overthelex/edrsr-gpk huggingface dataset:
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

12.06.2019 Справа № 905/680/19

Господарський суд Донецької області в складі головуючого судді Чернової О.В., при секретарі судового засідання Шакуровій І.М., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом Виконавчого комітету Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області

про стягнення пені у розмірі 8120,96 грн.,

Представники сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області про стягнення пені у розмірі 8 120,96 грн.

Ухвалою господарського суду від 18.04.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі 905/680/19 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначене на 15.05.2019 року.

Ухвалою господарського суду від 15.05.2019р. відкладено підготовче засідання на 12.06.2019р.

Представники сторін у підготовче засідання не з`явилися, про дату та час проведення підготовчого судового засідання повідомлені належним чином.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Судом здійснені усі необхідні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті на стадії підготовчого провадження.

Керуючись ст. 121, п.3 ч.2 ст. 185, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 10.07.2019 року о 10:30 год.

Повідомити Виконавчий комітет Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області про дату та час проведення судового засідання.

Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області про дату та час проведення судового засідання.

Ухвала складена та підписана 12.06.2019р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12.06.2019м. ДніпроСправа № 904/4725/18
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області
від 26.02.2019 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 10.06.2019, які набрали законної сили 10.06.2019.
Наказ дійсний для пред`явлення до 11.06.2022.
Суддя І.А. Рудь
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

12.06.2019 Справа № 905/687/19

Господарський суд Донецької області в складі головуючого судді Чернової О.В., при секретарі судового засідання Шакуровій І.М.. розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом Виконавчого комітету Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області

про стягнення пені у розмірі 4 521,47 грн.,

Представники сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Виконавчий комітет Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області про стягнення пені у розмірі 4 521,47 грн.

Ухвалою господарського суду від 18.04.2019р. позовна заява прийнята до розгляду та відкрито провадження у справі 905/687/19 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначене на 15.05.2019 року.

Ухвалою господарського суду від 15.05.2019р. відкладено підготовче засідання на 12.06.2019р.

Представники сторін у підготовче засідання не зявилися, про час та місце проведення підготовчого засідання повідомлені належним чином.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Судом здійснені усі необхідні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті на стадії підготовчого провадження.

Керуючись ст. 121, п.3 ч.2 ст. 185, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 10.07.2019 року о 11:00 год.

Повідомити Виконавчий комітет Маріупольської міської ради, м. Маріуполь Донецької області про дату та час проведення судового засідання.

Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Фенікс», м. Маріуполь Донецької області про дату та час проведення судового засідання.

Ухвала складена та підписана 12.06.2019р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

13.06.2019р. Справа № 905/761/19

Господарський суд Донецької області в складі головуючого судді Чернової О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Заступника керівника Краматорської місцевої прокуратури Донецької області в інтересах держави в особі Краматорської міської ради Донецької області, м. Краматорськ Донецької області

до відповідача Громадської організації «Спортивний клуб «Блек Белт», м. Краматорськ Донецької області

за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Управління освіти Краматорської міської ради, м. Краматорськ

про стягнення заборгованості у розмірі 29 067,96 грн., з яких 23 675,85 грн. сума основного боргу, 2 192,55 грн. пеня, 3 199,56 грн. штраф,

Без виклику представників сторін:

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Краматорської місцевої прокуратури Донецької області в інтересах держави в особі Краматорської міської ради Донецької області, м. Краматорськ Донецької області звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до Громадської організації «Спортивний клуб «Блек Белт», м. Краматорськ Донецької області

про стягнення заборгованості у розмірі 29067,96 грн., з яких 23675,85 грн. сума основного боргу, 2192,55 грн. пеня, 3199,56 грн. штраф.

Ухвалою господарського суду від 02.05.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі 905/761/19 за правилами спрощеного позовного провадження. Залучено в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Управління освіти Краматорської міської ради та призначено розгляд справи по суті на 27.05.2019 року.

Ухвалою господарського суду від 27.05.2019р. в судовому засіданні оголошено перерву до 18.06.2019р.

Відповідно до наказу голови господарського суду Донецької області від 11.06.2019р. №29-а, головуючий у справі №905/761/19 суддя Чернова О.В. у період з 17 по 22 червня 2019р. направляється на навчання до Національної школи суддів України.

