ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.08.2018 Справа № 920/508/18
Господарський суд Сумської області у складі судді Спиридонової Н.О. при секретарі судового засідання Гребенюк С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/508/18 в порядку загального позовного провадження

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (вул. Фортечна, буд. 4А, а/с 5012, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69002, ідентифікаційний код 24510970),

до відповідача: Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» (вул. Рябошапка, буд. 25, м. Конотоп, Сумська область, 41600, ідентифікаційний код 12602750),

про стягнення 262043,27 грн. на підставі договору поставки № 537-17 від 14.06.2017, укладеного між сторонами,

та за зустрічним позовом: Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» (вул. Рябошапка, буд. 25, м. Конотоп, Сумська область, 41600, ідентифікаційний код 12602750),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (вул. Фортечна, буд. 4А, а/с 5012, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69002, ідентифікаційний код 24510970),

про стягнення 319369,59 грн. на підставі договору поставки № 537-17 від 14.06.2017, укладеного між сторонами.

представники сторін:

позивач - Шарикін Ю.В. за довіреністю б/н від 02.07.2018,

відповідач - Рибець В.М. за довіреністю № 253 від 22.01.2018.

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь 262043,27 грн. заборгованості за договором поставки № 537-17 від 14.06.2017, з яких: 86576,10 грн. сума недоплати за поставлений товар, 19286,31 грн. пені, 6611,89 грн. інфляційних втрат, 1899,93 грн. - 3 % річних, а також позивач просить суд стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн.

06.08.2018 відповідачем подано зустрічну позовну заяву № 2895 від 01.08.2018, в якій відповідач просить суд прийняти зустрічну позовну заяву Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» про стягнення 319369,59 грн. штрафних санкцій за порушення виконання зобов'язання за договором поставки від 14.06.2017 № 537-17, укладеного між сторонами до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 920/508/18, а також стягнути з відповідача за зустрічним позовом на користь позивача за зустрічним позовом витрати по сплаті судового збору в сумі 4790,54 грн.

Ухвалою від 08.08.2018 у справі № 920/508/18 судом прийнято для спільного розгляду с первісним позовом зустрічний позов Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» про стягнення 319369,59 грн. штрафних санкцій за порушення виконання зобов'язання за договором поставки від 14.06.2017 № 537-17, укладеного між сторонами; вимоги за зустрічним позовом об'єднано в одне провадження с первісним позовом.

Відповідач за первісним позовом подав до суду відзив на первісну позовну заяву № 2927 від 02.08.2018, в якому зазначає, що відповідач за первісним позовом визнає вимоги позивача за первісним позовом частково, а саме в сумі 4743,90 грн. - 3 % річних. Відповідач за первісним позовом зазначає, що він дійсно прострочив оплату поставленої позивачем за первісним позовом продукції загальною вартістю 4809783,18 грн., але визначений позивачем за первісним позовом період прострочки не відповідає дійсності, а тому розрахунок пені, інфляційних втрат та річних не відповідає умовам договору та закону. Позивач за первісним позовом здійснив поставку партії продукції двома частинами: 26.07.2017 на суму 3847826, що підтверджується видатковою накладною № РН-0002287 від 24.07.2017 та експрес-накладною Нової пошти від 24.07.2017 № 4062 (4 одиниці), та 07.08.2017 на суму 961956,64 грн., що підтверджується видатковою накладною № РН-0002465 від 04.08.2017 та експрес-накладною Нової пошти від 05.08.2017 № 8890 (1 одиниця). Таким чином, як зазначає відповідач за первісним позовом, відповідно до умов пункту 3.1 договору поставки від 14.06.2017 № 537-17, зобов'язання по поставці продукції за даним договором виконані позивачем за первісним позовом в повному обсязі 07.08.2017. Отже, відповідно до підпункту «а» пункту 6 Інструкції П-7, строк на прийняття продукції за якістю та комплектністю (вхідний контроль) закінчився 27.08.2017.

Відповідач за первісним позовом зазначає, що враховуючи умови пункту 5.2 договору поставки, відлік строку на проведення оплати розпочався 28.08.2017 та сплив 08.09.2017, а фактично відповідач провів оплату 21.09.2017, тобто затримка в оплаті становить 12 днів, а тому у позивача за первісним позовом відсутні підстави для нарахування пені за порушення строку оплати більше ніж 30 календарних днів (пункт 7.2 договору поставки від 14.06.2017 № 537-17). Термін здійснення оплати та фактична оплата відповідачем за первісним позовом здійснені в межах одного місяця, а тому нарахування позивачем за первісним позовом інфляційних втрат у розмірі 92270,88 грн. є безпідставним.

Крім наведеного відповідач за первісним позовом зазначає, що за порушення позивачем за первісним позовом строків поставки продукції, відповідачем за первісним позовом на підставі положень пункту 5.5 договору поставки утримано штраф та пеню на загальну суму 86576,10 грн. при здійсненні оплати за поставлену продукцію, про що було повідомлено позивача за первісним позовом електронним повідомленням від 11.09.2017 № 198е, а тому відповідач за первісним позовом вважає безпідставним стягнення з нього зазначеної суми та нарахування на неї пені, інфляційних втрат та 3 % річних.

А також, відповідач за первісним позовом повідомляє суд про відсутність у нього оригіналів документів, доданих ним до відзиву на позов у зв'язку з їх вилученням Слідчим ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Запорізькій області капітаном юстиції Покутнім О.О. на підставі тимчасового доступу до речей та документів з подальшим вилученням їх оригіналів по взаємовідносинам з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» за період з 2014 по 2017 роки. Вилучення оригіналів зазначених документів відбулося 06.10.2017 про що було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Жукова О.Є. від 05.09.2017 у справі № 331/6126/17.

