ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24 червня 2020 року м. ТернопільСправа № 921/218/20
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Руденка О.В. розглянув матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця", вул. Н. Хасевича, 9, м. Рівне, 33013

до відповідача Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича, АДРЕСА_1

про стягнення 36 888,27 грн неустойки.

за участі представника відповідача Свірського Т.В.

Суть справи:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича про стягнення неустойки.

10.06.2020 судом відкладено розгляд даної справи на 24.06.2020 о 10 год. 40 хв.

15.06.2020 судом задоволено клопотання позивача та ухвалено проводити засідання 24.06.2020 в режимі відеоконференції із Господарським судом Рівненської області.

У засідання 24.06.2020 в режимі відеоконференції представник позивача не прибув, однак 19.06.2020 товариством направлено на адресу суду клопотання №БМЕС-ТУ-18/20/20 (вх.№3833) про відкладення судового розгляду та призначення засідання в режимі відеоконференції із Господарським судом Львівської області. Також залізницею долучено відповідь на відзив №БМЕС-ТУ-18/20/20 (вх.№3834)

Представник відповідача у засідання прибув, долучив заяву №б/н (вх№3985) про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, заявив усне клопотання про залишення позову без розгляду.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, зважаючи на відсутність законодавчих підстав для залишення позову без розгляду, судом відмовлено у задоволені клопотання відповідача щодо цього.

Враховуючи наведене, з огляду на неявку уповноваженого представника позивача у судове засідання та його клопотання, у порядку п. 2 ч. 2 ст. 202 ГПК України, судом відкладено розгляд справи на 06.07.2020 о 12 год. 00 хв.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 120, 121 ГПК України, господарський суд,

У Х В А Л И В :

1. Повідомити учасників справи про відкладення судового розгляду у даній справі на 06 липня 2020 року о 12:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14 А, зал судових засідань № 4, 5 поверх.

2. Копію ухвали направити учасникам по справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя О.В. Руденко