У зв`язку з вищевикладеним, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на іншу дату.

Керуючись ст.ст 120, 121, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд,

У Х В А Л И В :

Відкласти розгляд справи на 26.06.2019 року о 09:50 год.

Повідомити прокурора про час та дату судового засідання.

Повідомити Краматорську міської ради Донецької області, м. Краматорськ Донецької області про час та дату судового засідання.

Повідомити Громадську організацію «Спортивний клуб «Блек Белт», м. Краматорськ Донецької області про час та дату судового засідання.

Повідомити Управління освіти Краматорської міської ради, м. Краматорськ про час та дату судового засідання.

Ухвала складена та підписана 13.06.2019р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Чернова
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

13.06.2019 Справа № 905/1069/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Сковородіної О.М.,

розглянувши матеріали справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс Інвест-Груп» (51413, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, буд. 8, кв. 4, )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегапром» (85400, Донецька область, м. Селидове, вул. Щорса, буд. 10, кв. 67, )

про стягнення основної суми заборгованості в розмірі 634 867,82 грн., 3% річних в розмірі 49 606,95 грн., інфляційних втрат в розмірі 184 324,75 грн.

ВСТАНОВИВ:

Товариства з обмеженою відповідальністю «Ресурс Інвест-Груп» звернулось з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Мегапром» про стягнення основної суми заборгованості в розмірі 634 867,82 грн., 3% річних в розмірі 49 606,95 грн., інфляційних втрат в розмірі 184 324,75 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору доручення №7 від 20.03.2015р. щодо оплати вартості поставленого товару.

Позов подано з додержанням вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 ГПК України і додані до нього матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017р. №2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що справу №905/1069/19 слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі 905/1069/19.

2. Справу №905/1069/19 розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 04.07.2019 року о 12:00 год., яке відбудеться у приміщенні суду, кабінет № 305.

4. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України до 03.07.2019р.

5. Викликати учасників справи (позивача, відповідача) у підготовче засідання.

6. Зобовязати позивача представити оригінал довіреності на представника та документи, що посвідчують його особу (для огляду); оригінали доданих до позовної заяви документів для огляду.

7. Зобовязати відповідача представити оригінал довіреності на представника та документи, що посвідчують його особу (для огляду); засвідчені копії правовстановлюючих документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та їх оригінали для огляду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя О.М. Сковородіна
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13.06.2019м. ДніпроСправа № 904/5686/18
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2019, яке набрало законної сили 13.06.2019.
Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "БФ-Інжиніринг" (040073, м. Київ, вул. Куренівська, будинок 18, офіс 502, ідентифікаційний код 41713988)
Наказ дійсний для пред`явлення до 14.06.2022.
Суддя Н.М. Євстигнеєва
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2019 Справа № 904/1975/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбаспромобладнання", м. Кривий Ріг

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислові ремонти", м. Кривий Ріг

про стягнення заборгованості у розмірі 550 006,72 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: Радченко О.М.

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кривбаспромобладнання" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислові ремонти" (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 550 006,72 грн., з яких 534 191, 02 грн. - основна заборгованість, 2 941, 70 грн. - 3 % річних, 12 874, 00 грн. - інфляційні втрати.

Заявлені вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем умов договору № 70 від 20.07.2017 в частині оплати за виконані роботи.

Відповідач явку повноважного представника у підготовче засідання не забезпечив, відзиву на позов не надав.

В порядку ст. 177 ГПК України суд продовжує строк розгляду підготовчого провадження на тридцять днів.

Враховуючи викладене, господарський суд знаходить достатньо підстав для відкладення розгляду підготовчого засідання.

Крім того, суд позбавлений можливості розглянути питання визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, що є підставою для відкладення підготовчого засідання згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 цього кодексу.

Враховуючи вищевикладені обставини, керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строк розгляду підготовчого до 18.08.2019 року.

2.Підготовче засідання відкласти на 25.07.2019 о 10:30год.

2.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1

3.Зобов`язати Позивача надати розрахунок 3% річних та індексу інфляції із зазначенням дати початку розрахунку.

