ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

19 квітня 2018 року Справа № 910/1359/18

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Тимошевської В.В. при секретарі судового засідання Солдатовій К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №910/1359/18

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного,28, оф. 20

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Укрбудцентр", 26010, Кіровоградська область, Новомиргородський район, смт. Капітанівка, вул. Молодіжна, 21

про стягнення 2039801,25 грн та розірвання договору

Представники:

від позивача - ОСОБА_1, довіреність № 90 від 22.11.17;

від відповідача - участі не брали,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою № 22/220 від 05.02.2018, яка містить вимоги наступного змісту:

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Укрбудцентр" заборгованість з прострочення виконання зобов'язання у сумі 2039801,25 грн;

- розірвати договір про надання послуг № 08/06-04/ЄР від 08.06.2017, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Укрбудцентр".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.02.2018 вказану позовну заяву з доданими до неї матеріалами, на підставі ст.ст. 27, 29,31 Господарського процесуального кодексу України, передано за підсудністю до господарського суду Кіровоградської області.

20.02.2018 вказана позовна заява з додатками надійшла до господарського суду Кіровоградської області.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на невиконання відповідачем своїх зобов'язань за договором про надання послуг № 08/06-04/ЄР від 08.06.2017 у зв'язку з чим просить стягнути з останнього штрафні санкції, а також розірвати вказаний договір.

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області 21.02.2018 подану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/1359/18; ухвалено розглядати справу № 910/1359/18 за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 20.03.2018; крім того, вказаною ухвалою відповідачу та позивачу встановлено строки для подання відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив.

20.03.2018 господарський суд розпочав підготовче провадження.

В підготовче засідання 20.03.2018 представник відповідача не з'явився; відповідачем у встановлений господарським судом строк відзиву на позов не подано.

Враховуючи, що відповідач фактично не отримав копію ухвали про відкриття провадження у справі, тоді як у матеріалах справи наявні відомості щодо іншої адреси відповідача, з метою забезпечення реалізації права відповідача подати відзив на позовну заяву господарський суд ухвалою від 20.03.2018 за власною ініціативою продовжив відповідачу строк для подання відзиву на позов до 04.04.2018; направив вказану ухвалу додатково також і на поштову адресу відповідача та відклав підготовче засідання на 04.04.2018.

04.04.2018 господарський суд продовжив підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2018 закрито підготовче провадження; справу призначено до судового розгляду по суті на 19.04.2018.

19.04.2018 господарський суд відкрив судове засідання та розпочав розгляд справи по суті.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що у суду відсутні будь-які відомості про належне повідомлення відповідача (ТОВ "Будівельна компанія Укрбудцентр") про дату, час та місце судового розгляду справи.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого Кодексом строку у зв'язку з неявкою в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання.

З огляду на викладене та на підставі п. 1 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого Кодексом строку.

Крім того, відповідно до приписів ч. 5 ст. 161 Господарського процесуального кодексу України, суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.

Враховуючи викладені вище положення, господарський суд вважає за необхідне витребувати від позивача додаткові пояснення щодо точного обсягу наданих відповідачем за договором послуг з посиланням на конкретні документи, які підтверджують такий обсяг, та пояснення стосовно понесення збитків чи настання інших негативних наслідків внаслідок прострочення виконання зобов'язання відповідачем.

Керуючись ч. 5 ст. 161, п. 2 ч. 2 ст. 202, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи №910/1359/18 в судовому засіданні відкласти на 11.05.2018 о 10:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань № 324, тел. 0(522)22-09-70.

3. Господарський суд доводить до відома, що відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

4. Позивачеві у строк до 11.05.2018 надати додаткові пояснення щодо точного обсягу наданих відповідачем за договором послуг з посиланням на конкретні документи, які підтверджують такий обсяг, та пояснення стосовно понесення збитків чи настання інших негативних наслідків внаслідок прострочення виконання зобов'язання відповідачем.

Примірник пояснень направити на адресу відповідача, про що до суду подати відповідні докази.

5. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://kr.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Копії ухвали направити Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 28, оф. 20 та Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Укрбудцентр" за адресою: 26010, Кіровоградська область, Новомиргородський район, смт. Капітанівка, вул. Молодіжна, 21 та за адресою: 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.04.2018.

Суддя В.В.Тимошевська