ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

18.08.2020 Справа № 905/298/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання (помічнику судді) Конько В.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», м. Маріуполь, Донецька область

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Горстрой», м. Маріуполь, Донецька область

про стягнення неустойки у сумі 177571,05грн, штрафу у сумі 388436,65грн, всього 566007,70грн

За участю:

від позивача: Дмитроняк А.С. - адвокат на підставі ордеру ДН№078797 від 11.03.2020, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ДН№5332 від 30.01.2019

від відповідача: представник не з`явився

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», м. Маріуполь, Донецька область, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Горстрой», м. Маріуполь, Донецька область, про стягнення неустойки у сумі 177571,05грн, штрафу у сумі 388436,65грн, всього 566007,70грн.

Ухвалою суду від 22.05.2019 у справі призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса Міністерства юстиції України; провадження у справі на час проведення експертизи зупинено; матеріали справи скеровано до експертної установи.

16.09.2020 від експертної установи до суду надійшло повідомлення №13748 від 09.09.2019 про неможливість надання висновку судової будівельно-технічної експертизи у зв`язку з відсутністю оплати за експертизу та недостатністю наявних матеріалів для повноти дослідження.

Ухвалою суду від 30.09.2019 поновлено провадження у справі №905/298/19; проведення судової будівельно-технічної експертизи у справі №905/298/19, призначеної ухвалою суду від 22.05.2019, доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз; провадження у справі №905/298/19 зупинено на час проведення експертизи; матеріали справи скеровано на адресу Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

31.07.2020 до господарського суду Донецької області з Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз повернулись матеріали справи №905/298/19 разом з висновком №5769-5771 від 29.07.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Ухвалою суду від 10.08.2020 поновлено провадження у справі №905/298/19; підготовче засідання призначено на 18.08.2020.

У підготовче засідання суду 18.08.2020 з`явився представник позивача; надав заяву про ознайомлення з висновком експерта для надання пояснень та продовження строку підготовчого провадження. У підготовчому засіданні судом було оголошено перерву до 18.08.2020 до 15:00год.

У підготовче засідання 18.08.2020 після перерви з`явився представник позивача; просив задовольнити клопотання про продовження строку підготовчого провадження; представник відповідача у підготовче засідання суду не з`явився; 18.08.2020 від відповідача через систему «Електронний суд» надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання та продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів в межах розумних строків через обмеження, впроваджені у зв`язку з карантином.

Розглянувши клопотання про продовження строку підготовчого провадження, суд дійшов висновку про відсутність визначених приписами Господарського процесуального кодексу Україн підстав для його задоволенні з огляду на те, що судом вже продовжувався строк підготовчого провадження на 30 днів в порядку ст.177 Господарського процесуального кодексу України.

Разом з тим приймаючи до уваги клопотання відповідача про відкладення підготовчого засідання, з урахуванням розумності строку розгляду справи суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на підставі п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 120, 177, п.3 ч.2 ст.183, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання на 03.09.2020 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Донецької області за адресою: пр. Науки, 5, м. Харків, 61022.

2. Повідомити учасників справи про дату, час і місце підготовчого засідання.

Ухвала набирає законної сили 18.08.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя К.І. Аксьонова