4.Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.В. Ліпинський
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

13.06.2019 Справа № 904/731/19

за позовом Військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі:

Позивача-1: Міністерства оборони України, м. Київ

Позивача-2: Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд", м. Дніпро

про стягнення штрафних санкцій за порушення умов договору підряду в розмірі 456 479 грн. 43 коп.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

прокурор не з`явився

від позивача-1 Вологжаніна О.Д

від позивача-2 Матвєєнко Г.М

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Військовий прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону України звернувся до господарського суду Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (надалі - Позивач-1) та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (надалі - Позивач-2) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд" (надалі - Відповідач) про стягнення штрафних санкцій за порушення в розмірі 456 479 грн. 43 коп., з яких: 346 647 грн. 42 коп. - пеня, 109 832 грн. 00 коп. - штраф за прострочення виконання робіт у розмірі 109 832 грн. 00 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням умов договору підряду від 15.08.2018 №278/2018/278, а саме простроченням строків виконання робіт за вказаним договором.

Прокурор в засідання не з`явився.

Відповідач явку представника в засідання не забезпечив, причини неявки суду не повідомив.

У зв`язку з виконанням завдань підготовчого провадження суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 25.06.2019 о 15:30год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.В. Ліпинський
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13.06.2019м. ДніпроСправа № 904/430/19
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2019, яке набрало законної сили 13.06.2019.
Наказ дійсний для пред`явлення до 14.06.2022.
Суддя Н.Г. Назаренко
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12.06.2019м. ДніпроСправа № 904/162/19 про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2019, яке набрало законної сили 12.06.2019.
Наказ дійсний для пред`явлення до 13.06.2022.
Суддя Г.В. Манько
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2019м. ДніпроСправа № 904/1226/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши заяву Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Дніпропромремонт" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Кірова, буд. 18-Б/1-А, )

про визнання грошових вимог на суму 372 249 080,62 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об`єднання "Дніпропромремонт" (51925, Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул. Кірова, буд. 18-Б/1-А, ) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Бурцева І.Ю.

13.06.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №68977/04-36-10-08-06 від 12.06.19р. Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, м. Дніпро про визнання грошових вимог на суму 372 249 080,62 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зобов`язати ліквідатора Бурцеву І.Ю., розглянути заяву кредитора та подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву кредитора.

Керуючись 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області до розгляду.

2. Призначити розгляд заяви у судовому засіданні на 04.07.2019р. на 11:00год., зал судових засідань №3-201.

3. Зобов`язати ліквідатора банкрута Бурцеву І.Ю. подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву кредитора.

4. Явку ліквідатора та представника кредитора у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 13.06.19р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2019 Справа № Б26/40/94-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши скаргу кредитора по заробітній платі ОСОБА_1 на дії ліквідатора Козаченка В.М.

у справі

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м.Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора з 23.05.19р. виконує арбітражний керуючий Козаченко В.М.

12.06.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла скарга кредитора по заробітній платі ОСОБА_1 на дії ліквідатора Козаченка В.М., в якій скаржник просить суд:

- негайно відсторонити від обов`язків ліквідатора ТОВ "Торговельно-виробничий центр №1308" Козаченка Володимира Михайловича так як він не виконав ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.19р.;

- зробити запити до банківських установ міста та області і за місцем проживання ліквідатора Козаченка В.М. чи не оформив від будь-які кредити на ТОВ "Торговельно-виробничий центр №1308";

- негайно скликати засідання господарського суду Дніпропетровської області та призначити нового ліквідатора.

Враховуючи вищевикладене, слід призначити розгляд скарги у судове засідання за участю скаржника та ліквідатора, зобов`язавши останнього ознайомитись зі скаргою та подати відзив на неї.

Керуючись ст.ст.234, 235 ГПК України, ст.ст. 24, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Призначити розгляд скарги у судове засідання на 26.06.2019р. на 11:30 год., зал судових засідань №3-201.

Зобов`язати ліквідатора банкрута Козаченка В.М. ознайомитись із скаргою та подати відзив на неї.

Явку скаржника та ліквідатора у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 13.06.19р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша