ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

05.12.2018

Справа № 910/13397/18

За позовом Заступника військового прокурора Західного регіону України (79007, м.Львів, вул.Клепарівська, 20)

в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (03168, м.Київ, просп.Повітрофлоцький, 6, )

в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (79007, м.Львів, вул.Ветеранів,2, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група”

(01601, м.Київ, Печерський узвіз, 5, каб.109, )

про стягнення 1 469 467,25 грн,-

Суддя О.Є. Блажівська

Без виклику(повідомлення) представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

8 жовтня 2018 року Заступник військового прокурора Західного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група”, про стягнення 1 469 467,25 грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідачем неналежно виконано умови Договору підряду №139 від 31.05.2018, в частині виконання зобов’язань щодо завершення робіт першого етапу, у зв’язку з чим позивач просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” невикористані кошти з попередньої оплати за Договором в розмірі 1 299 900,00 грн, штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт у розмірі 92 491,23 грн та штрафу у розмірі 77 076,02 грн за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/13397/18. Справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 14.11.18 о 10:45 год.

12.11.2018 через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва від представника Міністерства оборони України надійшли пояснення.

Судове засідання, призначене на 14.11.2018 не відбулося, у зв’язку з перебуванням судді Блажівської О.Є у відпустці. Наступне засідання у справі призначено на 30.11.18.

14.11.2018 представником відповідача через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва був поданий письмовий відзив на позов, клопотання про поновлення процесуального строку та зустрічна позовна заява із аналогічним клопотанням.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.11.2018 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” про продовження (поновлення) процесуального строку для подачі відзиву на позов та зустрічної позовної заяви відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.11.2018 зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” повернуто заявнику.

30.11.2018 представником відповідача через відділ діловодства Господарського суду міста Києва була подана заява про зупинення провадження у справі.

У судове засідання 30.11.2018 представники сторін з’явились.

Розгляд клопотання відповідача про зупинення провадження у справі відкладено судом до наступного судового засідання через відсутність апеляційних матеріалів станом на момент розгляду даного клопотання у Господарському суді міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 20.12.18.

30.11.2018 через канцелярію суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” на ухвали Господарського суду міста Києва від 19.11.2018.

Згідно з нормами пункту 6 частини 1 статті 255 Господарського процесуального кодексу України окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про повернення заяви позивачеві (заявникові).

Разом з тим положеннями пункту 17.10 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6-8, 10, 12-14, 17-21, 31-33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

За приписами пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об’єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

З огляду на викладене вище слідує, що при оскарженні в апеляційному порядку ухвали суду від 19.11.2018, відповідно до якої зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” повернути заявнику, до апеляційної інстанції мають бути скеровані всі матеріали справи.

Таким чином, з метою дотримання відповідності вказаних норм процесуального законодавства суд дійшов висновку про скерування матеріалів справи № 910/13397/18 до Північного апеляційного господарського суду.

Водночас, суд зобов’язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи (пункт 17.12. Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

За приписами пункту 5 частини 1 статті 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об’єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Беручи до уваги наведене вище, враховуючи необхідність скерування матеріалів справи № 910/13397/18 до Північного апеляційного господарського суду, суд дійшов висновку про зупинення провадження у справі № 910/13397/18.

При цьому, згідно пункту 4 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини 1статті 227 цього Кодексу – до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про зупинення провадження в справі №910/13397/18 до набрання законної сили рішенням (ухвалою/постановою) Північного апеляційного господарського суду, ухваленого за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвали Господарського суду міста Києва від 19.11.2018.

Керуючись статтями 227, 229, 232- 235, 240, пунктами 17.10, 17.12 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва,-

УХВАЛИВ:

1.          Скерувати матеріали справи №910/13397/18 до Північного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги на ухвали суду від 19.11.2018.

2. Зупинити провадження у справі Господарського суду міста Києва № 910/13397/18 за позовом Заступника військового прокурора Західного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України та в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю “Перша будівельно-монтажна група” про стягнення 1 469 467,25 грн до набрання законної сили рішенням (ухвалою/постановою) Північного апеляційного господарського суду у справі №910/13397/18, ухваленого за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвали Господарського суду міста Києва від 19.11.2018.

3.          Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253-259 Господарського процесуального кодексу України в частині пункту 2.

Суддя О.Є. Блажівська