ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

про прийняття до розгляду зустрічної позовної заяви

"26" березня 2019 р. м. ХарківСправа № 922/590/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Васильєві А.В.,

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1, дов. від22.01.2019; св-во про право на заняття адвокатською діяльністю Серія ДН № 5289 14.12.2018;

відповідача - ОСОБА_2, договір про надання правової допомоги від 26.03.2019; св-во про право на заняття адвокатською діяльністю Серія ПТ № 1831 від 08.08.2017;

третьої особи - не з'явився;

розглянувши матеріали справи

за позовом Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський Дім", м. Харків, Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-Констракшн", м. Харків
до Приватного підприємства "Екіпаж", м. Первомайський
про стягнення коштів та зобов'язання виконання обов'язку в натурі

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Обслуговуючий кооператив ЖБК "Британський Дім", м. Харків, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Приватного підприємства "Екіпаж", м. Первомайський, в якому просить суд:

1. Стягнути з Приватного підприємства "ЕКІПАЖ" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) на користь Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) пеню за порушення строків виготовлення виробів у розмірі 123 380, 82 грн., пеню за порушення строків виконання робіт у розмірі 18 170, 58 грн., штраф у розмірі 68 583, 97 грн., пеню за порушення строків поставки виробів та здачі виконаних робіт розмірі 171 312, 29 грн.

2. Зобов'язати Приватне підприємство "ЕКІПАЖ" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) виконати за договором підряду від 27.07.2017 р. № Ш0-2707/3 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно з ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

3. Стягнути з Приватного підприємства "Екіпаж" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) на користь Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) понесені судові витрати на оплату судового збору у розмірі 7642, 72 грн.

Ухвалою господарського суду від 04.03.2019 відкрито провадження у справі № 922/590/19 та призначено справу до розгляду в порядку загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 26.032019 об 11:30 год.

26.03.2019 до господарського суду відповідачем - Приватним підприємством "Екіпаж" надано зустрічний позов до першого відповідача - Обслуговуючого кооперативу ЖБК "Британський Дім", м. Харків, другого відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СВС-Констракшн", м. Харків, в якому просить суд:

1. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Британський Дім» (Код ЄДРПОУ 030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) на користь Приватного підприємства «Екіпаж» (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) оплату за виготовлення виробів та виконання робіт за договором підряду від 27.07.2017 р. № Ш0- 2707/3 у розмірі 144 942,75 гривень; пеню за порушення строків оплати за виготовлення виробів та виконання робіт у розмірі 25 216,07 гривень; штраф у розмірі 10 145,99 гривень; три проценти річних від простроченої суми у розмірі 5 789,77 гривень; суму інфляційні нарахування у розмірі 18 180,95 гривень; а разом - 204 275,53 гривень;

2. Зобов'язати Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Британський Дім» (Код ЄДРПОУ 030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) та Товариство з обмеженою відповідальністю «СВС-КОНСТРАКШН» (Код ЄДРПОУ 019, Харківський обл., м. Харків, просп. Ілліча, буд. 127) виконати за договором підряду від 27.07.2017 р. № Ш0-2707/3 обов'язок із прийняття виготовлених виробів та виконаних робіт шляхом підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2, Довідки про вартість виконання будівельних робіт за формою КБ-3 та Актів здачі-приймання Об'єктів нерухомості та інших документів із приймання-передачі виготовлених виробів та виконаних робіт, передбачених договором підряду від 27.07.2017 р. № Ш0-2707/3;

3. Стягнути з Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Британський Дім» (Код ЄДРПОУ 030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СВС-КОНСТРАКШН» (Код ЄДРПОУ 019, Харківський обл., м. Харків, просп. Ілліча, буд. 127) на користь Приватного підприємства «Екіпаж» (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) понесені судові витрати на оплату судового збору у розмірі 5045,89 грн.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 180 ГПК України відповідач має право предявити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємоповязані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду обєднуються в одне провадження з первісним позовом.

Приймаючи до уваги, що зустрічний позов взаємоповязаний з первісним, суд приймає зустрічну позовну заяву Приватного підприємства "Екіпаж" до розгляду разом з первісним позовом по справі № 922/590/19 за правилами загального провадження.

Керуючись ст.ст. 180, 234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти зустрічну позовну заяву Приватного підприємства "Екіпаж", м. Первомайський до першого відповідача - Обслуговуючого кооперативу "ЖБК "Британський Дім", м. Харків, другого відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "СВС-Констракшн", м. Харків про стягнення грошових коштів в розмірі 204275,53 грн. та зобов'язання виконання обов'язку в натурі - до розгляду та об'єднати в одне провадження з первісним позовом у справі № 922/590/19 за правилами загального позовного провадження.

2. Призначити розгляд справи у підготовчому засіданні на 16.04.2019 о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й підїзд, 3-й поверх, зал № 352.

3. Встановити відповідачам за зустрічним позовом строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України, в п'ятнадцять днів з дня отримання даної ухвали суду. У зазначений строк відповідачі мають надіслати суду відзив, який повинен відповідати вимогам статті 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копію відзиву та доданих до нього документів відповідач має надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзиву до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивом на позов.

4. Встановити позивачу за зустрічним позовом строк на подання до суду відповіді на відзив (з урахуванням вимог ст. 166 ГПК України) - п'ять днів з дня отримання відзиву.

5. Встановити відповідачам строк для подання заперечень із урахуванням вимог ст.167 ГПК України - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив. В разі подання заперечень, надати суду докази їх направлення іншій стороні.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 27.03.2019

Суддя ОСОБА_3
справа № 922/590/19