ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

11.09.2018 м. ХарківСправа № 922/1678/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Пунтус Д.А.

розглянувши матеріали справи

за первіснимпозовом ПрАТ «Укргідроенерго», м. Вишгород
до ДП «Завод «Електроважмаш», м. Харків
про та за зустрічним позовом стягнення неустойки ДП «Завод «Електроважмаш», м. Харків до ПрАТ «Укргідроенерго», м. Вишгород про стягнення грошових коштів
За участю представників:

позивача ОСОБА_1,

відповідача ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Харківської області розглядається справа за позовом ПАТ «Укргідроенерго» до ДП «Завод «Електроважмаш» про стягнення грошових коштів у розмірі 32.681.305,05 грн., що є сумою неустойки за неналежне виконання зобовязань за Контрактом №UHE/GEN/C/1-12 від 30.05.2014 р. в частині дотримання строків повного завершення Засобів для Лота 1 «Реконструкція 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС».

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобовязань за Контрактом №UHE/GEN/C/1-12 від 30.05.2014 р., в редакції Додаткової угоди №3 від 17.09.2015 р. щодо дотримання строків повного завершення Засобів для Лота 1 «Реконструкція 2-х генераторів на Кременчуцькій ГЕС».

Ухвалою суду від 26.06.2018 р. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі.

10.07.2018 р. ДП «Завод «Електроважмаш» було заявлено зустрічний позов (вх. №19954) про стягнення з ПрАТ «Укргідроенерго» на користь ДП «Завод «Електроважмаш» 1193751,36 грн. пені, 337653,69 грн. - 3% річних та 1607777,43 грн. інфляційних втрат, а всього 3139182,48 грн.

В обґрунтування зустрічних позовних вимог відповідач за первісним позовом вказує на порушення ПАТ «Укргідроенерго» строків розрахунків за контрактом №UHE/GEN/C/1-12 від 30.05.2014 р.

Ухвалою від 11.07.2018 р. було прийнято зустрічний позов ДП «Завод «Електроважмаш» (вх. 19954 від 10.07.2018 р.) та обєднано в одне провадження із первісним позовом по справі №922/1678/18.

07.09.2018 р. через канцелярію господарського суду від представника ДП «Завод «Електроважмаш» надійшли письмові заперечення (вх. №25897), в яких відповідач заперечує проти наданих позивачем розрахунків штрафних санкцій, зазначає, що було прострочено завершення Засобів з причин, які обєктивно не залежали ані від волі підрядника, ані від його виробничих можливостей на 8,6 тижнів. Відповідач просить суд позов задовольнити частково в розмірі 1634065,25 грн., що становить 5% від заявленої позивачем суми штрафних санкцій, а судові витрати розподілити між сторонами пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Надані заперечення судом досліджено та долучено до матеріалів справи.

В призначеному судовому засіданні представник відповідача підтримав надані заперечення, вказував на невірний розрахунок штрафних санкцій позивачем у звязку з включенням до розрахункового періоду періодів прострочення, які утворилися не з вини підрядника.

Представник позивача висловив заперечення проти доводів та контррозрахунків відповідача, просив надати час на формулювання питань до відповідача, зясування яких необхідне для визначення строку прострочення виконання зобовязання та нарахування штрафних санкцій.

Згідно ст. 14 ГПК України суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обовязком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обовязків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Сторона несе ризик настання наслідків, повязаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (стаття 13 ГПК України).

Згідно ст. 42 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судових засіданнях, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Враховуючи наведене, керуючись принципом змагальності та рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, з метою створення сторонам умов для належного та повного встановлення обставин по справі та підготовки до розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти підготовче засідання на 20.09.2018 р. о 09:00

Відповідачу ( позивачу за зустрічним позовом) - надати письмові пояснення щодо продовження строків ( за погодженням сторін) у зв*язку з заміною нового валу турбіни та виконання робіт з спарювання фланців вала турбіни з валом гідрогенератора та сумісною обробкою фланцевих отворів. Пояснення щодо відкладення завершення робіт на 6 тижнів і 2 дні ( зазначенням періоду). Докази продовження строків закінчення робіт через виявлення дефектів масло-приймальника та сервоматорів напрямного апаратного гідроагрегату Г8 , період бу збільшений на 2 тижні та 4 дні ( зазначити період з вказанням дат) . Пояснення щодо загального прострочення робіт на 8,6 тижнів ( місяців, днів).

Запропонувати учасникам справи надати детальний розрахунок (контррозрахунок) штрафних санкцій із чітким визначенням періодів прострочення виконання зобовязання, за які здійснюються нарахування та підстав для нарахування (або їх відсутність) у зазначені періоди.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя ОСОБА_3