ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

"22" березня 2018 р.           Справа №922/3471/16

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Хачатрян В.С., суддя Гетьман Р.А., суддя Ільїн О.В.,

розглянувши матеріали апеляційної скарги відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю «Газтехбуд», м.Харків, (вх.№492Х/1-40) на рішення господарського суду Харківської області від 14.02.2018 року по справі №922/3471/16,

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗ-МДС», м.Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване монтажне управління №24», м.Київ,

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Газтехбуд», м.Харків,

про стягнення 1683385,60 грн.,-

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2016 року позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просив суд стягнути з відповідача на користь договору про спільну діяльність від 21.07.1997 року №23-3/97-84Б-97 - уповноважена особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ-МДС», кошти, пропорційно сплаченим, але не виконаним роботам в сумі 1084444,64 грн., неустойку в розмірі 583688,48грн. за неналежне виконання відповідачем зобов'язань за договором підряду №14/09/15-Д від 14.09.2015 року, вартість проведеної експертизи в сумі 15252,48 грн., а також покласти на відповідача понесені витрати зі сплати судового збору.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що відповідач роботи по договору підряду в повному обсязі не виконав, суттєво порушив строки виконання робіт та виконав роботи з недоліками, які зробили її непридатною до використання. На підставі викладеного, позивач був змушений розірвати договір підряду в односторонньому порядку та укласти новий договір на проведення будівельних робіт з іншим підрядником.

Рішенням господарського суду Харківської області від 14.02.2018 року у справі №922/3471/16 (повне рішення складено 22.02.2018 року, суддя Чистякові І.О.) з урахуванням ухвали суду від 22.02.2018 року, позов задоволено частково.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Газтехбуд» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗ-МДС» грошові кошти в сумі 1075118,64 грн., неустойку в сумі 575109,15 грн., вартість проведеної експертизи в сумі 15252,48 грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 24982,20 грн.

В решті частині позову в сумі 17905,33 грн. - відмовлено.

Відповідач з вказаним рішенням суду першої інстанції не погодився та звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції при прийнятті рішення норм права, на неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, а також на невідповідність висновків суду обставинам справи, просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 14.02.2018 року та прийняти нове судове рішення, яким у задоволені позову відмовити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга відповідача відповідає вимогам ст. 258 Господарського процесуального кодексу України, підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження не встановлено.

Відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України судова колегія визначилась про можливість відкриття апеляційного провадження у справі №917/1763/17 та призначення її до розгляду. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення ухвали до суду не надійшло.

Керуючись статтями 234, 258, 262, 263, 267, 268 Господарського процесуального кодексу України, ч.6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,-

УХВАЛИЛА:

1.          Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю «Газтехбуд», на рішення господарського суду Харківської області від 14.02.2018 року по справі №922/3471/16.

2.          Позивачу та третій особі встановити строк до 13.04.2018 року (з урахуванням поштового перебігу) на протязі якого вони мають право подати відзив на апеляційну скаргу, який повинен відповідати вимогам ч.2 ст.263 Господарського процесуального кодексу України, а також докази надсилання (надання) копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

3.          Встановити, що учасники справи мають право до 13.04.2018 року (з урахуванням поштового перебігу) подати до апеляційного господарського суду клопотання та документи в обґрунтування своїх вимог і заперечень по справі.

4.          Призначити справу №922/3471/16 до розгляду на « 19» квітня 2018 року на 10:00 год. у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр. Незалежності, 13, 1-й поверх, каб. №111.

5.          Попередити учасників справи, що розгляд апеляційної скарги буде здійснюватися за правилами Господарського процесуального кодексу України у новій редакції, яка набрала чинності 15.12.2017 року, та, зокрема, у порядку ст. 270 Господарського процесуального кодексу України.

6.          Повідомити, що неявка представників учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя Хачатрян В.С.

Суддя Гетьман Р.А.

Суддя Ільїн О.В.