ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.09.2019 Справа № 920/588/19
Господарський суд Сумської області у складі судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/588/19 в порядку загального позовного провадження

за позовом: Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, ідентифікаційний код 30019775),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» (40029, м. Суми, пр-т Курський, 6, ідентифікаційний код 33699090),

про стягнення 6802704,00 грн.

та за зустрічним позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» (40029, м. Суми, пр-т Курський, 6, ідентифікаційний код 33699090),

до відповідача: Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, ідентифікаційний код 30019775),

про стягнення 8974704,00 грн.

представники учасників справи:

позивача: адвокат Жеба Д.М. згідно ордеру № 1000656 від 22.07.2019,

відповідача: адвокат Стернюк В.А. за довіреністю № 2-450 від 28.12.2019.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» про стягнення заборгованості в сумі 6802704,00 грн., з яких: 3761904,00 грн. пеня, 3040800,00 грн. 7 % штраф, що нараховані відповідно до договору поставки № ЛГВ-701/11-18 від 07.08.2018.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 20.06.2019 (суддя Коваленко О.В.) прийнято позовну заяву до розгляду. Відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.07.2019.

12.07.2019 до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить суд відмовити у задоволенні позову, оскільки прострочення поставки товару відбулося не з його вини, а у зв`язку із не вчиненням позивачем дій тривалим непогодженням технічних та інших параметрів обладнання, до погодження яких відповідач не міг приступити до виготовлення комплексу, отже відсутні підстави для стягнення з відповідача штрафних санкцій.

У судовому засіданні 22.07.2019 судом оголошено протокольну ухвалу про оголошення перерви до 20.08.2019.

12.07.2019 відповідач подав до суду зустрічний позов, в якому просить суд стягнути з позивача за первісним позовом на свою користь 8974704,00 грн. заборгованості за договором поставки № ЛГВ-701/11-18 від 07.08.2018.

Ухвалою суду від 15.07.2019 у справі № 920/588/19 зустрічну позовну заяву залишено без руху та надано позивачу за зустрічним позовом строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви.

29.07.2019 судом отримано заяву № 15/026-005948 від 29.07.2019 (вх. № 6180 від 29.07.2019), якою усунено недоліки зустрічної позовної заяви та надано оригінал платіжного доручення № 143 від 29.07.2019 про сплату судового збору.

Відповідно до розпорядження керівника апарату господарського суду Сумської області від 20.08.2019, у зв`язку з тимчасовим відстороненням від здійснення правосуддя суддею Коваленком О.В. до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження, призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 920/588/19.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.08.2019 вищезазначену справу розподілено судді Яковенку В.В.

Згідно статті 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 32 Господарського процесуального кодексу України, у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

На підставі вищенаведеного розгляд даної справи починається спочатку на стадії підготовчого провадження.

Ухвалою від 20.08.2019 у справі № 920/588/19 судом постановлено: призначити підготовче засідання на 17.09.2019; прийняти зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування» до Акціонерного товариства «Укргазвидобування» до для спільного розгляду з первісним позовом; встановити відповідачу за зустрічним позовом строк для надання відзиву на зустрічну позовну заяву з дотриманням вимог статті 165 ГПК України до 05.09.2019; встановити строк позивачу за первісним позовом для надання відповіді на відзив до 30.08.2019; встановити строк відповідачу за зустрічним позовом для надання заперечень на відповідь на відзив до 10.09.2019; встановити строк позивачу за зустрічним позовом для надання відповіді на відзив до 16.09.2019.

23.08.2019 від представника позивача за первісним позовом до суду надійшла відповідь на відзив № 2-2-2-2-01-1838 від 19.08.2019 (вх. № 6855 від 23.08.2019), де представник позивача за первісним позовом просить суд задовольнити первісний позов в повному обсязі та зазначає, що вважає доводи відповідача за первісним позовом необґрунтованими та безпідставними, оскільки вони не спростовують факт порушення відповідачем за первісним позовом господарського зобов`язання.

02.09.2019 представником позивача за первісним позовом повторно подано до суду відповідь на відзив № 2-2-2-2-01-1969 від 29.08.2019 (вх. № 7039 від 02.09.2019), де представник позивача за первісним позовом просить суд задовольнити первісний позов в повному обсязі та зазначає, що відповідач за первісним позовом чітко усвідомлював те, що не зможе поставити товар в строки ще до його укладення та в процесі його виконання, а відтак усі дії зі сторони відповідача за первісним позовом зводились до затягування узгодження технічної документації і креслень з метою необґрунтованого строку поставки товару передбаченого договором. Згідно з протоколом спільної робочої зустрічі між представниками сторін від 01.11.2018, представники відповідача за первісним позовом зазначали, що у зв`язку з дефіцитом грошових коштів, ускладнились взаємовідносини з постачальниками та кредитними установами, що унеможливлює придбання необхідних комплектуючих для обладнання передбаченого договором. Відповідач за первісним позовом був ознайомлений із усіма його умовами, а отже, як зазначає позивач за первісним позовом, розумів та знав про наявність обов`язку щодо виконання усіх умов договору та зокрема поставки товару в строки, визначені договором. Проте, відповідач за первісним позовом виконав умови поставки товару з простроченням, без внесення будь-яких змін чи уточнень до додатку № 3 до договору поставки.

