ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2019 м. ДніпроСправа № 904/1924/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОПОЛЮС", м.Дніпро

до Приватного акціонерного товариства "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", м.Кривий Ріг Дніпропетровська область

про визнання окремих положень договору підряду недійсним

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіної О.С.

Представники:

Від Позивача:представник не з`явився

Від відповідача: Слюта В.В., довіреність № 01/02 від 06.02.2019 р., адвокат

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автополюс" (далі-Позивач) 11.05.2019р. звернулося з позовом до Приватного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі-Відповідач), в якому просить суд пункт 6.1 Договору №90-13-10 від 31.01.2017р. (на виконання робіт з дроблення негабариту), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Автополюс" та Приватним акціонерним товариством "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" в частині додаткового стягнення з Підрядника на користь Замовника за порушення строку виконання робіт понад 30 днів пені у розмірі 0,3% нарахованої на ціну робіт за цим Договором визначену у пункті 2.1 даного Договору, за кожен день прострочки виконання зобов`язань, - визнати недійсним з моменту укладення Договору;

судові витрати стягнути з відповідача.

В обґрунтування позовних вимог Позивач посилається на те, що положення п. 6.1 Договору підряду в частині додаткового стягнення пені за порушення строку виконання робіт понад 30 днів пені у розмірі 0,3% нарахованої на ціну робіт за цим договором, що дорівнює 109,5 % річних, не відповідає положенням ст.ст. 6, 551, 627 ЦК України, ст.ст. 1, 3 Закону України "про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" та статистичним даним Національного банку України щодо облікової ставки, а також звичаям ділового обороту, вимогам розумності та справедливості.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.2019р. залишено позовну заяву без руху для усунення Товариством з обмеженою відповідальністю "Автополюс" недоліків позовної заяви.

У зв`язку із усуненням недоліків позовної заяви, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрите провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 13.06.2019 р. о 12:00 год.

Представник Позивача 13.06.2019 р. в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином12.06.2019 р. надав уточнену позовну заяву, в якій посить суд:

прийняти уточнену позовну заяву до розгляду;

пункти 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 та пункт 6.1. (в частині додаткового стягнення з Підрядника на користь Замовника за порушення строку виконання робіт понад ЗО днів пені у розмірі 0,3 % нарахованої на ціну робіт за цим Договором визначену у пункті 2.1 даного Договору, за кожен день прострочки виконання зобов`язань) Договору № 90-13-10 від 31.01.2017 р. (на виконання робіт з дроблення негабариту), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОПОЛЮС» (49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ) та Приватним акціонерним товариством «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район, ) - визнати недійсним з моменту укладення Договору;

судові витрати стягнути з Відповідача.

Відповідач 13.06.2019 р. надав заяву про залишення позову без розгляду, в якій просить суд: позовну заяву ТОВ «АВТОПОЛЮС» до ПРАТ «ЦГЗК» про визнання недійсним п.6.1 договору підряду № 90-13-10 укладеного 31 січня 2017 р. між ПРАТ «ЦГЗК» та ТОВ «АВТОПО-ЛЮС`в частині додаткового стягнення з Підрядника на користь Замовника за порушення строку виконання робіт понад 30 днів пені у розмірі 0,3% нарахованої на ціну робіт за цим договором визначену у пункті 2.1 даного договору, за кожен день прострочки виконання зобов`язань залишити без розгляду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У зв`язку з неявкою Відповідача, в межах строку розгляду справи, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти підготовче засідання на 18.07.2019 об 14:30 год.

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 3-302 за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України і окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Б. Кеся