ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"21" листопада 2018 р. Справа № 924/607/18

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

суддя-доповідач (головуючий суддя) ОСОБА_1,

суддя Філіпова Т.Л. , суддя Бучинська Г.Б.

за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" на рішення Господарського суду Хмельницької області, ухваленого 04.10.2018 суддею Заверуха С.В. у м.Хмельницький, у справі № 924/607/18

за позовом Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від імені за дорученням якої діє Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" м. Нетішин

до Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин

про стягнення штрафних санкцій в сумі 191 544,49 грн. (в т.ч. 102157,06 - пені та 89387,43 штрафу), за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.15.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 04.10.2018 задоволено частково позов Державного підприємства Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від імені за дорученням якої діє Відокремлений підрозділ "Хмельницька атомна електростанція" м. Нетішин до Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" м. Нетішин про стягнення штрафних санкцій в сумі 191 544,49 грн. (в т.ч. 102157,06 - пені та 89387,43 штрафу), за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.15. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" на користь Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від імені і за дорученням якого діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС" 89387,43 грн. (вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят сім грн. 43 коп.) штрафу, 99603,13 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот три грн. 13 коп.) пені, 2834,86 грн. (дві тисячі вісімсот тридцять чотири грн. 86 коп.) судового збору. Видано наказ. Відмовлено в стягненні 2553,93 грн. пені.

Не погоджуючись із винесеним рішенням, Публічне акціонерне товариство "Управління будівництва Хмельницької АЕС" подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення Господарського суду Хмельницької області від 04 жовтня 2018 року по справі № 924/607/18 про стягнення 191544,49 грн. за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду скасувати повністю, ухвалити нове рішення, яким в позові позивачу відмовити повністю.

Листом суду апеляційної інстанції від 02.11.2018 справа №924/607/18 витребовувалася із суду першої інстанції. 12.11.2018р. справа №924/607/18 надійшла на адресу суду.

Апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №924/607/18. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись ст.234, 255, 262 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС" на рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.10.2018 у справі №924/607/18.

2. Розгляд апеляційної скарги призначити на "15" січня 2019 р. об 11:00год. у приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду за адресою: 33001 м. Рівне вул. Яворницького, 59 у залі судових засідань №5.

3. Позивачу у строк до 21.12.2018 надіслати до Північно-західного апеляційного господарського суду письмовий відзив на апеляційну скаргу, в порядку передбаченому ст.263 ГПК України та докази надсилання копії відзиву та доданих до нього документів відповідачу.

4. Роз`яснити сторонам по справі право участі особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами статті 197 Господарського процесуального кодексу України. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.

5. Явка уповноважених представників сторін в судове засідання не є обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Розізнана І.В.

Суддя Філіпова Т.Л.

Суддя Бучинська Г.Б.