ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"27" грудня 2018 р. Справа№ 910/3917/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Калатай Н.Ф.

суддів: Мартюк А.І.

Зубець Л.П.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест»

на рішення Господарського суду міста Києва, ухваленого 14.08.2018, повний текст якого складено 27.08.2018

у справі № 910/3917/18 (суддя Бондаренко Г.П.)

за первісним позовом Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест»

про розірвання договору та стягнення 108 416,53 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест»

до Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»

про стягнення 261 787,33 грн.

ВСТАНОВИВ:

Первісний позов заявлено про:

- розірвання договору підряду від 31.08.2017 року № 122, укладеного між Київським міським центром репродуктивної та перинатальної медицини та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» на виконання робіт з капітального ремонту приміщень харчоблоку Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 (CPV);

- стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» на користь Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини: пені за кожен день прострочення виконання договірних зобов'язань за період з 26.09.2017 по 31.10.2017 у розмірі 6 792, 18 грн., штрафу в розмірі 7% від вартості невиконаних робіт, що становить 19 070, 35 грн., суму завданих неналежним виконанням умов договору збитків у розмірі 78 742,80 грн., суму безпідставно отриманих грошових коштів у розмірі 3 811,20 грн.

Зустрічний позов заявлено про розірвання договору та стягнення з Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» 261 787, 33 грн. грошових коштів, з яких: 239 482, 80 грн. - основна заборгованості, 4 015, 00 грн. - 3% річних та 18 289, 53 грн. - інфляційні втрати.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.08.2018, повний текст якого складено 27.08.2018, у справі № 910/3917/18 первісний позов Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» про розірвання договору та стягнення 108 416,53 грн. задоволено частково. Ухвалено розірвати договір підряду № 122 від 31.08.2017, укладений між Комунальним закладом «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» на виконання робіт з капітального ремонту приміщень харчоблоку Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Код за ДК 021:2015 - 45450000-6 (CPV). Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» на користь Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» 6 792, 18 грн. пені, 19 070, 35 грн. штрафу, 7 514, 26 грн. витрат, понесених на підготовку експертного висновку. В задоволенні інших первісних позовних вимог - щодо стягнення 78 742, 80 грн. збитків та 3 811, 20 грн. безпідставно отриманих коштів - відмовлено.

У задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» до Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» про стягнення 261 787, 33 грн. відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.08.2018 у справі № 910/3917/18 та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовної заяви Комунального закладу «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини» відмовити повністю та задовольнити зустрічну позовну заяву.

25.06.2018 на виконання Указу Президента України № 454/2017 від 29.12.2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах», яким ліквідовано Київський апеляційний господарський суд, утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 в газеті «Голос України» № 185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. Зважаючи на викладене, Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 31 ГПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо ліквідовано або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який розглядав справу.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

На виконання п. 4 розділу ІІІ Плану заходів з ліквідації апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації від 20.09.2018 № 475, за актом прийняття-передачі судових справ від 02.10.2018 справу № 910/3917/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.10.2018 справа № 910/3917/18 передана на розгляд колегії суддів у складі: Калатай Н.Ф. (головуючий), судді Зубець Л.П., Мартюк А.І.

Ухвалою від 29.10.2018 колегією суддів у складі: Калатай Н.Ф. (головуючий), судді Зубець Л.П., Мартюк А.І. апеляційну скаргу залишено без руху, апелянту роз'яснено, що він має право протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки, а саме, подати до Північного апеляційного господарського суду докази сплати судового збору в сумі 5285, 71 грн.

13.11.2018 до Північного апеляційного господарського суду від апелянта надійшов лист з додатками щодо виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/3917/18 від 29.10.2018, до якого додані квитанція № ПН2692 від 09.11.2018 про сплату судового збору в сумі 5285,71 та копія договору № 01-07/18 про надання правової допомоги від 07.05.2018.

Ухвалою від 19.11.2018 колегією суддів у складі: Калатай Н.Ф. (головуючий), судді Зубець Л.П., Мартюк А.І. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Буд Інвест» на рішення Господарського суду міста Києва від 14.08.2018 у справі № 910/3917/18, призначено справу до розгляду на 18.12.2018.

18.12.2018 судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням головуючого судді - Калатай Н.Ф. (судді-доповідача) на лікарняному.

Керуючись статтями 234, 270, 287 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Засідання суду призначити на 22.01.2019 о 16:00. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1, зал судових засідань № 15.

2. Попередити сторони, що нез'явлення їх представників в судове засідання не є перешкодою в розгляді апеляційної скарги.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Н.Ф. Калатай

Судді А.І. Мартюк

Л.П. Зубець