ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

16.01.2020м. ДніпроСправа № 904/4513/19

за позовом Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬПІНЕКС"

про стягнення 488 538,23 грн.

Суддя Юзіков С.Г.

При секретарі судового засідання: Кулебі Т.Ю.

Представники:

Позивача - Матвєєнко Г.М. дов. № 516/ю/42/113 від 26.12.19р. (ст. офіцер юр. групи)

Відповідача - не з`явився

СУТЬ СПОПРУ:

Позивач просить стягнути з Відповідача 314 060,29 грн. - пені, 174 477,94 грн. - штрафу, мотивуючи порушенням Відповідачем строків виконання робіт.

Відповідач, відзив на позов не надав, у жодне судове засідання явку свого представника не забезпечив, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належно на електронну адресу, на адресу вказану у позові та ЄДР, хоча на адресу суду повернулися поштові відправлення №523, №175 з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч.7 ст. 120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місяця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за можливості сповістити їх з допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

В ході розгляду даної справи Господарським судом Дніпропетровської області, у відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України, було створено учасникам справи умови для реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

02.12.19р., 19.12.19р. та 08.01.20р. секретарем судового засідання, для вжиття всіх необхідних заходів повідомлення сторони про розгляд справи, було передано телефонограми Відповідачеві за номерами, які зазначені у позові та ЄДР, однак за даними номерами повідомлено, що набраний номер не обслуговується або не відповідає.

Стаття 43 ГПК України зобов`язує учасників судового процесу та їх представників добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Відповідно до ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Справа, згідно зі ст. 165 ГПК України, розглядається за наявними у ній матеріалами.

У судовому засіданні досліджено надані Позивачем докази.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника Позивача господарський суд

ВСТАНОВИВ:

13.07.18р. Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням з ТОВ "АЛЬПІНЕКС" укладено Договір підряду №205/2018/205 на виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №5, 17отбр, ОК "Схід", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., військове містечко №30 (далі Договір), за п.1.1. якого Замовник (Позивач) доручає, а Генпідрядник (Відповідач) забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з будівництва об`єкта: "Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №5, 17 отбр, ОК "Схід", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., військове містечко №30", (код 45210000-2 - "Будівництво будівель" відповідно до ДК 021:2015) (далі ОБ`ЄКТ), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до п.1.2. Договору, в редакції Додаткової угоди №6 від 01.04.19р. Генпідрядник зобов`язується в строк по 19.06.2020р., без врахування технологічної перерви, пов`язаної з відсутністю кошторисних призначень та фінансування Замовника або з причини невідповідності погодних умов технології виконання робіт та інше, виконати роботи з будівництва ОБ`ЄКТУ та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (ОБ`ЄКТ).

Згідно з п. 3.1. Договору, в редакції Додаткової угоди №6 від 01.04.19р., Договірна ціна становить 13 845 900,00 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот сорок п`ять тисяч дев`ятсот грн.. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 2 307 650, 00 грн. В тому числі вартість робіт:

- на 2018р. складає 2 361 184,00 грн. (два мільйони триста шістдесят одна тисяча сто вісімдесят чотири грн.. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 393 530,67 грн., що відповідає бюджетним призначенням Замовника на 2018р.;

- на 2019р. складає 2 492 542,01 грн. (два мільйони чотириста дев`яносто дві тисячі п`ятсот сорок дві грн.. 01 коп.), в т.ч. ПДВ 415 423,67 грн., що відповідає наявним бюджетним призначенням Замовника на 2019р.;

- на 2020р. складає 8 992 173,99 грн. (вісім мільйонів дев`ятсот дев`яносто дві тисячі сто сімдесят три грн.. 99 коп.), в т.ч. ПДВ 1 498 695,66 грн.

Зазначена Договірна ціна складена у відповідності до Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д. 1.1 1:2013) та є твердою, складається Генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві (п. 3.2. Договору).

Розрахунки за виконані роботи по ОБ`ЄКТУ проводяться на підставі "Актів приймання виконаних будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" за формою КБ-3 (п. 4.1.1. Договору).

Відповідно до п. 4.1.2. Договору після виконання Генпідрядником робіт по ОБ`ЄКТУ (повністю або частково) та надання Замовнику документів, зазначених в пп. 4.1.1. Розділу IV Договору , Замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та об`єму, в іншому випадку акти повертаються Генпідряднику для усунення зауважень та коригування.

