номер провадження справи 22/7/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.02.2018 Справа № 908/130/18

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ярешко О.В.,

розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви:

позивач за зустрічним позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс (69050, м.Запоріжжя, вул. Радгоспна, 57-Б)

до відповідача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант (69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27)

про стягнення 203385,94 грн.

у справі № 908/130/18

за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант (69014, м. Запоріжжя, вул. Волзька, 27)

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс (69050, м.Запоріжжя, вул. Радгоспна, 57-Б)

про стягнення суми 719633,80 грн.

ВСТАНОВИВ:

25.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс про стягнення суми 719633,80 грн., з яких: сума 170844,26 грн. передоплата, сума 190883,32 грн. штраф за допущені недоліки, сума 238604,15 грн. штраф за порушення строків виконання робіт, сума 119302,07 грн. штраф за розірвання договору з вини підрядника. Позов обгрунтований неналежним виконанням зобовязань за договором підряду № 577 від 03.02.2017 р.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.01.2018р. здійснено автоматичний розподіл позовної заяви між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/130/18 та визначено до розгляду судді Ярешко О.В.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 30.01.2018 р. позовна заява прийнята до розгляду суддею Ярешко О.В., відкрито провадження у справі № 908/130/18, якій присвоєно номер провадження 22/7/18, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, судове засідання призначено на 27.02.2018 р.

26.02.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшла зустрічна позовна заява (вих. № б/н від 20.02.2018 р.) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант про стягнення 203385,94 грн. за виконані роботи за договором підряду № 577 від 03.02.2017 р.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 26.02.2018 р. зустрічну позовну заяву передано на розгляд судді Ярешко О.В.

Згідно приписів ст. 180 ГПК України відповідач має право предявити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємоповязані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду обєднуються в одне провадження з первісним позовом. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил предявлення позову, повинна відповідати вимогам статей 162, 164, 172, 173 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали зустрічного позову та встановивши його відповідність вимогам статей 162, 164, 172, 173 Господарського процесуального кодексу України, а також доцільність спільного розгляду з первісним позовом, суд дійшов висновку щодо необхідності прийняття зустрічного позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс для спільного розгляду з первісним позовом з обєднанням в одне провадження.

Керуючись ст.ст. 120, 180, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти зустрічну позовну заяву (вих. № б/н від 20.02.2018 р.) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант про стягнення 203385,94 грн. за виконані роботи за договором підряду № 577 від 03.02.2017 р. для спільного розгляду з первісним позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Тера-Гарант до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Спецрембудсервіс про стягнення суми 719633,80 грн., з яких: сума 170844,26 грн. передоплата, сума 190883,32 грн. штраф за допущені недоліки, сума 238604,15 грн. штраф за порушення строків виконання робіт, сума 119302,07 грн. штраф за розірвання договору з вини підрядника.

2. Вимоги за зустрічним позовом обєднати в одне провадження з первісним позовом.

3. Розгляд зустрічної позовної заяви призначити разом із первісним позовом у підготовчому засіданні, яке призначити на 26 березня 2018 р. о 10 год. 30 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 1, кабінет № 308.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон інформаційного центру суду: .

4. Позивачу за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом): надати суду у пятнадцятиденний строк із дня вручення даної ухвали, але не пізніше ніж до 19.03.2018 р., відзив на зустрічний позов із його документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду вручити копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи, докази вручення надати суду (додати до відзиву).

5. Відповідачу за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом): надати суду заперечення на відзив (у разі його отримання). Одночасно з надісланням (наданням) заперечення на відзив до суду вручити копію заперечення та доданих до нього документів іншим учасникам справи, докази вручення надати суду (додати до заперечення).

6. Викликати у судове засідання уповноважених представників сторін, явку яких визнати обовязковою. При направленні у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників (правовстановлюючі документи, довіреність).

Отримати інформацію по справі можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/.

Ухвала набрирає законної сили з моменту її підписання. Ухвала підписана 28.02.2018 р.

Звернути увагу учасників судового процесу, що копії документів завіряються відповідно до вимог п. 5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: Згідно з оригіналом, назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки юридичної особи.

Суддя О.В. Ярешко