ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

19.06.2018

Справа № 910/7664/18

Суддя Сташків Р.Б., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Века" (вул. Броварська, 50, с. Велика Олександрівка, Бориспільский район, Київська область, 08320) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Білдинг Плюс" (вул. Ялтинська, 5-б, кім.12, м. Київ, 02099)

про стягнення 629490,75 грн.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указаний позов про стягнення з відповідача суми заборгованості та санкцій у зв'язку з неналежним виконанням умов договору підряду від 01.06.2017 № 03/06-1 щодо своєчасного та повного розрахунку за виконані роботи.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 162, 164 та 172 ГПК України, та підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, передбачені Господарським процесуальним кодексом України, судом на даний час не встановлені.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні, тоді як спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи, і зокрема, справ, у яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Оскільки у даній справі ціна позову перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, суд дійшов висновку, що справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ч. 3 ст. 12, ст. 176, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 11.07.18 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17 .

Позивачу надати суду у підготовчому судовому засіданні:

- оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду);

- довідку про рух коштів між позивачем та відповідачем (на підтвердження, що заборгованість не змінилась станом на час підготовчого засідання);

- новий розрахунок заявлених до стягнення сум заборгованостей та санкцій, виконаний з моменту виникнення заборгованості окремо по кожному з прострочених платежів по кожному з актів, у якому також врахувати: передбачену договором розбивку платежів по розмірам та строкам (97% та 3%, п.п. 3.3.1, 3.3.2 договору) та оплату послуг генпідрядника (1,71%, додаткова угода №5 від 29.09.2017).

Розрахунки рекомендується надати у вигляді таблиць наступним чином:

Дата та номер акта

Дата, коли

мав бути сплачений платіж

Розмір платежу, що мав бути сплачений (сума, грн.)

Розмір

сплаченого платежу

(сума, грн.)

Залишок несплаченого платежу (сума, грн.)

Період прострочення,

з (дата) – по (дата)

Кількість днів прострочення

Подвійна облікова ставка НБУ, %

Нарахована пеня (сума, грн.)

Всього___

Всього___

Всього_____

Всього___

Дата, коли

мав бути сплачений платіж

Розмір платежу, що мав бути сплачений (сума, грн.)

Розмір

сплаченого платежу

(сума, грн.)

Залишок несплаченого платежу (сума, грн.)

Період прострочення,

з (дата) – по (дата)

Кількість днів прострочення

Нараховані 3% річних (сума, грн.)

Всього___

Всього___

Всього_____

Всього___

Дата та номер

акта

Дата, коли

мав бути сплаче-ний платіж

Розмір платежу, що мав бути сплачений (сума, грн.)

Розмір

сплаченого платежу

(сума, грн.)

Залишок несплаченого платежу (сума, грн.)

Період прострочен-ня,

з (дата) – по (дата)

Кількість днів прострочення

Нараховані втрати від інфляції (сума, грн.)

Всього___

Всього__

Всього____

Всього__

Визначити Позивачу строк для подання суду вищевказаних документів та розрахунків - протягом 5ти днів з дня вручення даної ухвали. Звернути увагу позивача, що копії цих документів повинні бути надіслані (надані) відповідачу одночасно з надісланням (наданням) цих документів до суду.

Визначити Відповідачу строк для подання відзиву на позов – до 06.07.2018, та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) – протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

Позивачу визначити строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня його отримання.

Копія відповіді на відзив та доданих до відповіді документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзиву до суду.

Звернути увагу обох сторін, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи (ст. 99 ГПК України).

Запропонувати сторонам направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог винного законодавства, та, за умови явки в судове засідання, зобов’язати надати суду документи, що підтверджують повноваження представників. Сторони також мають право заявити суду клопотання про розгляд справи за відсутності їх повноважних представників.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя                                                                                             Р.Б. Сташків

З урахуванням порядку допуску в приміщення Господарського суду міста Києва представникам рекомендується прибувати не пізніше 20 хвилин до початку судового засідання.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щочетверга з 15:00 до 17:00 год., в приміщенні суду за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з’явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для залучення до матеріалів справи.

Інформація щодо руху справи знаходиться в Інформаційному центрі Господарського суду міста Києва по тел. 284-18-98, а також розміщена в мережі Інтернет на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua та на офіційному веб-порталі судової влади України за посиланням: http://court.gov.ua.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.