УХВАЛА

20.12.2018Справа № 910/12820/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Бородині В.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч"

до Міністерства оборони України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача- Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України

про розірвання договору

та за зустрічним позовом Міністерства оборони України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч"

про стягнення 1 573 840, 48 грн. та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від позивача (за первісним позовом): Корж М.П.;

від відповідача (за первісним позовом): Матвіюк М.А.;

від третьої особи (за первісним позовом): не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства оборони України (далі-відповідач) про розірвання договору підряду № 303/37/2УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих (шифр 50-91-3) від 29.12.2015.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням замовником (відповідачем) умов договору щодо надання проектної документації, що є істотним, оскільки позивач протягом тривалого часу, понад рік не має можливості проводити будівельні роботи та отримувати прибуток від своєї діяльності, тобто отримати те, на що він розраховував при укладенні договору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія Луч» залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія Луч» строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав та докази направлення на юридичну адресу Міністерства оборони України копій документів, які додано до позовної заяви вих. № 587 від 25.09.2018.

05.10.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія Луч» надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 25.10.2018.

22.10.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання, в якому просив суд відкласти підготовче засідання, у зв'язку з участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" в судовому засіданні Окружного адміністративного суду міста Києва.

25.10.2018 представник відповідача подав заяву, в якій просив суд залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України та відкласти підготовче судове засідання на іншу дату.

У судовому засіданні 25.10.2018 суд на місці ухвалив відкласти підготовче судове засідання на 29.11.2018.

30.10.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства оборони України надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач зазначає, що актом контрольного огляду виконання будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" від 16.07.2018 підтверджується факт невиконання позивачем станом на час огляду об'єкту робіт за договором підряду № 303/37/2УКБ на виконання робіт з будівництва 60-квартирного житлового будинку за адресою: м. Бердичів, вул. Братів Міхеєвих (шифр 50-91-3) від 29.12.2015.

30.10.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" на користь Міністерства оборони України суми пені за ставкою 0,2 % вартості невиконаних робіт у загальній сумі 1 137 612, 78 грн. та суми штрафу 7,0 % вартості невиконаних та прострочених до виконання на термін понад 30 днів робіт у сумі 436 227, 70 грн., що разом становить 1 573 840, 48 грн.; зобов'язання Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" відшкодувати Міністерству оборони України завдані внаслідок неналежного виконання обов'язків за договором збитки шляхом передачі Міністерству оборони України за актом наступних будівельних матеріалів та виробів: 243,841 тис. шт. цегли СПЛ-150/1, 8/25; 4 перемички 2ПБ 22-3-п; 7 перемичок 5ПБ 21-27-п; 2 перемички 2ПБ 25-37-п; 8 перемичок 8ПП21-71; 11 перемичок ЗПБ 16-37-п; 2 перемички 5ПБ 27-27-п; 12 перемичок 2ПБ 10-1-п; 85 перемичок 2ПБ 16-2-п; 20 перемичок 2ПБ 19-3-п; 10 перемичок 5ПБ 21-27-п; 53 плити багатопустотні ПБ63, 15-8-12К7-5Вр-ІІ; 31 плита багатопустотна ПБ48, 15-8-9К7; 2 плити багатопустотні ПБ27, 15-8-9К7; 15 плит багатопустотні ПБ63, 12-8-12К7-5Вр-ІІ; 4 плити багатопустотні ПБ24, 12-8-9К7; 3 плити багатопустотні ПБ48, 12-8-9К7; 6 плит сміттєпроводу ПМ-1; 18 плит балконних ПБ1; 18 опорних подушок ОП-5, 2-Т; 65,88 куб.м. газоблоку 100 мм., 1 комплект плінтусу загальною вартістю не менше 1 935 304, 18 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2018 зустрічну позовну заяву Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" про стягнення 1 573 840, 48 грн. та зобов'язання вчинити дії - залишено без руху. Встановлено Міністерству оборони України строк протягом п'яти днів з дня вручення ухвали про залишення зустрічної позовної заяви без руху для усунення недоліків зустрічної позовної заяви, а саме доплатити судовий збір у розмірі 18 356, 33 грн. та надати суду докази сплати - оригінал платіжного доручення про перерахування судового збору; конкретизувати вимогу викладену у пункті 2 прохальної частини позовної заяви б/н від 29.10.2018 із зазначенням чіткої суми, на яку необхідно передати позивачу (за зустрічним позовом) будівельні матеріали та вироби.