Пунктом 5.1. Договору, в редакції Додаткової угоди №5 від 03.10.18р., встановлено термін завершення виконання робіт по ОБ`ЄКТУ з урахуванням граничних строків виконання нижченаведених етапів визначається Календарним графіком виконання робіт, який розробляється Генпідрядником, погоджується Замовником та є невід`ємною частиною цього Договору, та становить по 20.02.2019р. Терміни завершення виконання етапів, зокрема 5 етапу становить по 23.05.2019р. повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху (кінець);

- улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками (кінець);

- монтаж вікон 2-го поверху та горища;

- улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху;

- улаштування підлоги по ґрунту до відм.0;

- монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками;

- улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками;

- улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху;

- монтаж вікон 1-го поверху;

- монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками;

- улаштування стін цегляних горища;

- встановлення внутрішніх дверей.

З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання Генпідрядником розробляється Календарний графік виконання робіт (Додаток №3 до цього Договору), який погоджується Замовником та є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно з п. 5.1.3., в редакції Додаткової угоди №5 від 03.10.18р., Генпідрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт на ОБ`ЄКТІ за Договором протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати підписання Договору обома Сторонами та отримання від Замовника проектної документації на ОБ`ЄКТ; забезпечити введення ОБ`ЄКТА в експлуатацію; завершити виконання робіт та передати ОБ`ЄКТ Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж 19.06.2020р., з виконавчою документацією по ОБ`ЄКТУ, у тому числі надати "Акт приймання виконаних будівельних робіт" за формою КБ-2в та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" за формою КБ-3.

Зміна строків виконання робіт та передачі ОБ`ЄКТА Замовнику здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили) (п.5.1.5. Договору).

Відповідно до п. 5.1.6. Договору обставинами, які надають Генпідряднику право вимагати від Замовника зміни строків виконання робіт, введення закінченого ОБ`ЄКТУ є обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) та обставини, за які відповідає Замовник (незабезпечення ОБ`ЄКТУ затвердженою проектною чи дозвільною документацією, несвоєчасне виконання Замовником зобов`язань за Договором, внесення змін до проектно-кошторисної документації).

При цьому, Генпідрядник зобов`язаний письмово повідомити Замовника про наявність відповідних обставин протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх настання.

Пунктом 5.1.7. Договору визначено, що у разі необхідності Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт по ОБ`ЄКТУ, про що письмово повідомляє Генпідрядника протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Прийняття такого рішення Замовником є підставою для укладання Сторонами додаткової угоди до Договору, в тому числі внесення змін до Календарного графіку виконання робіт Додаток №3), зміни Договірної ціни Договору, тощо.

Розділом 6.2 Договору визначено права Замовника.

Так, п.6.2.1 Договору передбачено, що Замовник має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку , письмово повідомивши генпідрядника (цінний лист з описом вкладення) за 10 календарних днів до дати розірвання, у разі якщо: п.п. 6.2.1.2 Генпідрядник більш ніж на 20 календарних днів порушив строк завершення виконання робіт будь-якого етапу, визначеного у п. 5.1.1. Договору.

Згідно з п. 7.2. Договору у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань за Договором Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня), а також понад штрафні санкції відшкодовує завдані Замовнику збитки у відповідності з пунктом 7.3. цього Договору та вимогами ст. 231 Господарського кодексу України.

Пунктом 7.4. Договору визначено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до Генпідрядника за Договором:

- за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1. Договору, стягується пеня у розмірі 0,2% від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості таких робіт;

- за виконання робіт неналежної якості штраф у розмірі 25% від вартості неякісно виконаних робіт;

- за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

За даними Позивача, станом на час звернення з позовом до суду, Відповідач не виконав зобов`язання відповідно до умов Договору, а саме положень п. 5.1, 5.1.3., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 6.3.2 Договору, в редакції Додаткової угоди №6 від 01.04.19р., щодо завершення 5-го етапу виконання робіт у строки встановлені Договором, в редакції Додаткової угоди №6 від 01.04.19р.

З метою досудового врегулювання спору, 30.05.19р. Позивач вручив Відповідачеві лист-попередження за вих. №516/ю/2258 щодо порушення строків виконання робіт 5 етапу на 7 днів без нарахування штрафних санкцій та запропонував виконати зобов`язання за Договором терміново.

09.07.19р. за вих. №516/ю/2865 від 08.07.19р. Позивач Відповідачеві направив претензію з вимогою оплати пені та штрафу в розмірі 403 791,62 грн. за порушення строків виконання робіт 5 етапу на 46 днів.

