ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

13.09.2019 Справа № 905/46/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І., при секретарі судового засідання Турко А.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», м. Маріуполь, Донецька область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ. АЙ. Інжиніринг Україна», м. Київ

про розірвання договору на виконання підрядних робіт №347 від 22.06.2018, стягнення передплати у сумі 3299970,00грн, неустойки у сумі 824992,50грн та штрафу у сумі 769993,00грн, всього 4894955,50грн

За участю:

від позивача: Дмитроняк А.С. адвокат за ордером ДН№078751 від 12.07.2019

від відповідача: Будник О.С. директор; Беженцев Ф.В. адвокат за ордером КС№351466 від 05.02.2019

судовий експерт Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Новіков В.С. (в режимі відеоконференції)

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходиться справа за позовом Комунального підприємства «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», м. Маріуполь, Донецька область, до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕМ. АЙ. Інжиніринг Україна», м. Київ, про розірвання договору на виконання підрядних робіт №347 від 22.06.2018, стягнення передплати у сумі 3299970,00грн, неустойки у сумі 824992,50грн та штрафу у сумі 769993,00грн за порушення строків виконання робіт, всього 4894955,50грн.

Справа розглядається в порядку загального позовного провадження; ухвалою господарського суду Донецької області від 17.04.2019 зупинено провадження та призначено судову інженерно-технічну (будівельно-технічну) експертизу у справі №905/46/19; матеріали справи №905/46/19 скеровані на адресу Донецького науково-дослідного інституту.

02.08.2019 на адресу суду з Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи №905/46/19 з висновком №3045-3049 від 25.07.2019 за результатами проведення судової інженерно-технічної (будівельно-технічної) експертизи.

Ухвалою суду від 12.08.2019 поновлено провадження у справі 905/46/19 та підготовче засідання призначене на 22.08.2019.

Ухвалою суду від 22.08.2019 підготовче провадження у справі закрито, справу призначено до судового розгляду по суті на 05.09.2019.

05.09.2019 суд розпочав розгляд справи по суті з подальшим оголошенням перерви у судовому засіданні до 13.09.2019.

Також, ухвалою суду від 05.09.2019 у судове засідання викликано судового експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Новікова Володимира Станіславовича для надання роз`яснень щодо висновку експерта №3045-3049 від 25.07.2019.

За наслідком розгляду та задоволення клопотання судового експерта про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції судом постановлена відповідна ухвала від 09.09.2019; забезпечення проведення відеоконференціїї доручено Приморському районному суду м.Маріуполя Донецької області.

13.09.2019 у судове засідання з`явились представники позивача, відповідача та судовий експерт (в режимі відеоконференції); у судовому засіданні судовий експерта надав пояснення стосовно висновку №3045-3049 від 25.07.2019 за результатами проведення судової інженерно-технічної (будівельно-технічної) експертизи та відповів на поставленні запитання.

Заслухавши представників сторін та судового експерта, суд вважає за необхідне оголосити перерву у судовому засіданні на підставі ст.216 Господарського процесуального кодексу в межах визначеного ч.2 ст.195 Господарського процесуального кодексу України строку розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 120, 121, ч.2 ст.216, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Оголосити перерву у судовому засіданні до 19.09.2019 року о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Донецької області за адресою: пр. Науки, 5, м. Харків, 61022.

2. Повідомити учасників справи про дату, час та місце розгляду справи..

Ухвала набирає законної сили 13.09.2019 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя К.І. Аксьонова