УХВАЛА

м. Київ

18.05.2018Справа № 910/3688/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948"
про стягнення 5 652 118,56 грн.
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Ярмоленко С.М

Представники сторін:
від позивача:Ербелідзе А.О.- представник за довіреністю;
від відповідача:Сучкова Т.Є. - представник за довіреністю;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про:

- зобов'язання виконати комплекс робіт по об'єкту "ВОЛЗ Долина-Івано-Франківськ" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 20.07.2016 № та додатковими угодами до нього на загальну суму 22 454 084, 53 грн.;

- стягнення пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 4 080, 64 грн., штрафу 7% за прострочення понад 30 днів - 1 571 785, 92 грн., всього на загальну суму 5 652 118, 56 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не було виконано жодних робіт по об'єкту передбачених календарним планом-графіком виконання робіт, який є додатком № 2 до договору підряду від 20.07.2016 № .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2018 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

19.04.2018 року через загальний відділ суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

20.04.2018 року позивач у судовому засіданні надав клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2018 року відкладено підготовче засідання на 18.05.2018рік.

14.05.2018 року до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшов відзив на позовну заяву. Одночасно відповідачем була подана заява про поновлення процесуального строку на подання такого відзиву. Дана заява мотивована тим, що відповідач скористався правом на отримання професійної правничої допомоги, що підтверджується додатковою угодою №11 від 07.05.2018 року, а також у зв'язку з великою кількістю святкових та неробочих днів у квітні-травні 2018 року, що перешкоджали в поданні відзиву на позовну заяву в строки визначені в ухвалі Господарського суду міста Києва від 20.04.2018 року.

Відповідно до ч.ч.2, 3, 6 ст.119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу.

З урахуванням вищевикладене, суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" про поновлення процесуального строку на подання відзиву на позовну заяву, долучити відзив до матеріалів справи.

Приймаючи до уваги, що відзив на позовну заяву було подано до суду та направлено на адресу позивача лише 14.05.2018р., про що свідчать відмітка на штемпелі відділення поштового зв'язку, враховуючи відсутність у позивача фактичної можливості підготувати та подати до суду відповідь на відзив у встановлений судом строк.

Суд, з метою недопущення порушення прав та законних інтересів всіх учасників справи та дотримання принципу змагальності сторін у судовому процесі, на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 119, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" про поновлення процесуального строку на подання відзиву на позовну заяву. Долучити відзив на позовну заяву до матеріалів справи.

2. Оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні на 01.06.18 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №10

3. Зобов'язати позивача:

- надати обґрунтований розрахунок пені;

- надати відповідь на відзив з доказами його направлення відповідачу - до 28.05.2018р.

4. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Ю.О. Підченко