Однак, за даними Позивача, наведені попередження і претензія залишені Відповідачем без відповіді, а роботи станом на 12.07.19р. не виконано, у зв`язку з чим, на адресу Відповідача Позивач направив повідомлення №516/3/2970 від 15.07.19р. про розірвання договору в односторонньому порядку. За наведеним повідомленням датою розірвання Договору є 25.07.19р.

Станом на 25.07.19р. строк виконання робіт 5 етапу Відповідач порушив на 63 дні.

16.08.19р. Позивач направив Відповідачеві претензію за вих. №516/ю/3503 з вимогою оплати 84 746,36 грн. пені по дату розірвання Договору.

Відповідач на вимоги Позивача не відреагував, штрафні санкції за порушення строків виконання підрядних робіт не сплатив.

Наведені обставини стали причиною звернення Позивачем з позовом та є предметом спору у даній справі.

Предметом доказування у даній справі є порушення умов виконання договору підряду, період прострочення зобов`язань, обґрунтованість нарахування штрафних санкцій.

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі Договору, є господарськими зобов`язаннями, тому, згідно зі ст. 4, 173-175 і ч. 1 ст. 193 ГК України, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно зі ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання робіт або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною (ч. 4 ст. 882 ЦК України).

Підрядник відповідає за недоліки збудованого об`єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов`язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі (ст. 883 ЦК України).

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов`язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов`язання. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно зі ст. 216-217, 230-231 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим (ч.1,3 ст. 651 ЦК України).

Згідно із ст. 78, 79 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Доказів виконання Відповідачем 5-го етапу у строк до 23.05.19р. включно, як і оплати нарахованої Позивачем пені та штрафу Відповідачем суду не надано.

Перевіривши доводи і докази Позивача, суд погоджується з позицією Позивача.

Так, за даними Позивача, не спростованими Відповідачем, останній порушив умови Договору у частині виконання робіт 5 етапу більше ніж на 20 календарних днів.

Позивач неодноразово звертався до Відповідача з приводу порушення строків виконання договірних зобов`язань (претензії Позивача наведені вище).

Пунктом 6.2.1 Договору передбачено, що Замовник має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку , письмово повідомивши генпідрядника (цінний лист з описом вкладення) за 10 календарних днів до дати розірвання, у разі якщо: п.п. 6.2.1.2 Генпідрядник більш ніж на 20 календарних днів порушив строк завершення виконання робіт будь-якого етапу, визначеного у п. 5.1.1. Договору.

15.07.19р. на адресу Відповідача Позивач направив повідомлення №516/3/2970 від 15.07.19р. про розірвання договору в односторонньому порядку. На підтвердження направлення повідомлення Відповідачеві, Позивач надав опис вкладення у цінний лист і чек Укрпошти (копії додані до матеріалів справи). За наведеним повідомленням датою розірвання Договору є 25.07.19р.

Пунктом 7.4. договору сторони визначили, що за порушення строків виконання робіт по будь - якому з етапів, визначених пунктом 5.1. договору, стягується пеня у розмірі 0,2 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості таких робіт.

Перевіривши доводи та надані Позивачем письмові докази, розрахунки Позивача, суд визнає їх обґрунтованими та підтвердженими матеріалами справи.

Виходячи з того, що початком прострочення відповідачем строку виконання 5 етапу підрядних робіт є 24.05.19р., перевіривши наданий Позивачем розрахунок пені та штрафу, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог про стягнення пені у розмірі 314 060,29 грн. за період прострочення з 23.05.19р. по 25.07.19р. та штрафу у розмірі 174 477,94 грн.

Згідно зі ст. 129 ГПК України господарські витрати у справі слід покласти на Відповідача.

Керуючись ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬПІНЕКС" про стягнення 488 538,23 грн. штрафних санкцій за порушення умов договору № 205/2018/205 від 13.07.18р. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬПІНЕКС", 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 316 () на користь Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, 49000, м. Дніпро, вул. Феодосійська, 13 ( ) 314 060,29 грн. - пені, 174 477,94 грн. штрафу.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬПІНЕКС", 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 316 () на користь Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, 49000, м. Дніпро, вул. Феодосійська, 13 (код 08004581, р/р 6951 ДКСУ у м. Київ, МФО 820172) 7 328,10 грн. судового збору.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, з дня його проголошення. Оскільки в судовому засіданні проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складене 27.01.2020

Суддя С.Г. Юзіков