ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.04.2019 р. Справа№ 914/561/19

Господарський суд Львівської області у складі судді Гоменюк З.П., розглянувши матеріали позовної заяви: Акціонерного товариства «Укртрансгаз» від імені якого діє філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз», м. Львів

до відповідача: ОСОБА_1 акціонерного товариства «Енергооблік», м. Харків

про стягнення заборгованості. Ціна позову 1 145 134,38 грн.

В С Т А Н О В И В:

На розгляд господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Укртрансгаз» від імені якого діє філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» до ОСОБА_1 акціонерного товариства «Енергооблік», м. Харків про стягнення 1 145 134,38 грн. заборгованості за договором підряду №180100184 від 16.01.2018 р. укладеного між ПАТ «Укртрансгаз» філія УМГ «Львівтрансгаз» (замовник) та ПАТ «Енергооблік» (підрядник). Позивач, ПАТ «Укртрансгаз» філія УМГ «Львівтрансгаз» посилаючись на неналежне виконання ПАТ «Енергооблік» своїх договірних зобов'язань щодо порушення строків виконання робіт, просить стягнути вказану заборгованість.

Обгрунтовуючи підставність звернення із зазначеним позовом до Господарського суду Львівської області позивач зазначає, що місцем виконання договору підряду є територія Львівської області. Позивач зазначає, що враховуючи умови договору та досягнуті між сторонами домовленості, роботи здійснювались у місті Новояворівськ, Холодновітка, Жидачів, Камянка-Бузька, що підтверджується актами здачі-приймання робіт.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.27 Господарського процесуального кодексу України позов пред'являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У відповідності із п. 10 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" місцезнаходження юридичної особи визначається на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження юридичної особи відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Енергооблік» є: 61052, м.Харків, вул.Мала Панасівська, буд.1.

Частиною 5 статті 29 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

При цьому слід ураховувати, що правила цієї статті застосовуються до зобов'язань, виконання яких з урахуванням їх особливостей можливе лише у певному місці. У разі якщо така особливість не визначена і не вбачається зі специфіки спірних відносин, то підсудність справи визначається за загальними правилами підсудності.

За загальним правилом, місце виконання зобовязання є договірною умовою та узгоджується сторонами у договорі, та у даному випадку сторони можуть передбачити будь-яке місце виконання, яке буде зручне для сторін. Місце виконання договору, у випадку його визначення сторонами у договорі, є однією з умов договору, що зумовлює обовязок виконання договору саме у погодженому сторонами місці.

Як вбачається із матеріалів позовної заяви, умовами договору підряду №180100184 від 16.01.2018 р. не врегульовано питання, щодо місця виконання грошового зобовязання ПАТ «Енергооблік». Зобовязання з оплати грошових коштів на виконання умов договору підряду, не є такими, які належить, через їх особливість, виконувати тільки в певному місці. Відтак, враховуючи те, що у договорі підряду №180100184 від 16.01.2018 р. особливість не визначена і не вбачається зі специфіки спірних відносин, то підсудність справи визначається за загальними правилами підсудності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України, суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Враховуючи наведене, а також те, що предметом спору є стягнення заборгованості за порушення строків виконання робіт та те, що зобовязання не є такими, що можуть виконуватись лише в певному місці, а також враховуючи те, що місцезнаходженням юридичної особи відповідача - ОСОБА_1 акціонерного товариства «Енергооблік», згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є місто Харків, то справа підлягає передачі за підсудністю до Господарського суду Харківської області.

Виходячи із викладеного та керуючись ст. ст. 27, 29, 31, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Акціонерного товариства «Укртрансгаз» від імені якого діє філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» до ОСОБА_1 акціонерного товариства «Енергооблік», м. Харків про стягнення 1 145 134,38 грн. заборгованості за договором підряду №180100184 від 16.01.2018 р. та додані до неї документи, всього на 139 аркушах, передати за підсудністю до Господарського суду Харківської області (61022, м.Харків, майдан. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд).

2. Копію ухвали направити Акціонерного товариства «Укртрансгаз» від імені якого діє філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» (79026, м.Львів, вул.І.Рубчака, 3).

Ухвала набирає законної сили у порядку і строки передбачені ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у порядку і строки визначені розділом IV ГПК України.

Суддя Гоменюк З.П.