РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

02.03.2020справа №910/16631/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/16631/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс ЛІ» (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194-А, кабінет 311; ідентифікаційний код 40299405)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Солар Фарм - 8» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57; ідентифікаційний код 42025132)

про стягнення 582 501,27 грн.,

за участю представників:

позивача - Бузинарської Д.М. (адвокат; ордер від 19.12.2019 серія АЕ №1011229);

відповідача - не з'явився.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лекс ЛІ» (далі - ТОВ «Лекс ЛІ») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Солар Фарм - 8» (далі - ТОВ «Солар Фарм - 8») про стягнення 475 000 грн. заборгованості, що утворилася в зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов укладеного сторонами договору від 21.11.2018 №7-СФ-8 на виконання комплексу робіт з оформлення права користування земельними ділянками (далі - Договір); 91 434,01 грн. пені та 16 067,26 грн. 3% річних, а всього 582 501,27 грн.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 21.11.2018 ТОВ «Солар Фарм - 8» (замовник) та ТОВ «Лекс ЛІ» (підрядник) укладено Договір;

- відповідно до пункту 2.2 та підпункту 4.3.2 пункту 4.3 Договору розрахунки за виконані підрядником роботи за Договором здійснюються замовником шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в порядку: замовник сплачує 50% від загальної вартості робіт (50 % від кожного етапу робіт у відповідності до календарного плану та технічного завдання) - 2 685 000 грн. протягом 20 банківських днів з моменту підписання Договору; друга частина оплати - 50% від загальної вартості робіт - 2 685 000 грн. сплачується замовником частинами протягом 20 банківських днів після підписання сторонами актів виконаних робіт за кожним етапом у відповідності до календарного плану та завдання;

- за результатами виконання комплексу робіт за Договором позивач надав відповідачу документи для закриття етапів IV,V,VI,VII,XI календарного плану робіт, а саме:

11.05.2019 особисто представнику ТОВ «Солар Фарм - 8» Ободовському Ю.О передано документи (відповідно до акта приймання-передачі документів від 11.05.2019) для закриття етапу VII календарного плану робіт «Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду ТОВ «Солар Фарм - 8»;

22.05.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd позивач надіслав відповідачу документи (з описом) для закриття етапу IV календарного плану робіт «Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності зі зміною цільового призначення за межами території природно-заповідного фонду місцевого значення «Бандурівський» (орієнтовною площею 125,0000)» (отримано замовником 23.05.2019);

22.05.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd позивач надіслав відповідачу документи (з описом) для закриття етапу XI календарного плану робіт «Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних записів про державну реєстрацію права оренди земельних ділянок» (отримано замовником 23.05.2019);

04.06.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd позивач надіслав відповідачу документи (з описом) для закриття етапу VI календарного плану робіт «Закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками, відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками від 18 травня 2010 року № 376 по периметру земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування сонячної електричної станції (СЕС «Бандурівська») та під'їзних шляхів» (отримано замовником 05.06.2019);

01.08.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd позивач надіслав відповідачу документи (з описом) для закриття етапу V «Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право земельного сервітуту - право обмеженого користування ТОВ «СОЛАР ФАРМ-8» чужими земельними ділянками (їх частинами) всіх форм власності без зміни їх цільового призначення для прокладання та експлуатації під'їзних шляхів» (отримано замовником 02.08.2019);

- відповідно до пункту 5.2 Договору замовник протягом 10 календарних днів з дня отримання документів, що підтверджують виконання робіт, та акта приймання-передачі виконаних робіт (за окремим етапом), зобов'язаний підписати акт приймання-передачі виконаних робіт (за окремим етапом) або, у випадку, якщо виконані роботи не відповідають умовам, викладеним у завданні та/або іншим умовам Договору, надіслати акт з переліком необхідних доопрацювань;

- 21.06.2019 ТОВ «Лекс ЛІ» надіслало ТОВ «Солар Фарм - 8» лист-вимогу за вих. №24/06-19 про необхідність виконати умови Договору, прийняти роботи, підписати акти виконаних робіт (за окремими етапами) та сплатити кошти за виконані роботи (отримано відповідачем 24.06.2019);

- у зв'язку з тим, що замовником з моменту пред'явлення вказаного листа-вимоги так і не було здійснено оплати, підрядником 17.07.2019 надіслано претензію (вих. № 27/07-19) щодо сплати заборгованості у сумі 1 579 016,01 грн.;

