ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про оголошення перерви у судовому засіданні

09 липня 2019 року Справа № 915/1394/19

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Олейняш Е. М. при секретарі судового засідання Ковальжи А. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вул. Ветеранів, 2, м. Львів, 79007 ()

фактична адреса: вул. Мечнікова, 16, м. Львів, 79017

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна фірма УКРІНБУД, вул. 2-А Слобідська, 73, кв. 2, м. Миколаїв, 54055 ()

про стягнення грошових коштів в сумі 198 679, 00 грн.

Представники сторін у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Миколаївської області звернулось Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна фірма УКРІНБУД штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.2018 року № 124 у розмірі 90 026, 42 грн. та штрафу у розмірі 108 652, 58 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 20.05.2019 року позовну заяву Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (вх. № 7770/19 від 13.05.2019 року) до відповідача ТзОВ Будівельна фірма УКРІНБУД про стягнення грошових коштів в сумі 198 679, 00 грн. залишено без руху.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.06.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження та призначено розгляд справи по суті в судовому засіданні на 09.07.2019 року.

Сторони явку повноважних представників в судове засідання 09.07.2019 року не забезпечили, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

05.07.2019 року до господарського суду Миколаївської області від позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника (вх. № 11307/19), у зв`язку із обов`язковим викликом в судове засідання до Першотравневого районного суду м. Чернівці.

Подане клопотання судом розглянуто та задоволено.

05.07.2019 року до господарського суду Миколаївської області від позивача надійшли письмові пояснення по суті позовну (вх. 1130/19).

Відповідно до ч. 2 ст. 216 ГПК України якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Відповідно до ч. 6 ст. 216 ГПК України якщо в судовому засіданні було оголошено перерву, провадження у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій було оголошено перерву.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для оголошення перерви у судовому засіданні.

Керуючись ст. 120, 121, 216, 233-235, 254-257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву в судовому засіданні до 22.07.2019 року до 17:15 год.

Повідомити учасників справи про призначення судового засідання по справі.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 22, м. Миколаїв, 54001 (поверх 9).

На веб-сторінці господарського суду Миколаївської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду (ст. 235, 255 ГПК України).

Повний текст ухвали складено та підписано 11.07.2019 року

Суддя Е.М. Олейняш