ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"03" грудня 2019 р. Справа№ 910/30/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Суліма В.В.

суддів: Пашкіної С.А.

Ткаченка Б.О.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос"

на рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019

у справі № 910/30/18 (суддя: Бойко Р.В.)

За позовом Комунального підприємства Слов`янської районної ради Донецької області "Управління капітального будівництва"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос"

про стягнення 358 515,61 грн.

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року Комунальне підприємство Слов`янської районної ради Донецької області "Управління капітального будівництва" (надалі - Підприємство) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" (надалі - Товариство) про стягнення 138 636,96 грн. попередньої оплати за договором підряду №4 від 20.04.2017, 7 368,02 грн. інфляційних втрат та 3% річних, 106 750,46 грн. пені в розмірі 0,5% від суми попередньої оплати за кожен день прострочення, 28 123,50 грн. пені у розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт за кожен день прострочення, 13 863,67 грн. штрафу у розмірі 7%, 63 773 грн. штрафу у розмірі 0,1 % від договірної вартості робіт, що в загальному розмірі складає 358 515,61 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на порушення відповідачем зобов`язань з виконання робіт за договором підряду №4 від 20.04.2017, а також неповернення попередньої оплати за вказаним договором.

14.03.2018 до канцелярії суду надійшло клопотання позивача про призначення судової експертизи.

Господарський суд міста Києва задовольнив клопотання представника позивача та призначив по справі №910/30/18 судову експертизу, проведення якої доручив Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; визначено перелік питань, які поставлені на вирішення експертів; витрати по проведенню експертизи покладено на позивача; зупинив провадження у справі №910/30/18 до закінчення проведення судової експертизи своєю ухвалою від 28.03.2018.

01.07.2019 до Господарського суду міста Києва повернулись матеріали справи №910/30/19 з висновком експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №2160-18 від 31.05.2019.

Господарський суд міста Києва поновив провадження у справі №910/30/18 своєю ухвалою від 08.07.2019.

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов Комунального підприємства Слов`янської районної ради Донецької області "Управління капітального будівництва" своїм рішенням від 01.10.2019 (повний текст рішення складено - 10.10.2019) та присудив до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" на користь Комунального підприємства Слов`янської районної ради Донецької області "Управління капітального будівництва" пеню у розмірі 28 123 (двадцять вісім тисяч сто двадцять три) грн. 50 коп., штраф у розмірі 13 863 (тринадцять тисяч вісімсот шістдесят три) грн. 67 коп., штраф у розмірі 396 (триста дев`яносто шість) грн. 11 коп., штраф у розмірі 2 178 (дві тисячі сто сімдесят вісім) грн. 61 коп., судовий збір у розмірі 668 (шістсот шістдесят вісім) грн. 43 коп., витрати на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 849 (вісімсот сорок дев`ять) грн. 22 коп. та відшкодування витрат на оплату судової експертизи у розмірі 2 047 (дві тисячі сорок сім) грн. 59 коп., в іншій частині позову - відмовив.

Не погодившись з прийнятим рішенням, 23.10.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" звернулось до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення в даній справі.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.11.2019 справу № 910/30/18 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя - Сулім В.В., судді: Майданевич А.Г., Ткаченко Б.О.

Північний апеляційний господарський суд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі № 910/30/18 та призначив розгляд на 03.12.2019 своєю ухвалою від 11.11.2019.

Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.12.2019, у зв`язку з перебуванням судді Майданевича А.Г., у відпустці, було сформовано для розгляду апеляційної скарги у справі № 910/30/18 нову колегію суддів у складі: головуючого судді: Суліма В.В., суддів: Пашкіна С.А., Ткаченко Б.О.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 33, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі № 910/30/18 до провадження у складі нової колегії суддів: головуючий суддя - Сулім В.В., судді: Пашкіна С.А., Ткаченко Б.О.

2. Призначити розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбілрос" на рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 у справі № 910/30/18 на 16.01.2020 о 14 год. 50 хв., який відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1-А, зал судового засідання № 7).

3. Попередити сторін про необхідність дотримання Перехідних положень Конституції України та ст. 58 ГПК України в частині здійснення представництва учасників апеляційного провадження (а також вчинення інших процесуальних дій, зокрема, підписання відзиву, заперечень, заяв, клопотань) в суді апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.В. Сулім

Судді С.А. Пашкіна

Б.О. Ткаченко