- станом на 19.11.2019 акти приймання-передачі виконаних робіт (за окремими етапами - V, VI, VII, XI календарного плану робіт) замовником так і не підписані, оплата за роботи не здійснена, акти приймання-передачі виконаних робіт позивачу не повернуті та знаходяться у відповідача;

- 25.10.2019 відповідачем здійснена оплата із порушенням строків згідно з умовами Договору за окремий IV етап календарного плану робіт «Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності зі зміною цільового призначення за межами території природно-заповідного фонду місцевого значення «Бандурівський» (орієнтовною площею 125,0000)» у сумі 1 236 250 грн. та, в подальшому, надіслано акт приймання-передачі виконаних робіт за вказаним етапом;

- станом на 21.11.2019 (дата підписання позову) у відповідача перед позивачем залишилась заборгованість у сумі 475 000 грн. та не підписані і не повернуті акти приймання-передачі виконаних робіт (за окремими етапами V, VI, VII, XI календарного плану робіт);

- у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ «Солар Фарм - 8» умов Договору ТОВ «Лекс ЛІ» нараховано 91 434,01 грн. пені та 16 067,26 грн. 3% річних.

2. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 23.12.2019; встановлено, зокрема, відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду відзив на позов в порядку статті 165 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2019 підготовче засідання відкладено на 27.01.2020; зобов'язано ТОВ «Солар Фарм - 8» подати суду до 13.01.2020 оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт за:

- V етапом календарного плану робіт «Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право земельного сервітуту - право обмеженого користування ТОВ «Солар Фарм-8» чужими земельними ділянками (їх частинами) всіх форм власності без зміни їх цільового призначення для прокладання та експлуатації під'їзних шляхів» на суму 145 000 грн.;

- VI етапом календарного плану робіт «Закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками, відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками від 18 травня 2010 року №376 по периметру земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування сонячної електричної станції (СЕС «Бандурівська») та під'їзних шляхів» на суму 90 000 грн.;

- VII етапом календарного плану робіт «Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду ТОВ «Солар Фарм-8» на суму 165 000 грн.;

- XI етапом календарного плану робіт «Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних записів про державну реєстрацію права оренди земельних ділянок» на суму 75 000 грн., для огляду в судовому засіданні; повідомлено ТОВ «Солар Фарм - 8» про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.01.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/16631/19 до судового розгляду по суті на 02.03.2020.

Станом на 02.03.2020 відповідачем не подано суду ні відзиву на позов, ані витребуваних ухвалою від 23.12.2019 актів приймання-передачі робіт.

Представник відповідача у судове засідання 02.03.2020 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за адресою місцезнаходження відповідача.

Слід також зазначити, що представник відповідача Євтушенко Вадим Володимирович знайомився з матеріалами справи 24.02.2020, що підтверджується підписом представника на клопотанні, подано суду 23.12.2019. Наведене також підтверджує обізнаність відповідача про дату, час та місце проведення судового засідання.

Представник позивача у судовому засіданні 02.03.2020 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представника позивача, з'ясувавши обставини, на які посилаються учасники справи, дослідив в порядку статей 209 і 210 ГПК України докази у справі.

Після закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представник позивача виступив з промовою (заключним словом), в якій посилався на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 10.02.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

21.11.2018 ТОВ «Лекс ЛІ» (підрядник) і ТОВ «Солар Фарм - 8» (замовник) укладено Договір, за умовами якого:

- підрядник бере на себе зобов'язання на свій ризик і власними силами виконати комплекс робіт з розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок, державної реєстрації прав на земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування сонячної електричної станції (СЕС «Бандурівська») із під'їзними шляхами за межами населених пунктів на території Бандурівської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області (абзац першим розміру 1 Договору);

- замовник зобов'язується прийняти виконану підрядником роботу та оплатити її в порядку, передбаченому Договором (пункт 1.1 Договору);

- види і склад робіт визначаються в Технічному завданні на виконання робіт (далі - завдання), яке є невід'ємною частиною Договору (Додаток №1) (пункт 1.2 Договору);

- загальна вартість робіт включає в себе відшкодування всіх витрат підрядника, у тому числі, але не виключно, здійснення підрядником всіх необхідних платежів в процесі виконання робіт, плату за виконані ним роботи і становить 5 370 000 грн. без ПДВ (пункт 2.1 Договору);