Крім наведеного позивачем за первісним позовом подано до суду відзив на зустрічний позов № 2-2-2-2-01-2012 від 04.09.2019, в якому просить суд в задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити в повному обсязі за їх безпідставністю та необґрунтованістю.

12.09.2019 відповідач за первісним позовом подав до суду письмові заперечення б/н від 09.09.2019 (вх. № 7408 від 12.09.2019), в яких зазначає, що неможливість коригування запропонованого позивачем за первісним позовом проекту договору підтверджується відповіддю щодо роз`яснень позивача за первісним позовом під час участі в процедурі закупівлі іншого учасника, стосовно зміни умов договору поставки, що розміщено на сайті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-03-16-001787-c. Строки розробки та погодження конструкторської документації, експлуатаційних документів та нового програмного продукту суттєво впливають на строки виготовлення обладнання, тому відповідач за первісним позовом шляхом направлення уточнюючих листів та проведення робочих зустрічей намагався погодити з позивачем за первісним позовом усі технічні характеристики обладнання, оскільки ряд принципових характеристик обладнання, які не були визначені на стадії закупівлі та самим договором поставки.

Відповідач за первісним позовом зазначає, що підписуючи договір, зокрема, погоджуючись з його умовами щодо строку поставки товару, відповідач за первісним позовом розраховував на добросовісну та справедливу поведінку позивача за первісним позовом щодо виконання своїх зобов`язань за договором. Остаточно технічні параметри обладнання, що давало змогу приступити до закупки комплектуючих та виготовлення обладнання, були погоджені позивачем за первісним позовом лише листом № 2-0-2-02-3154 від 27.12.2018, тобто після завершення строку поставки обладнання. Доводи позивача за первісним позовом про самостійне визначення відповідачем за первісним позовом технічних параметрів товару (обладнання) та можливість їх уточнення на момент підписання договору, а також про наявність всіх необхідних параметрів для виготовлення обладнання в додатку № 3 до договору є необґрунтованим, прострочення поставки товару відбулося не з вини відповідача за первісним позовом, який вчинив усіх можливих і залежних від нього дій для недопущення порушення зобов`язання.

Крім наведеного, відповідач за первісним позовом зазначає, що пред`явлення позовної заяви про стягнення штрафних санкцій в сумі 6802704,00 грн. без врахування вже отриманих грошових коштів за банківською гарантією свідчить про недобросовісність позивача за первісним позовом, який намагається повторно стягнути з відповідача за первісним позовом грошові кошти в сумі 2172000,00 грн., які він вже отримав від АТ «Райффайзен Банк Аваль».

16.09.2019 від позивача за зустрічним позовом до суду надійшла відповідь на відзив на зустрічний позов б/н від 16.09.2019 (вх. № 7557 від 16.09.2019), де він не погоджується з доводами позивача за первісним позовом та посилаючись на правову позицію Верховного Суду у постанові від 22.05.2018 у справі № 922/1332/18 зазначає, що відповідачем за первісним позовом було вжито всіх залежних від нього заходів з метою виконання зобов`язання з поставки товару, який в повній мірі відповідає вимогам позивача за первісним позовом, у передбачений договором строк, що вказує на відсутність вини відповідача за первісним позовом у нездійсненні поставки товару в строк, та виключає його відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Нарахування відповідачу штрафних санкцій за прострочення поставки товару, не проведення розрахунку за отриманий товар у зв`язку з при триманням штрафних санкцій, які не підлягають застосуванню, здійснено позивачем за первісним позовом протиправно.

Відповідач за первісним позовом зазначає, що ураховуючи отримання позивачем за первісним позовом виконання основного зобов`язання з поставки товару від відповідача за первісним позовом в повному обсязі, а також відсутність підстав для нарахування відповідачу за первісним позовом штрафних санкцій, отримання позивачем за первісним позовом грошових коштів за банківською гарантією є безпідставним збагаченням позивача за первісним позовом за рахунок відповідача за первісним позовом, а відтак ці кошти підлягають стягненню з позивача за первісним позовом на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України.

В судовому засіданні 17.09.2019 представник відповідача за зустрічним позовом заявив усне клопотання для надання додаткового часу для підготовки заперечень на відповідь на відзив позивача за первісним позовом.

Згідно статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

За приписами статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вище наведене, приймаючи до уваги усне клопотання відповідача за зустрічним позовом про надання часу для підготовки заперечень, а також з метою справедливого, неупередженого, повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи для її правильного вирішення суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України строку підготовчого провадження.

Керуючись статтями 120, 177, 182, 183, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Усне клопотання відповідача за зустрічним позовом про надання часу для підготовки заперечень задовольнити.

2. Відкласти підготовче засідання на 10.10.2019, 11:20. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

3. Встановити відповідачу за зустрічним позовом строк для подання до суду заперечення на відповідь на відзив із урахуванням вимог статей 167, 251 Господарського процесуального кодексу України до 01.10.2019.

4. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено 18 вересня 2019 року.

Суддя В.В. Яковенко

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов`язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.