ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"02" липня 2018 р.                                                             Справа № 924/507/18

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали

за позовом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", м. Київ від імені і за дорученням якої діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС", м. Нетішин Хмельницької області

до публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС", м. Нетішин Хмельницької області

про стягнення 191544,49 грн. за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2018 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", м. Київ від імені і за дорученням якої діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС", м. Нетішин Хмельницької області до публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС", м. Нетішин Хмельницької області про стягнення 191544,49 грн. за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.2015 року.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.06.2018 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Заверусі С.В.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 15 червня 2018 року позовну заяву державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоаторм", від імені і за доручення якої діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС", залишено без руху та надано позивачу 5 днів з дня вручення ухвали на усунення недоліків, зокрема, для надання доказів надіслання іншій стороні копії позовної заяви з додатками.

Як вбачається із судової повістки від 18.06.2018 року, ухвала суду від 15.06.2018 року про залишення позову без руху вручена позивачу 19.06.2018 року.

Проте, станом на 02.07.2018 року від позивача не надійшли докази усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 ГПК України, позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не усуне недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.

Судом встановлено, що позивач протягом 5 днів з дня вручення ухвали суду від 15.06.2018 року не усунув недоліки в позовній заяві, вказані в ухвалі. За таких обставин суд приходить до висновку, що позовна заява державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", м. Київ, від імені і за дорученням якої діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС", м. Нетішин Хмельницької області до публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС", м. Нетішин Хмельницької області про стягнення 191544,49 грн. за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.2015 року, підлягає поверненню позивачу.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

позовну заяву державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", м. Київ, від імені і за дорученням якої діє відокремлений підрозділ "Хмельницька АЕС", м. Нетішин Хмельницької області до публічного акціонерного товариства "Управління будівництва Хмельницької АЕС", м. Нетішин Хмельницької області про стягнення 191544,49 грн. за порушення строків виконання робіт по договору генпідряду №11140/46-124-08-15-03963 від 03.11.2015 року, вважати неподаною і повернути позивачу.

Додаток: позовна заява з додатками на 72 аркушах.

Ухвала набирає законної сили після її підписання суддею. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Рівненського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її проголошення.

Суддя                                                                      С.В. Заверуха

Віддрук. 3 прим.: 1 - в наряд; 2 - позивачу (30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Енергетиків, 20) - рекомендованим листом з повідомленням про вручення; 3 - відповідачу (30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Ринкова, 5) - рекомендованим з повідомленням про вручення.