- розрахунки за виконані підрядником роботи за Договором здійснюються замовником шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника в такому порядку: замовник сплачує 50% від загальної вартості робіт (50% від кожного етапу робіт відповідно до календарного плану та завдання) - 2 685 000 грн. протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту підписання Договору; друга частина оплати - 50% від загальної вартості робіт - 2 685 000 грн. сплачується замовником частинами протягом 20 (двадцяти) банківських днів після підписання сторонами актів виконаних робіт за кожним етапом у відповідності до Календарного плану та завдання (пункт 2.2 Договору);

- за результатом виконання конкретного етапу робіт згідно з календарним планом та завданням підрядник надає замовнику підписані зі свого боку 2 (два) примірники акта приймання-передачі виконаних робіт за окремим етапом не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виконання робіт (пункт 5.1 Договору);

- замовник протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання документа (-ів), що підтверджують виконання робіт, та акта приймання-передачі виконаних робіт зобов'язаний підписати акт приймання-передачі виконаних робіт або, у випадку, якщо виконані роботи не відповідають умовам, викладеним у завданні та/або іншим умовам Договору, надіслати акт з переліком необхідних доопрацювань (пункт 5.2 Договору);

- у випадку несвоєчасної оплати виконаних робіт замовник на письмову вимогу підрядника сплачує підряднику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, діючою в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу (пункт 6.7 Договору);

- Договір має бути скріплений печатками сторін, набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками обох сторін і діж до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором, що виникли під час дії Договору (пункт 8.1 Договору).

За результатами виконання комплексу робіт за Договором позивач надав відповідачу документи для закриття етапів IV,V,VI,VII,XI календарного плану робіт.

Так, 11.05.2019 особисто представнику ТОВ «Солар Фарм - 8» Ободовському Ю.О передано документи (відповідно до акта приймання-передачі документів від 11.05.2019) для закриття етапу VII календарного плану робіт «Розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду ТОВ «Солар Фарм - 8».

22.05.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd ТОВ «Лекс ЛІ» надіслало відповідачу: документи (з описом) для закриття етапу IV календарного плану робіт «Розроблення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення державної власності зі зміною цільового призначення за межами території природно-заповідного фонду місцевого значення «Бандурівський» (орієнтовною площею 125,0000)»; документи (з описом) для закриття етапу XI календарного плану робіт «Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідних записів про державну реєстрацію права оренди земельних ділянок», які отримано ТОВ «Солар Фарм - 8» 23.05.2019.

04.06.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd ТОВ «Лекс ЛІ» надіслало відповідачу документи (з описом) для закриття етапу VI календарного плану робіт «Закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками, відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками від 18 травня 2010 року №376 по периметру земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування сонячної електричної станції (СЕС «Бандурівська») та під'їзних шляхів», як отримані ТОВ «Солар Фарм - 8» 05.06.2019.

01.08.2019 кур'єрською компанією Welt Express Worlwide Ltd позивач надіслав відповідачу документи (з описом) для закриття етапу V «Розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж частин земельних ділянок, на які поширюється право земельного сервітуту - право обмеженого користування ТОВ «СОЛАР ФАРМ-8» чужими земельними ділянками (їх частинами) всіх форм власності без зміни їх цільового призначення для прокладання та експлуатації під'їзних шляхів», які отримані ТОВ «Солар Фарм - 8» 02.08.2019.

Згідно з умовами Договору відповідач мав підписати вказані акти та повернути по одному примірнику позивачу протягом 10 календарних днів з дня їх отримання.

Разом з тим, у встановлені строки відповідачем не було підписано і повернуто позивачу такі акти, а тому роботи за Договором вважаються належним чином виконаними позивачем і прийнятими відповідачем без будь-яких зауважень.

Листами-вимогами від 21.06.2019 №24/06-19 і від 07.10.2019 №31/10-19 позивач просив відповідача підписати акти приймання-передачі виконаних робіт та здійснити оплату.

Претензією від 17.07.2019 №27/07-19 позивач вимагав сплати борг у загальній сумі 1 566 250 грн. за виконані роботи за етапами IV, VI, VII, IX та 12 766,01 грн. пені.

Відповідач відповіді на вказані листи-вимоги та претензію не надіслав; акти приймання-передачі за етапами V, VI, VII та XI не підписав, борг не сплатив.