15.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства оборони України надійшла заява про усунення недоліків зустрічної позовної заяви, в якій зокрема позивачем (за зустрічним позовом) конкретизовано вимогу викладену у пункті 2 прохальної частини позовної заяви б/н від 29.10.2018 із зазначенням чіткої суми, на яку необхідно передати позивачу (за зустрічним позовом) будівельні матеріали та вироби, відповідно до якої позивач (за зустрічним позовом) у пункті 2 прохальної частини позовної заяви б/н від 29.10.2018 просить суд зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" відшкодувати Міністерству оборони України завдані внаслідок неналежного виконання обов'язків за договором збитки шляхом передачі Міністерству оборони України за актом наступних будівельних матеріалів та виробів: 243,841 тис. шт. цегли СПЛ-150/1, 8/25; 4 перемички 2ПБ 22-3-п; 7 перемичок 5ПБ 21-27-п; 2 перемички 2ПБ 25-37-п; 8 перемичок 8ПП21-71; 11 перемичок ЗПБ 16-37-п; 2 перемички 5ПБ 27-27-п; 12 перемичок 2ПБ 10-1-п; 85 перемичок 2ПБ 16-2-п; 20 перемичок 2ПБ 19-3-п; 10 перемичок 5ПБ 21-27-п; 53 плити багатопустотні ПБ63, 15-8-12К7-5Вр-ІІ; 31 плита багатопустотна ПБ48, 15-8-9К7; 2 плити багатопустотні ПБ27, 15-8-9К7; 15 плит багатопустотні ПБ63, 12-8-12К7-5Вр-ІІ; 4 плити багатопустотні ПБ24, 12-8-9К7; 3 плити багатопустотні ПБ48, 12-8-9К7; 6 плит сміттєпроводу ПМ-1; 18 плит балконних ПБ1; 18 опорних подушок ОП-5, 2-Т; 65,88 куб.м. газоблоку 100 мм., 1 комплект плінтусу загальною вартістю 1 935 304, 18 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2018 прийнято зустрічну позовну заяву Міністерства оборони України до спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов Міністерства оборони України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" про стягнення 1 573 840, 48 грн. та зобов'язання вчинити дії об'єднано в одне провадження з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" до Міністерства оборони України про розірвання договору у справі №910/12820/18.

19.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" надійшла відповідь на відзив, в якому позивач (за первісним позовом) зазначає, що відповідачем (за первісним позовом) не спростовано факт того, що передана проектна документація не відповідала фактичному розташуванню паль фундаменту, улаштування яких раніше виконувала інша будівельна організація, що було виявлено після проведення земляних робіт по розконсервуванню основи фундаменту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 заяву Міністерства оборони України про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача (за первісним позовом) - Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України, зокрема зобов'язано Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України протягом п'яти днів з дня отримання позовної заяви надати суду письмові пояснення з приводу заявлених первісних позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/12820/18 на 30 днів. Підготовче засідання відклдено на 20.12.2018.

10.12.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова будівельна компанія Луч" надійшов відзив на зустрічну позовну заяву, в якій відповідач (за зустрічним позовом) зазначає, що саме бездіяльність замовника в частині незабезпечення підрядника належною проектною документацією, призвела до порушення строків виконання будівельних робіт, які передбачені календарним графіком.

17.12.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України надійшли письмові пояснення, в яких третя особа (за первісним позовом) зазначає, що проектною організацією ТОВ «Діпроцивільпромбуд» на виконання умов договору № 55/05/16 від 05.10.2016 виготовлено проектну документацію на коригування нульового циклу об'єкту будівництва: місто Бердичів, вул. Братів Міхеєвих, 60-квартирний житловий будинок та забезпечено отримання позитивного експертного звіту, відкоригована проектна документація надавалася позивачу (за первісним позовом), а тому відсутні були перешкоди для подальшого будівництва об'єкту.

У даному судовому засіданні представник позивача (за первісним позовом) підтримав заявлені первісні позовні вимоги та заперечив проти задоволення зустрічних позовних вимог.

Представник відповідача (за зустрічним позовом) заперечив проти задоволення первісних позовних вимог та підтримав заявлені зустрічні позовні вимоги.

Представник третьої особи (за первісним позовом) у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом в цьому судовому засіданні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого засідання, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 12, 177, 185, ст.ст. 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1.Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/12820/18 призначити на 31.01.2019 б 11 год. 20 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 4.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 26.12.2018.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.