РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

31.05.2019 р.Справа № 910/3696/19

За позовом Державного підприємства "Національна енергетична компанія

"Укренерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Європроект Делідін"

про стягнення 57 984,96 грн.

Суддя Зеленіна Н.І.

Без виклику учасників справи.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Європроект Делідін" (далі - відповідач) про стягнення 57 984,96грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов Договору №11-4/3197-17 від 10.11.2017р.

Ухвалою від 01.04.2019 р. відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

10.04.2019 р. до суду надійшло поштове повернення № 519, яким на адресу відповідача направлялась копія ухвали від 01.04.2019 р. із відміткою "За закінченням встановленого строку зберігання".

Відтак, відповідач про розгляд даної справи повідомлений належним чином.

Дослідивши наявні в справі матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

10.11.2017 р. між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Європроект Делідін" (Підрядник) укладено Договір №11-4/3197-17.

Відповідно до п.1.1 Договору, Підрядник зобов'язується відповідно до завдання Замовника, на інших умовах Договору (щодо порядку, строків, якості виконання) та згідно з вимогами чинного законодавства України розробити, оформити проектну документацію (стадія Робочий проект) для реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (за предметом закупівлі: "ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25"), здійснювати супровід проведення експертизи цієї проектної документації (захист та обґрунтування проектних рішень) для отримання експертного звіту з позитивним відгуком за результатами проведеної експертизи (надалі - Експертний звіт) і передати у власність Замовнику разом з експертним звітом розроблену проектну документацію, що отримала позитивний відгук (далі - проектні роботи), a Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Підряднику належно виконані проектні роботі на умовах Договору. Підрядник розпочинає виконання проектних робіт після набуття Договором чинності і виконує по 01.08.2018р. (п. 1.2 Договору в редакції Додаткової угоди № 4 від 30.07.2018р.).

Згідно з п. 2.3 Договору, ціна Договору станом на дату укладення Договору становить 152 000,00 грн., крім того ПДВ - 30 400,00. Всього вартість Договору становить 182 400,00 грн.

Сторони у п. 3.2 Договору погодили, що оплата проектних робіт Замовником здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів через банк, з частковою попередньою оплатою (Аванс) а рештою оплати в порядку, визначеному Договором. Аванс (не більше 30% від вартості проектних робіт) сплачується Підряднику протягом семи банківських днів з дати надання ним (після набуття Договором чинності) Рахунку-фактури. решта оплати здійснюється протягом 25 банківських днів з дати підписання Замовником акту про належно виконані проектні роботи (далі - Акт) та за наданим Підрядником (після підписання Акту) оригіналом Рахунка-фактури, При цьому Замовник здійснює решту оплати за виконані проектні роботи в порядку, визначеному Договором та з урахуванням, що така оплата здійснюється після реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до вимог ст. 201 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 4.1 Договору, проектні роботи визнаються виконаними з дати підписання Замовником Акту.

Договір набуває чинності з дати його підписання обома Сторонами та діє до 01.09.2018 року включно, a в частині виконання гарантійних зобов'язань - до повного їх виконання (п. 10.1 Договору в редакції Додаткової угоди №4 від 30.07.2018р.).

Зобов'язанням, згідно зі ст. 509 Цивільного кодексу України, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ст. 838 Цивільного кодексу України, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Відповідно до ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено обов'язковість договору для виконання сторонами.

В силу положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Позивач, звертаючись із даним позовом до суду, зазначає, що умовами договору зобов'язання підрядника щодо виконання проектних робіт мали бути виконані ним не пізніше 01.08.2018 про що сторонами складається відповідний акт приймання-передачі. Проте, свої договірні зобов'язання підрядник прострочив, проектні та інші визначені договором роботи не виконав, їх результати змовнику не передав, акт приймання-передачі не склав.

Крім того, позивач вказує, що згідно з п. 12.2 Договору, у разі продовження строку дії договору підрядник зобов'язаний продовжити (в порядку, визначеному згідно з змінами у договорі) строк дії банківської гарантії на строк продовження строку дії договору. Додатковою угодою від 30.07.2018 № 4 строк дії договору продовжено до 01.09.2018, a також продовжено строк банківської гарантії, протягом якого вона вважається чинною: до 15.09.2018.

За умовами п. 5 додаткової угоди від 30.07.2018 № 4 Підрядник зобов'язався внести до банківської гарантії зміни щодо строку її дії протягом 5 банківських днів з дати укладання вказаної додаткової угоди, тобто у термін до 06.08.2018.

Всупереч наведеному, станом на дату звернення позивача до суду вищезазначене зобов'язання відповідач також не виконав, строк дії банківської гарантії не продовжив.

У зв'язку з порушенням строків виконання робіт у період з 02.08.2018 р. по 22.03.2019р. позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 42 499,20 грн. пені та 12 768,00 грн. штрафу; за порушення строків надання продовження банківської гарантії у період з 07.08.2018 р. по 22.03.2019 р. - 2 079,36 грн. пені та 638,40 грн. штрафу.

У абзацах 2 та 6 п. 7.3 Договору сторони погодили, що за порушення строків виконання проектних робіт Підрядних сплачує Замовнику пеню згідно ч. 2 ст. 231 ГК України у розмірі 0,1 % вартості проектних робіт, строк виконання якої порушений, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів Підрядник повинен додатково сплатити Замовнику штраф у розмірі 7% від вказаної вартості; За порушення строків надання продовження банківської гарантії (у зв'язку зі змінами строку дії Договору) Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % суми Банківської гарантії, строк продовження якої порушений, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів Підрядник повинен додатково сплатити Замовнику штраф у розмірі 7% від вказаної суми.

За приписами ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно з ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Враховуючи приписи ст. 232 Господарського кодексу України, судом здійснено власний розрахунок сум пені(нарахування за 183 дні), відповідно до якого пеня за порушення строків виконання робіт становить - 33 379,20 грн., пеня за порушення строків надання продовження банківської гарантії становить 1 668,96 грн.

Відповідачем відзиву на позовну заяву, контррозрахунку суми позовних вимог та будь-яких заперечень по суті позовних вимог не надано, доводів позивача у встановленому законом порядку не спростовано.

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає доведеними, обґрунтованими, та такими, що відповідають фактичним обставинам справи і не спростовані належним чином і у встановленому законом відповідачем позовні вимоги про стягнення з відповідача за порушення строків виконання робіт та за порушення строків надання продовження банківської гарантії пені у загальному розмірі 35 048,16 грн. та штрафу в загальному розмірі 13 406,40 грн. У задоволенні решти позовних вимог належить відмовити.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Європроект Делідін" (04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/91, оф. 18; ) на користь Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25; ) 35 048 (тридцять п'ять тисяч сорок вісім) грн. 16 коп. пені, 13 406 (тринадцять тисяч чотириста шість) грн. 40 коп. штрафу та 1 921 (одну тисячу дев'ятсот двадцять одну) грн. 00 коп. судового збору.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Н.І. Зеленіна