Разом з тим, 21.08.2019 відповідач підписав акт від 21.05.2019 №7 приймання-передачі виконаних робіт за етапом IV та 25.10.2019 оплатив виконані за зазначеним актом роботи у сумі 1 236 250 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.10.2019 №6625.

Таким чином, як станом на день звернення до суду з даним позовом, так і на день прийняття рішення у справі, непогашена відповідачем перед позивачем заборгованість становить 475 000 грн.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Статтею 887 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 889 ЦК України замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Згідно з частиною першою статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно із статтею 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною першою статті 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 ЦК України).

ВИСНОВКИ

Отже, оскільки позивачем підтверджено неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань за Договором в частині вчасного підписання актів приймання-передачі виконаних робіт та оплати їх вартості, то позовні вимоги ТОВ «Лекс ЛІ»в частині стягнення з ТОВ «Солар Фарм - 8» 475 000 грн. заборгованості є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Крім основної суми заборгованості позивач просить стягнути з відповідача 91 434,01 грн. пені та 16 067,26 грн. 3% річних за такі періоди:

з 01.07.2019 по 19.11.2019 (за окремими етапами VI, VII та XI календарного плану робіт); з 01.07.2019 по 24.10.2019 (за IV етапом); з 15.10.2019 по 19.11.2019 (за V етапом).

Судом перевірено вказаний розрахунок суми 3% річних і періоди їх нарахування та встановлено, що він неправильний.

Так, з урахуванням пунктів 2.2 і 5.2 Договору початком періодів нарахування сум пені та 3% річних є: за етапом VII з 01.06.2019; за етапом IV з 29.06.2019; за етапом XI з 29.06.2019; за етапом VI з 13.07.2019; за етапом V з 11.09.2019.

Проте суд не може розпочинати періоди нарахування сум пені та 3% річних датою ранішою, ніж визначена позивачем.

За перерахунком суду сума пені та 3% річних і періоди їх нарахування становлять:

- з 01.07.2019 (дата, визначена позивачем у розрахунку; нарахованих на 240 000 грн. заборгованості за виконаними VII та XI етапами) по 19.11.2019 (дата, визначена позивачем) сума пені становить 31 029,04 грн., а 3% річних - 2 801,10 грн.;

- з 01.07.2019 (дата, визначена позивачем у розрахунку; нарахованих на 1 236 250 грн. заборгованості за виконаним IV етапом) по 24.10.2019 (оскільки 25.10.2019 відповідачем сплачено 1 236 250 грн. заборгованості) сума пені становить 132 532,77 грн., а 3% річних - 11 786,71 грн.;

- з 13.07.2019 (оскільки акт приймання-передачі виконаних робіт за етапом VI вручено відповідачу 05.06.2019, то останнім днем оплати 90 000 грн. заборгованості є 12.07.2019) по 19.11.2019 сума пені становить 10 600,27 грн., а 3% річних - 961,64 грн.;

- з 15.10.2019 (дата, визначена позивачем у розрахунку; нарахованих на 145 000 грн. заборгованості за виконаним V етапом) по 19.11.2019 сума пені становить 4 512,88 грн., а 3% річних - 429,04 грн.

Таким чином, за перерахунком суду сума пені становить 178 674,96 грн., а 3% річних - 15 978,49 грн.

Разом з тим, частиною другою статті 237 ГПК України передбачено, що при ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Отже стягненню з відповідача підлягає 91 434,01 грн. пені за розрахунком позивача і 15 978,49 грн. 3% річних за розрахунком суду; у стягненні решти суми (88,77 грн.) 3% річних слід відмовити.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс ЛІ» (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194-А, кабінет 311; ідентифікаційний код 40299405) до товариства з обмеженою відповідальністю «Солар Фарм - 8» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57; ідентифікаційний код 42025132) про стягнення 582 501,27 грн. заборгованості задовольнити частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Солар Фарм - 8» (01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 57; ідентифікаційний код 42025132) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс ЛІ» (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194-А, кабінет 311; ідентифікаційний код 40299405): 475 000 (чотириста сімдесят п'ять тисяч) грн. заборгованості; 91 434 (дев'яносто одну тисячу чотириста тридцять чотири) грн. 01 коп. пені; 15 978 (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят вісім) грн. 49 коп. 3% річних і 8 736 (вісім тисяч сімсот тридцять шість) грн. 19 коп. судового збору.

3. Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

4. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 05.03.2020.

Суддя О.В. Марченко