ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
25 червня 2020 рокуСправа № 921/218/20
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Руденка О.В. розглянув клопотання №439 від 02.06.2020 (вх. №3633 від 12.06.2020) Акціонерного товариства "Українська залізниця" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції у справі

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця", вул. Н. Хасевича, 9, м. Рівне, 33013

до відповідача Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича, АДРЕСА_1

про стягнення 36 888,27 грн неустойки.

Суть справи:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" в інтересах Виробничого структурного підрозділу "Рівненсько-Тернопільське територіальне управління" філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Українська залізниця" звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Рибачука Віктора Олександровича про стягнення неустойки.

Ухвалою суду від 24.06.2020 відкладено розгляд даної справи на 06.07.2020 о 12 год. 00 хв.

19.06.2020 на адресу суду надійшло клопотання позивача №БМЕС-ТУ-18/20/20 (вх.№3833), у якому останній, серед іншого, просить проводити розгляд даної справи в режимі відеоконференції у Господарському суді Львівської області.

Згідно із ст. 197 Господарського процесуального кодексу України, суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Державна судова адміністрація України висвітлює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суди, які забезпечені технічними засобами для участі особи у засіданні суду в режимі відеоконференції. Така інформація має враховуватися судами при постановлені ухвал щодо проведення відеоконференцій.

За даними Web-програми "Бронювання систем відеоконференцзв`язку" судом встановлено, що для проведення засідання в режимі відеоконференції 06.07.2020 о 12 год. 00 хв., майданчик відеоконференцзв`язку (зал ВКЗ) у Господарському суді Львівської області (вул. Личаківська, 128, м. Львів, 79010) є вільним.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за можливе клопотання Акціонерного товариства "Українська залізниця" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, яке відбудеться 06.07.2020 року о 12:00 год., задовольнити.

За таких обставин, керуючись ст.ст.197, 234, 235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №БМЕС-ТУ-18/20/20 (вх.№3833) Акціонерного товариства "Українська залізниця" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції задовольнити.

2. Судове засідання у справі №921/218/20, призначене на 06.07.2020 року о 12:00 год., провести в режимі відеоконференції.

3. Доручити Господарському суді Львівської області (вул. Личаківська, 128, м. Львів, 79010) забезпечити проведення судового засідання 06.07.2020 року о 12:00 год., в режимі відеоконференції, (зал ВКЗ).

4. У судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Львівської області братиме участь позивач - Акціонерне товариство "Українська залізниця".

5. Ухвалу направити позивачу та Господарському суду Львівської області (вул. Личаківська, 128, м. Львів, 79010).

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Суддя О.В. Руденко