ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

25.09.2019 року м. Дніпро Справа № 876/16/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі головуючого судді Кощеєва І.М.

розглянувши заяву Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у сформованому відповідно до Регламенту складі колегії суддів: головуючого третейського судді Петрової Т.А., третейського судді-доповідача Палій Є.А., третейського судді Манелюка Д.В., від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18

за позовом: Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс",

про стягнення заборгованості 153 044,60 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група", у сформованому відповідно до Регламенту складі колегії суддів: головуючого третейського судді Петрової Т.А., третейського судді-доповідача Палій Є.А., третейського судді Манелюка Д.В., від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18 позов задоволено у повному обсязі - стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" на користь Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" грошові кошти у сумі 153 044,60 грн. - суми неустойки за порушення строків виконання робіт згідно умов Договору підряду на будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи №354/16У від 01.06.2016р. та 1530,45,00 грн. витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом.

22.04.2019р. від Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" до Центрального апеляційного господарського суду надійшла заява про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.04.2018р. у зазначеній справі.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.04.2019р. у справі №876/16/19 визначено головуючого суддю (суддю - доповідача) Кощеєва І.М.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 26.05.2019р. прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група", у сформованому відповідно до Регламенту складі колегії суддів: головуючого третейського судді Петрової Т.А., третейського судді-доповідача Палій Є.А., третейського судді Манелюка Д.В., від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18. Розгляд заяви призначено в судовому засіданні на 23.05.2019 р. Витребувано у Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" третейську справу № 14/37К-18 за позовом: за позовом Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс", про стягнення заборгованості 153 044,60 грн.

21.05.2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" подано до суду заяву про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 23.05.2019р. було зупинено провадження у справі № 876/16/19 за заявою Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18 до вирішення та набрання законної сили судовим рішенням у справі № 876/16/19 про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18, за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс".

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 11.06.2019р. у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у третейській справі № 14/37К-18 відмовлено. Рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у третейській справі № 14/37К-18 залишено без змін.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 16.07.2019р. поновлено провадження у справі № 876/16/19 за заявою Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18. Розгляд заяви призначено в судове засідання на 30.07.2019р.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" до суду надійшло клопотання про зупинення провадження по заяві Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18 до прийняття рішення Верховним Судом рішення за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.06.2019р.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 30.07.2019р. було задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" про зупинення провадження у справі № 876/16/19. Зупинено провадження по розгляду заяви Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у справі № 876/16/19 до прийняття Верховним Судом рішення за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.06.2019р. у справі № 876/16/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 03.09.2019р. по справі № 876/16/19 апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" залишено без задоволення, а ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 11.06.2019 р. у справі № 876/16/19 без змін.

20.09.2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" вдруге звернулось до Центрального апеляційного господарського суду із заявою про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.04.2018 р. у справі № 14/37К-18. Разом із заявою Товариство подало клопотання про поновлення строку на подання вказаної заяви.

Обґрунтовуючи доводи заяви, Товариство послалається на частину першу ст. 350 ГПК України, а саме: рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському судувідповідно до закону.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 25.09.2019р. відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" в задоволенні клопотання про поновлення строку на подання заяви про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у справі № 14/37К-18.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс" про скасування рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" у сформованому відповідно до Регламенту складі колегії суддів: головуючого третейського судді Петрової Т.А., третейського судді-доповідача Палій Є.А., третейського судді Манелюка Д.В., від 22.02.2019 р. у справі № 14/37К-18 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Проміс", разом з доданими до неї матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи те, що обставин, що зумовили зупинення провадження усунуті, суд поновлює провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 230, 234, 235, 281, 352-354 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження по розгляду заяви Приватного акціонерного товариство "Авдіївський коксохімічний завод" про видачу судового наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого регіонального третейського суду України при Асоціації "Регіональна правова група" від 22.02.2019р. у справі № 14/37К-18.

Розгляд заяви призначити в судовому засіданні на 10.10.2019 о 14 год. 00 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 65, зал засідань № 511.

Копію ухвали надіслати ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", ТОВ "Будівельна компанія "Проміс".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя І.М. Кощеєв