ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"13" квітня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/673/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Цісельського О.В., розглянувши матеріали позовної заяви (вх.№718/18 від 11.04.2018р.)

за позовом: державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Іллічівської філії (68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6)

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "САЛТОРА ГРУП" (68003, АДРЕСА_1)

про стягнення 136 188,00 грн.

В С Т А Н О В И В:

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Іллічівської філії звернулась до Господарського суду Одеської області із позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "САЛТОРА ГРУП" 136 188,00 грн., де 87 048,00 грн. пеня, 49 140,00 грн. штраф.

В обґрунтування заявленого позову, позивач зазначає, що між державним підприємством "Адміністрація морських портів України" в особі Іллічівської філії та товариством з обмеженою відповідальністю "САЛТОРА ГРУП" 24.04.2017 укладений договір підряду №63-В-ІЛФ-17 щодо надання послуг з поточного ремонту огороджень Іллічівської філії ДП "АМПУ".

Відповідно до п. 2.1 Договору загальна вартість робіт визначається на підставі договірної ціни та складає 702 000, 00 грн. з ПДВ.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що строк надання Послуг робіт складає 75 робочих днів з дня отримання ОСОБА_1 допуску на виробництво робіт. Акт-допуск на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства ІФ ДП "АМПУ" підписано та отримано ОСОБА_1 25.04.2017.

Отже, кінцевий термін виконання робіт - не пізніше 15.08.2017.

Фактично роботи з поточного ремонту огороджень ІФ ДП "АМПУ" були завершені 18.12.2017, про що складений та підписаний сторонами ОСОБА_1 з приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2017, тобто з простроченням у кількості 124 календарні дні, що свідчить про порушення строків надання послуг, визначених Договором.

Відповідно до п.7.3 Договору, у разі ненадання або порушення строків надання послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка від вартості Послуг, визначених п. 2.1. договору, за кожний календарний день прострочення, а за прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості. Відповідна норма, також, передбачена п.2 ст.231 Господарського кодексу України.

Для досудового врегулювання спору ТОВ "САЛТОРА ГРУП" Адміністрацією направлено претензію №147/15-06.3-09 від 26.01.2018 з вимогою впродовж 7-ми днів з дати отримання перерахувати на розрахунковий рахунок Іллічівської філії ДП "АМПУ" штрафні санкції у сумі 136 188,00 грн., проте, на дату підписання позовної заяви ТОВ "САЛТОРА ГРУП" штрафні санкції не сплачено.

Відповідно до ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного). При цьому спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно до ч.1 ст.247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, відповідно до ст.250 Господарського процесуального кодексу України, суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Враховуючи, що дана справа за критерієм ціни позову (до ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) відноситься до малозначних справ, справа №916/674/18 підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Керуючись ст.ст.120, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву (вх.№718/18) до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на "10" травня 2018р. о 12 год. 30 хв.

4. Повідомити сторони, що засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №12 (5 поверх), тел. (0482) 307-979.

5. Запропонувати відповідачу подати відзив на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України.

6. Запропонувати позивачу подати відповідь на відзив із урахуванням вимог ст.166 ГПК України;

7. Запропонувати відповідачу подати заперечення на відповідь позивача на відзив з урахуванням вимог ст.167 ГПК України.

8. Викликати учасників справи у судове засідання.

9. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

10. Примірник ухвали надіслати:

- Чорноморській міській раді Одеської області (68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, буд. №33);

- товариству з обмеженою відповідальністю "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №19" (73000, м. Херсон, вул. Кольцова, буд. №57).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала чинності 13.04.18 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Цісельський

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі.

Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в заявці.