ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 Справа №914/1225/18

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-БАУ» (80261, Львівська область, Радехівський район, смт. Лопатин, вул. Східна, 5; поштова адреса: 79039, м.Львів, вул. Юнакієва, 9; ідент.код 40823185)

до Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЄРМЕН» (02218, м.Київ, вул. Райдужна, 57/36; ідент.код 37935391)

про: стягнення грошових коштів у сумі 159198,00грн. (штрафної санкції за порушення умов Договору №17/09/14 від 04.09.2017).

Суддя: Стороженко О.Ф.

Секретар: Мазуркевич М.Р.

Представники:

Позивача: ОСОБА_1 Довіреність №24/06 від 25.06.2018;

Відповідача: не зявився.

Процесуальні дії вчинено судом у приміщенні Господарського суду Львівської області: зал судового засідання №11.

Товариством з обмеженою відповідальністю «МД-БАУ» подано Позовну заяву з вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЄРМЕН» штрафних санкцій у сумі 159198,00грн., нарахованих у звязку з порушенням Відповідачем строку виконання робіт, передбаченого умовами двостороннього Договору №17/09/14 від 04.09.2017.

Крім цього, Позивачем подано Додаткові пояснення, у яких, зокрема, зазначено про наявність описок:

-у Розрахунку спірної суми, у якому помилково зазначено період прострочення з 31.12.2017 до 18.06.2018 (включно), хоча фактично цей період триває з 01.01.18 до 19.06.18 (включно);

-у п.3.1 Договору, у якому помилково зазначено п.4.1.1, хоча фактично передбачено п.4.2.1.

Відповідачем, якому усі Ухвали суду надіслано у встановленому порядку, вимог суду не виконано, про причини не повідомлено.

Справу, згідно нормами статей 12, 247 ГПК України, розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження.

У ході дослідження обставин спору та поданих доказів, - суд встановив:

04.09.2017 Сторонами укладено Договір №17/09/04, згідно з умовами якого Відповідач зобовязався виконати підрядні роботи «з влаштування протипожежних систем безпеки» (у місті Львові, у житловому будинку на вул. Скляній, 15).

Відповідно до умов п.3.1 Договору, Підрядник зобовязався: розпочати виконання робіт «не пізніше наступного робочого дня за днем отримання авансового платежу» від Замовника (Позивача) та завершити їх виконання до 31.12.2017 (включно).

Умови щодо сплати Замовником (Підряднику) авансового платежу у сумі 761769,96грн. (для придбання матеріалів) визначено пунктом 4.2.1 Договору. Відповідно, у п.3.1 Договору наявна описка: помилково зазначено, що сплату авансового платежу передбачено умовами п.4.1.1 Договору.

Позивачем сплачено авансовий платіж у сумі 76769,96грн., що підтверджує Платіжне доручення №534 від 18.09.2017.

Підрядником обумовлених Договором підрядних робіт не виконано (докази виконання відсутні), що зумовило нарахування Позивачем (Замовник), згідно з умовами п.8.2 Договору, неустойки (штрафної санкції) за кожен день прострочення виконання робіт (з 01.01.18 до 19.06.18 включно) у розмірі 0,1 відсотка від договірної ціни, яка складає 942000,00грн. та передбачена умовами п.4.1 Договору.

Загальна сума неустойки за період з 01.01.2018 до 19.01.2018 (включно) складає 159198,00грн.

Оскільки позовна вимога про стягнення штрафної санкції (неустойки) повністю відповідає нормам статей 216-218, 230, 231 (ч.4) ГК України та умовам Договору (п.8.2), наявні підстави для задоволення позову (повністю).

Згідно з нормою п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, наявні також підстави для покладення на Відповідача судових витрат у справі, понесених Позивачем: судового збору у сумі 2387,97грн.

Виходячи з наведеного та керуючись нормами статей 73-80, 86, 91, 129, 232, 233, 236-238 Господарського процесуального кодексу України, - суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити (повністю).

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАЄРМЕН» (02218, м.Київ, вул. Райдужна, 57/36; ідент.код 37935391) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МД-БАУ» (80261, Львівська область, Радехівський район, смт. Лопатин, вул. Східна, 5; поштова адреса: 79039, м.Львів, вул. Юнакієва, 9; ідент.код 40823185) неустойку (штрафну санкцію) у сумі 159198,00 грн. та витрати на судовий збір у сумі 2387,97 грн.

Дане Рішення набирає законної сили відповідно до норм статей 240, 241, 254, 256, 257 ГПК України, а саме:

- у випадку відсутності апеляційного оскарження після закінчення 20-денного строку, встановленого на подання апеляційної скарги (до Львівського апеляційного господарського суду), який обчислюється з дня складення повного Рішення;

- у випадку апеляційного оскарження і відсутності факту скасування після ухвалення Львівським апеляційним господарським судом відповідного судового рішення.

Повне Рішення складено 17.09.2018.

Суддя Стороженко О.Ф.