імпортна торгова компанія" (02091, м. Київ, вул. Княжий Затон, б. 2/30, ).

Суддя О.М. Сковородіна