УХВАЛА

07.02.2019Справа № 910/14791/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУЛВЕР"

про розірвання договору та стягнення 5 752 287, 36 грн.

Представники:

від позивача: Войтюк Д.В.;

від відповідача: Лізоренко Т.В.;

вільний слухач: ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУЛВЕР" (далі-відповідач) про розірвання договору поставки № РВ-23В/2017 від 18.09.2017, укладеного між Приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВУЛВЕР", через істотне порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "ВУЛВЕР" зобов'язань за договором поставки; стягнення з відповідача на користь Приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" грошових коштів у розмірі 5 752 287, 36 грн., що є сумою неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором поставки № РВ-23В/2017 від 18.09.2017 щодо дотримання термінів поставки товару та у кількості, як це встановлено договором, на склад покупця.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором поставки № РВ-23В/2017 від 18.09.2017 в частині поставки товару у визначені договором строки, що стало підставою для розірвання зазначеного договору та стягнення неустойки за порушення строків поставки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 06.12.2019.

30.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВУЛВЕР" надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що належному виконання договору завадила непереборна сила (форс-мажорні обставини) - арешт усіх рахунків відповідача відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та рахунків відкритих в інших банківських установах, що призвело до неможливості розрахуватися відповідачу з постачальником товару. Крім того, відповідач зазначає, що відповідно до умов договору постачальник починає відвантаження товару покупцю за умови отримання повідомлення про готовність до виконання договору, а саме протягом 70-ти робочих днів з моменту отримання повідомлення, проте додане позивачем до позовної заяви повідомлення про готовність не містить жодних позначок його вручення відповідачу.

У судовому засіданні 06.12.2018 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 10.01.2019.

14.12.2018 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що застосування до відповідача запобіжних заходів у вигляді арешту рахунків не є обставиною непереборної сили, а отже не може бути підставою для звільнення його від відповідальності за прострочення здійснення поставки.

27.12.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача подав заперечення, в яких відповідач зазначає, що у зв'язку з відсутністю доказів відправлення відповідачу повідомлення про готовність до виконання договору, застосування штрафних санкцій за несвоєчасну поставку товару є необґрунтованим.

10.01.2019 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про зменшення розміру штрафних санкцій, в якому просить суд зменшити розмір нарахованих штрафних санкцій обмежуючись розміром 1 581 213, 25 грн.

У судовому засіданні 10.01.2019 представник відповідача надав клопотання про витребування доказів, в якому просив суд витребувати у ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію, що стосується зокрема арештованих рахунків відповідача.

Розглянувши подане відповідачем клопотання про витребування додаткових доказів, суд на місці ухвалив відмовити у його задоволенні, оскільки документи які просить витребувати відповідача не відносяться до предмету спору у даній справі.

Також, у судовому засіданні 10.01.2019 оголошено перерву до 07.02.2019.

31.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав додаткові пояснення на заперечення відповідача, в яких зазначає, що умовам договору було передбачено, що відповідач протягом 5 днів з моменту отримання від покупця повідомлення про готовність до виконання договору надсилає покупцю рахунок-фактуру, в свою чергу відповідачем був надісланий позивачу на перерахування попередньої оплати рахунок-фактуру № VU-0000635 від 21.08.2017, що свідчить про отримання відповідачем повідомлення про готовність до виконання договору.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом у даному судовому засіданні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники позивача та відповідача у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 12, 177, 185, ст.ст. 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/14791/18 призначити на 28.02.2019 об 11 год. 10 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 4.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 12.02.2019.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.