На підставі викладеного відповідач за первісним позовом просить суд розглянути первісний позов спільно із зустрічним позовом; вимоги позивача за первісним позовом задовольнити частково, стягнути з відповідача за первісним позовом на користь позивача за первісним позовом 4743,90 грн. - 3 % річних, в решті первісних позовних вимог відмовити; здійснити зустрічне зарахування належних до стягнення та визнаних відповідачем за первісним позовом 4743,90 грн. - 3 % річних та заявлених відповідачем за первісним позовом до позивача за первісним позовом зустрічних позовних вимог про стягнення 319369,59 грн. штрафних санкцій.

09.08.2018 від позивача за первісним позовом до суду електронною поштою надійшла відповідь на відзив на первісний позов б/н від 09.08.2018 (вх. № 5896 від 09.08.2018), відповідно до якої позивач за первісним позовом не погоджується з позицією відповідача за первісним позовом та зазначає, що зобов'язання з оплати товару виникло у відповідача за первісним позовом з наступного дня, зазначеного у видаткових накладних, і повинно було бути виконане відповідачем за первісним позовом протягом 10 робочих днів, так як відбулося фактичне постачання продукції, за яку відповідач за первісним позовом зобов'язався здійснити оплату. Позивач за первісним позовом також вважає необґрунтованим висновок відповідача за первісним позовом про те, що строк на прийняття продукції за якістю та комплектністю (вхідний контроль) закінчився 27.08.2017. Позивач за первісним позовом вважає, що датою поставки є дата, зазначена у видатковій накладній, як у документі первинної бухгалтерської звітності та у відповідності до пункту 6.5 договору поставки. Видаткові накладні № РН-0002287 від 24.07.2017, № РН-0002465 від 04.08.2017 підписані представником відповідача за первісним позовом без будь-яких заперечень. Пунктом 6.5 договору поставки № 537-17 від 14.06.2017 визначено, що остаточне прийняття продукції здійснюється з оформленням видаткової накладної та товарно-транспортної накладної. Отже, як зазначає позивач за первісним позовом, зобов'язання оплатити товар виникло з наступного дня після дати, указаній на видатковій накладній, так як саме ця дата є датою остаточного прийняття продукції.

Крім того, позивач за первісним позовом зазначає, що умовами договору поставки не було обумовлено можливість направлення повідомлень, обміну кореспонденцією шляхом використання електронної пошти сторін договору. Позивач за первісним позовом зазначає, що він не отримував повідомлення відповідача за первісним позовом щодо утримання ним 86576,10 грн. із суми, що підлягає оплаті позивачу за первісним позовом за порушення строків поставки продукції. В обґрунтування наведеного позивач за первісним позовом посилається на постанову Вищого господарського суду України від 30.06.2016 у справі № 920/1737/16, відповідно до якої визнано неналежним доказом на підтвердження факту надання послуг за договором шляхом електронного листування, оскільки вони на підтверджують того, що листування відбулося саме між позивачем та відповідачем з приводу виконання вказаного договору.

Відповідно до частини першої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить данні, що мають значення для справи, зокрема електронні документи, в тому числі текстові документи.

Частиною другою статті 96 Господарського процесуального кодексу України визначено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Вищезазначена відповідь на відзив позивача за первісним позовом, яка надійшла до суду електронною поштою, не підписана електронним цифровим підписом, у відповідності до вимог частини другої статті 96 Господарського процесуального кодексу України.

В підготовчому засіданні 09.08.2018 представник позивача за первісним позовом заявив усне клопотання про окремий розгляд зустрічної позовної заяви та не об'єднувати зустрічний позов в одне провадження з первісним позовом.

Відповідно до частини другої статті 119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Згідно частини першої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до частини третьої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи те, що шістдесятиденний термін проведення підготовчого засідання з дня відкриття провадження у даній справі спливає 14.09.2018 та необхідність витребування доказів та пояснень, необхідних для належної підготовки справи для розгляду даної справи по суті, суд з власної ініціативи вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 14 вересня 2018 року до 15 жовтня 2018 року.

За приписами статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вище наведене, у зв'язку з необхідністю витребування у сторін додаткових доказів та письмових пояснень, а також з метою справедливого, неупередженого, повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи для її правильного вирішення суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України строку підготовчого провадження.

Керуючись статтями 119, 120, 177, 182, 183, 202, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду усне клопотання представника позивача за первісним позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (вул. Фортечна, буд. 4А, а/с 5012, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69002, ідентифікаційний код 24510970) про окремий розгляд зустрічної позовної заяви.

2. Продовжити строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 14 вересня 2018 року до 15 жовтня 2018 року.

3. Відкласти підготовче засідання та розгляд клопотання позивача за первісним позовом про окремий розгляд зустрічної позовної заяви на 02 жовтня 2018 року об 11 год. 00 хв. з повідомленням учасників справи. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судових засідань № 4.

3. Відповідачу за первісним позовом надати письмові пояснення в обґрунтування його позиції у справі з урахуванням відповіді на відзив позивача за первісним позовом та клопотання позивача за первісним позовом про окремий розгляд зустрічної позовної заяви.

4. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено 13 серпня 2018 року.

Суддя Н.О. Спиридонова

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.