ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25 липня 2018 року                    м. Черкаси справа № 925/779/18

Суддя господарського суду Черкаської області Грачов В.М., розглянувши матеріали за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТРОВЕС» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» про стягнення 137 674 грн. 26 коп.

ВСТАНОВИВ:

Позивач – Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРОВЕС» звернувся в господарський суд Черкаської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНАГРО-ДРАБІВ» (відповідач) про стягнення, на підставі договору поставки №21/04/16-19 від 21.04.2016 року, 137 674 грн. 26 коп., а саме: 62 162 грн. 83 коп. боргу за обладнання, 39 157 грн. 49 коп. пені за прострочення оплати товару, 5 711 грн. 74 коп. 3 % річних, 30 642 грн. 20 коп. інфляційних, та відшкодування судових витрат.

До позовної заяви додана заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у якій позивач просив залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, оскільки згідно з п. 5.2.1. договору поставки №21/04/16-19 від 21.04.2016 року дата поставки позивачем відповідачу обладнання за договором залежала від виконання відповідачем обов’язку з підготовки площадки для прийняття та встановлення обладнання; на виконання зазначеного зобов’язання відповідач 10.08.2016 року уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» договір підряду. Зазначене підтверджується листом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» №05-07 від 05.07.2018 року на запит позивача № 92 від 18.06.2018 року. Залежно від того, на чию користь буде ухвалене рішення у справі, одна із сторін може подати позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» про стягнення збитків, які вникли внаслідок несвоєчасної підготовки площадки для прийняття та встановлення обладнання, тобто внаслідок порушення зобов’язань за договором підряду Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» .

Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали позову, суддя вважає, що заява позивача про залучення до участі у справі № 925/779/18 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, підлягає задоволенню, оскільки згідно з п. 5.1.2 договору, на підставі якого заявлені до стягнення кошти, відповідач зобов’язувався підготувати площадку, від готовності якої залежав строк оплати відповідачем обладнання за договором, а згідно з листом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» № 05-07 від 05.07.2018 роботи для підготовки площадки мало виконувати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС», таким чином рішення у даній справі може вплинути в подальшому на права та обов’язки Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» , тому суд вважає необхідним залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» до участі у справі третьою особою, яка не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Підстави для залишення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТРОВЕС» без руху, повернення її чи відмови у відкритті провадження відсутні.

Справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 50, 121, ч. 1, 2, 3, 5 ст.176, ч. 3 ст. 177, ч. 1 ст. 182, ст. 234 ГПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на 11:00 19 вересня 2018 року.

Засідання провести в приміщенні господарського суду, м.Черкаси, бул. Шевченка, 307, к. 220, тел. канцелярії суду: 31-21-49.

Явку у судове засідання учасників справи визнати обов'язковою.

Задовольнити заяву позивача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-ШЛЯХБУДТРАНС» (, місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Залізнична, буд. 53А, к. 309) до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Зобов'язати позивача надати оригінали документів для огляду в судовому засіданні; документ, що підтверджує відправлення третій особі копії позовної заяви і доданих до неї документів згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України;

Зобов'язати відповідача протягом п’ятнадцяти днів з моменту отримання даної ухвали подати через канцелярію суду та направити учасникам справи письмовий відзив на позовну заяву в порядку ст. 165 ГПК України і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову у разі їх наявності;

Зобов'язати третю особу протягом п’ятнадцяти днів з моменту отримання даної ухвали подати через канцелярію суду та направити учасникам справи письмові пояснення в порядку ст. 179 ГПК України.

Роз’яснити позивачу та відповідачам про їх обов'язок повідомити суд про причини неявки у підготовче засідання і, що у разі їх неявки наступають наслідки передбачені статтею 202 Господарського процесуального кодексу України.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя                       В.М. Грачов