У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

18 червня 2018 року                    м. Чернігів                     справа № 927/447/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

63303, м. Красноград Харківської області, вул. Українська, 45

до Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки»

17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Індустріальна, 2

про стягнення 165 136 грн. 55 коп.

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» до Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» про стягнення 14 787,39 грн. штрафу та 38 447,20 грн. пені, нарахованих за порушення строків поставки устаткування, та 111 901,96 грн. штрафу, нарахованого за порушення строків виконання робіт.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов’язань щодо своєчасної поставки устаткування та своєчасного виконання робіт за договором будівельного судпідряду № 72/17 від 01.06.2017р.

Позовна заява Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» подана з додержанням вимог, викладених у ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України; підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Звертаючись з даним позовом позивач просить здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 249 Господарського процесуального кодексу України, клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Згідно п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Відповідно до п. 1 ч. 5, ч. 7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у 2018 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018р. встановлений в розмірі 1 762,00 грн.

Оскільки ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, дана справа підлягає розгляду у порядку спрощеного позовного провадження, а тому відповідне клопотання позивача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У відповідності з ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Дослідивши зміст позовної заяви та доданих до неї документів, враховуючи характер спірних правовідносин та предмет доказування, а також подання позивачем відповідного клопотання, суд, з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, вважає за доцільне розгляд справи провести в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

За приписами ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 12, 121, 176, 234, 247, 249, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Задовольнити клопотання Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» щодо здійснення розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Здійснювати розгляд позовної заяви за правилами спрощеного позовного провадження.

4. Призначити справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 17 липня 2018 року на 11 год. 00 хв. у приміщенні Господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 301.

5. Встановити процесуальний строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву – протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали. У разі подання відзиву на позов його зміст та порядок подання повинні відповідати ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

6. Встановити процесуальні строки: для подання позивачем відповіді на відзив – протягом п’яти днів з дня отримання відзиву; для подання відповідачем заперечення – до 13 липня 2018 року включно. У разі подання відповіді на відзив та заперечення їх зміст та порядок подання повинні відповідати ст. ст. 166, 167 Господарського процесуального кодексу України.

7. Роз’яснити сторонам, що подання відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив та заперечення є правом учасників справи.

8. Викликати для участі в судовому засіданні представника Акціонерного товариства «Укргазвидобування» в особі Філії Управління будівельно – монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» в якості позивача. Повідомити позивача, що у разі його неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійде заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору.

9. Викликати для участі в судовому засіданні представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БУ-1 Прилуки» в якості відповідача. Повідомити відповідача, що його неявка не перешкоджає проведенню судового засідання та розгляду справи.

10. Копії цієї ухвали надіслати сторонам.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя                      А.С. Сидоренко