ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

01.03.2019 Справа № 904/731/19

Суддя Ліпинський О.В. , розглянувши матеріали

за позовом Військового прокурора Криворізького гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі:

Позивача-1: Міністерства оборони України, м. Київ

Позивача-2: Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління, м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд", м. Дніпро

про стягнення штрафних санкцій за порушення умов договору підряду в розмірі 456 479 грн. 43 коп.

СУТЬ СПОРУ:

Військовий прокурор Криворізького гарнізону Південного регіону України звернувся до господарського суду Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (надалі - Позивач-1) та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (надалі - Позивач-2) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд" (надалі - Відповідач) про стягнення штрафних санкцій за порушення в розмірі 456 479 грн. 43 коп., з яких: 346 647 грн. 42 коп. - пеня, 109 832 грн. 00 коп. - штраф за прострочення виконання робіт у розмірі 109 832 грн. 00 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням умов договору підряду від 15.08.2018 №278/2018/278, а саме прострочення строків виконання робіт за вказаним договором.

Прокурором заявлено клопотання про відстрочення сплати судового збору, обґрунтоване тим, що Військовою прокуратурою Південного регіону України до Державної казначейської служби України в Одеській області надані документи для сплати судового збору за подання вказаної позовної заяви. Разом з тим станом на час направлення позову до суду Державною казначейською службою України в Одеській області судовий збір до Державного бюджету України не перераховано.

Відповідно до приписів п. 1 ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про судовий збір" враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сімї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоровю.

Прокурор не відноситься до осіб, за клопотанням яких, згідно ст. 8 ЗУ "Про судовий збір", судом може бути винесено ухвалу про відстрочку чи розстрочку сплати судового збору, у зв'язку з чим, підстави для задоволення клопотання Прокурора про відстрочення сплати судового збору відсутні.

Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі ст. 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", з 01.01.19р. розмір 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1 921,00 грн.

Як вбачається з прохальної частини позовної заяви, Прокурором заявлено вимоги про стягнення штрафних санкцій у розмірі 456 479 грн. 43 коп., за яку останній мав сплатити судовий збір у розмірі 6 847 грн. 20 коп., однак, таких доказів до позову не додано.

Крім того, згідно даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 26.02.2019 року Відповідач знаходиться за адресою: 49069, м. Дніпро, вул. К. Лібкнехта, 58/1. При цьому, до позовної заяви Прокурором додано опис поштового відправлення, зі змісту якого вбачається що позов направлено на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Європейська, 15.

В силу приписів ст.ст. 164, 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Вказані вище обставини свідчать про недотримання Прокурором вимог, викладених у статтях 164, 172 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до частини першої статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом пяти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст.ст. 174, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про відстрочення сплати судового збору.

Позовну заяву залишити без руху.

Прокурору протягом 7 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати докази:

- сплати судового збору у розмірі 6 847 грн. 20 коп.;

- направлення копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу Відповідача.

Роз'яснити Позивачу, що в разі невиконання вимог щодо усунення недоліків позовної заяви у встановлений судом строк, така заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася з позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1