ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"04" березня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/590/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

розглянув матеріали

позовної заяви Обслуговуючого кооперативу ЖБК "Британський Дім", м. Харків
до Приватного підприємства "Екіпаж", м. Первомайський
про стягнення коштів та зобов'язання виконання обов'язку в натурі

Позивач - Обслуговуючий кооператив ЖБК "Британський Дім", м. Харків, звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Приватного підприємства "Екіпаж", м. Первомайський, в якому просить суд:

1. Стягнути з Приватного підприємства "ЕКІПАЖ" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) на користь Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) пеню за порушення строків виготовлення виробів у розмірі 123 380, 82 грн., пеню за порушення строків виконання робіт у розмірі 18 170, 58 грн., штраф у розмірі 68 583, 97 грн., пеню за порушення строків поставки виробів та здачі виконаних робіт розмірі 171 312, 29 грн.

1. Зобов'язати Приватне підприємство "ЕКІПАЖ" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) виконати за договором підряду від 27.07.2017 р. № Ш0-2707/3 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно з ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

1. Стягнути з Приватного підприємства "ЕКІПАЖ" (, 64107, Харківська обл., м. Первомайський, вул. Дорожня, буд. 28) на користь Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський дім" (, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, буд. 6) понесені судові витрати на оплату судового збору у розмірі 7642, 72 грн.

Розглянувши позовну заяву з додатками, суд встановив, що вона подана з додержанням відповідних вимог процесуального закону, у зв'язку з чим суд на підставі ст. 176 ГПК України приймає позовну заяву до розгляду і відкриває провадження у справі.

Згідно частини першої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до приписів частин першої, другої статті 247 ГПК України у спрощеному провадженні господарський суд розглядає малозначні справи, а крім того, у спрощеному порядку може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 247 ГПК України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, дана справа не відповідає ознакам малозначної справи, наведеним у частині пятій статті 12 ГПК України. Обставини справи, що згідно частини третьої статті 247 ГПК України мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, наразі також свідчать про відсутність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку.

За таких обставин справа № 922/590/19 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 ГПК України, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-Констракшн" (61019, м. Харків, пр. Ілліча, 127).

Керуючись статтями 12, 176, 177, 178, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 922/590/19 та призначити справу до розгляду в порядку загального позовного провадження.

2. Призначити підготовче засідання на "26" березня 2019 р. о 11:30.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й підїзд, 3-й поверх, зал № 352.

4. Залучити до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-Констракшн" (61019, м. Харків, пр. Ілліча, 127).

5. Встановити відповідачу пятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має надіслати суду відзив, який повинен відповідати вимогам статті 165 ГПК України, і всі письмові та електронні докази, висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Копію відзиву та доданих до нього документів відповідач має надіслати (надати) іншим учасникам справи одночасно із надсиланням (наданням) відзиву до суду та докази надіслання надати суду разом із відзивом на позов.

6. Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України - протягом п'яти днів з дня отримання відзиву на позов. В разі подання відповіді, надати суду докази її направлення іншій стороні.

7. Встановити відповідачу строк для подання заперечень із урахуванням вимог ст.167 ГПК України - протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив. В разі подання заперечень, надати суду докази їх направлення іншій стороні.

8. Встановити третій особі строк для подання письмових пояснень щодо позову та відзиву на позов, унормованих статтею 168 ГПК України, доказів на підтвердження викладених у поясненнях обставин та доказів направлення копії останніх учасникам справи - протягом пяти днів з дня вручення відповідної ухвали та отримання копій позовної заяви.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 04.03.2019

Суддя ОСОБА_1
справа № 922/590/19

Примітка: У звязку з початком тестової експлуатації підсистеми «Електронний суд» з 01.01.2019, відповідно до Розділу XI «Положення про автоматизовану систему документообігу суду» приймання та реєстрація надісланих учасниками судових процесів електронних процесуальних документів повинна здійснюватися з Електронних кабінетів, які вони мають створити в «Електронному суді» за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua. Після запровадження роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи приймання через офіційну поштову скриньку суду процесуальних документів та документів, що стосуються розгляду справ здійснюватися не буде.