ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"01" квітня 2019 р.

Справа № 924/130/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах:

1. Міністерства оборони України, м. Київ

2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв

про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіально квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів

ВСТАНОВИВ:

11.02.19 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах: 1. Міністерства оборони України, м. Київ, 2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 11.02.19 року, вказану позовну заяву передано для розгляду судді Заверусі С.В.

Ухвалою суду від 13.02.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09:10 год. 11 березня 2019 р.

11.03.19 року судом в підготовчому засіданні оголошено перерву до 12:00 год. 01.04.2019 року, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 183 ГПК України.

Прокурор, представник позивача 1 та відповідача в судове засідання з'явилися. Представник позивача 2 в судове засідання не з'явився.

Представник позивача 1 виявив бажання надати відповідь на відзив відповідача.

01.04.19 року судом в підготовчому засіданні оголошено перерву до 12:00 год. 15.04.2019 року, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 183 ГПК України.

У зв'язку із неявкою в підготовче засідання представника позивача 2, суд вважає за належне повідомити останнього про дату, час і місце судового засідання, як це передбачено п. 2 ст. 120 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

В підготовчому засіданні у справі №924/130/19 за позовом Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах: 1. Міністерства оборони України, м. Київ, 2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, оголошено перерву до 12 год. 00 хв. 15 квітня 2019 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, зал. 337.

Участь позивача 2 в судовому засіданні не є обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                      С.В. Заверуха

Віддрук. 6 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу 1, (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6),

3, 4 - позивачу 2, (79007, м. Львів, вул. Ветеранів, 2; 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16),

5 - відповідачу, (54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська),

6 - прокурору (79007, м. Львів, вул. Клепарівка, 20).

Всім рекомендованим з повідомленням.