ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"19" листопада 2018 р. Справа№ 910/3693/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Руденко М.А.

суддів: Дідиченко М.А.

Пономаренка Є.Ю.

розглядаючи апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948"

на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018

у справі №910/3693/18 (суддя - Підченко Ю.О.)

за позовом публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948"

про зобов'язання вчинити дії та стягнення грошових коштів

ВСТАНОВИВ:

У березні 2018 року публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" (надалі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва із позовними вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" (надалі - відповідач) про:

- зобов'язання виконати комплекс робіт по об'єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 08.07.2016 № та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 034 201,40 грн.;

- стягнення пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 1 400 299,23 грн., штрафу 7% за прострочення понад 30 днів - 634 467,25 грн., всього на загальну суму 2 034 766,49 грн.

Рішенням господарського суду міста Києва від 22.06.2018 р. позовні вимоги публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" задоволено повністю. Зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" виконати комплекс робіт по об'єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 08.07.2016 № та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 034 201,40 грн, зокрема:

- прокладання захисної п/е трубки на суму 9 358, 86 грн;

- влаштування переходів методом ГНБ на суму 7 868, 12 грн;

- задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 1 390 396,72 грн;

- монтаж контейнерів КЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри на суму 963 288,

28 грн;

- установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 262 546, 66 грн;

- придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 124 988, 67 грн. Видати наказ;

- монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 275 754, 09 грн.

Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" на користь публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" пеню в розмірі 1 400 299, 23 грн, штраф 7% в розмірі 634 467, 25 грн.

Відмовлено товариству з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" у задоволенні вимоги про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 20 000,00 грн.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить прийняти постанову, якою скасувати частково рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18 в частині зобов'язання відповідача виконати комплекс робіт по об'єкту "ВОЛЗ Лубни-Диканька" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 08.07.2016 № та додатковими угодами до нього на загальну суму 3 034 201,40 грн., зокрема:

- прокладання захисної п/е трубки на суму 9 358, 86 грн.;

- влаштування переходів методом ГНБ на суму 7 868, 12 грн.;

- задувка волоконно-оптичного кабелю на суму 1 390 396,72 грн.;

- монтаж контейнерів КЛ-660, монтаж оптичних муфт ВяОК, виміри на суму 963 288,28 грн;

- установка по трасі стовпчиків, плит, КВП на суму 262 546, 66 грн;

- придбання та монтаж обладнання на вузли зв'язку на суму 124 988, 67 грн.

- монтаж та настроювання обладнання системи передачі на суму 275 754, 09 грн., а також просить стягнути судові витрати.

Одночасно товариством з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" заявлено клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження у зв'язку з тим, що останнім було отримано повний текст оскаржуваного рішення 06.07.2018.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" передано на розгляд колегії суддів Київського апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Тищенко О.В., судді: Іоннікова І.А., Тарасенко К.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 поновлено товариству з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18, запропоновано учасникам справи до 05.09.2018 подати через канцелярію суду письмові пояснення, заперечення, відзив на апеляційну скаргу та/або інші заяви/клопотання (з урахуванням вимог ст.ст. 167, 263 ГПК України), завершено підготовчі дії у справі №910/3693/18, розгляд справи призначено на 12.09.2018, зупинено дію рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18 до закінчення розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Указом Президента України "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" № 454/2017 від 29.12.2017ліквідовано Київський апеляційний господарський суд.

Згідно ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 року в газеті "Голос України" № 185(6940) опубліковано повідомлення про початок роботи Північного апеляційного господарського суду з 03.10.2018 року.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Актом прийняття-передачі судових справ від 02.10.2018 року справу № 910/3693/18 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/3693/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: Руденко М. А.- головуюча суддя; судді - Дідиченко М. А., Пономаренко Є. Ю.

Враховуючи вищевикладене, апеляційний суд приходить до висновку про наявність підстав для прийняття апеляційної скарги до провадження у визначеному складу колегії суддів та відкриття апеляційного провадження у справі № 910/3693/18

Керуючись статтями 234, 258, 262, 273 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18, у визначеному складу колегії суддів.

2. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" на рішення господарського суду міста Києва від 22.06.2018 у справі №910/3693/18

3. Встановити учасникам справи строк для надання можливості скористатися наданими ст. 267 Господарського процесуального кодексу України правами протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали.

4. Призначити справу до розгляду на 15.01.2019 року о 12:15 год. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, зал судових засідань № 14. Явка учасників не є обов'язковою.

5. Встановити строк учасникам судового процесу для подання відзиву на апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали.

Довести до відома учасників провадження у справі, що у разі подання до суду апеляційної інстанції відзиву на апеляційну скаргу, до нього додаються докази надсилання (надання) його копій та доданих до нього документів іншим учасникам справи (ч. 4 ст. 263 Господарського процесуального кодексу України).

6. Всі документи та письмові докази подаються виключно через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 1 (І поверх).

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя М.А. Руденко

Судді М.А. Дідиченко

Є.Ю. Пономаренко