ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" лютого 2020 р.Справа № 924/181/19

м. Хмельницький

Суддя господарського суду Хмельницької області Музика М.В., розглянувши клопотання про повернення судового збору у справі

за позовом заступника військового прокурора Львівського гарнізону, м. Львів в інтересах держави в особі органу, уповноваженого на здійснення функції у спірних відносинах

Міністерства оборони України, м. Київ

Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Львів

до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв

про стягнення 198 679,00 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року №124 у розмірі 90 026,42 грн. та штрафу у розмірі 108 652,58 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів,

ВСТАНОВИВ:

ухвалою господарського суду Хмельницької області від 01.03.2019 року позовну заяву заступника військового прокурора Львівського гарнізону, м. Львів в інтересах держави в особі органу, уповноваженого на здійснення функції у спірних відносинах Міністерства оборони України, м. Київ Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Львів до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв про стягнення 198679,00 грн. штрафних санкцій у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року №124 у розмірі 90026,42 грн. та штрафу у розмірі 108652,58 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, повернуто прокурору.

28.02.2020 року від військової прокуратури Львівського гарнізону надійшло клопотання про повернення судового збору, у якій прокурор просить суд повернути сплачену суму судового збору за подання позову до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв в розмірі 2980,19 грн.

Стаття 7 Закону України "Про судовий збір" унормовує, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі, зокрема, повернення заяви або скарги. В такому випадку судовий збір повертається повністю.

З викладеного, враховуючи клопотання прокурора та положення ст. 7 ЗУ "Про судовий збір", сплачений платіжним дорученням №1425 від 22.12.2018 року судовий збір в розмірі 2980,19 грн. підлягає поверненню військовій прокуратурі Західного регіону України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Закону України "Про судовий збір", суд -

УХВАЛИВ:

повернути військовій прокуратурі Західного регіону України (79007, Львівська обл., місто Львів, вулиця Клепарівська, будинок 20, код 38326057) з Державного бюджету України 2980,19 грн. (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят грн. 19 коп.) судового збору, сплаченого платіжним дорученням №1425 від 22.12.2018 року.

Додаток: оригінал платіжного доручення №1425 від 22.12.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя М.В. Музика

Віддрук. у 2 прим.: 1 - в наряд; 2 - прокуратурі (79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20) - оригінал з герб. печаткою та додатком, рек. з пов. про вручення