ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

30.10.2017 Справа № 904/8100/17

За позовом Приватного акціонерного товариства "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", м. Павлоград

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОСТОКШАХТОСТРОЙ", м. Павлоград

про стягнення у розмірі 4 299 300, 66 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов. № ББУ/ПУ471/ВП/16 від 13.12.2016;

від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Павлоградвугілля" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариством з обмеженою відповідальністю "Востокшахтстрой" (далі - Відповідач) про стягнення суми грошових коштів у розмірі 4 299 300, 66 грн., в тому числі: 1 161 973,15 грн. штрафу, 3 137 327,51 грн. неустойки.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням з боку Відповідача своїх зобовязань за договором № 3637-ПУ-УМТС від 16.01.2017 в частині своєчасного та повного виконання підрядних робіт.

Відповідач явку представника в судові засідання не забезпечив, відзив на позовну заяву не надав. Поштовий конверт з ухвалою суду про виклик у судове засідання, який був направлений за місцезнаходженням відповідача, повернувся до суду у звязку закінченням терміну зберігання.

За викладених вище обставин, суд дійшов висновку, що відповідач був належним чином повідомлено про розгляду справи.

Згідно приписів ст. 75 ГПК України, суд вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

30.10.2017 у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення, згідно ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши надані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.01.2017 року між Приватним акціонерним товариством "ДТЕК Павлоградвугілля" (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Востокшахтстрой" (далі - Підрядник) укладено договір № 3637-ПУ-УМТС (далі - Договір), за умовами якого підрядник зобовязується на свій ризик виконати за завданням замовника підрядні роботи з проведення Західного Магістрального відкатного штрека гор.410м. на шахті Ювілейна ВСП Шахтоуправління першотравневе ПрАТ Павлоградвугілля. Замовник зобовязується прийняти та своєчасно сплатити виконані підрядником роботи (п.п.1.1, 1.2 Договору).

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість робіт погоджується сторонами у Додатку № 2, який є невідємною частиною договору та становить 11 619 731,52 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 1 936 621,92 грн. Вартість робіт визначається відповідно до ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Приймання виконаних робіт здійснюється сторонами зі складанням акта приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3), що підписуються уповноваженими представниками обох сторін (п.7.1 Договору).

За умовами пункту 5.1 договору передбачено строки виконання робіт: початок робіт січень 2017, закінчення робіт 28.02.2018 Роботи виконуються згідно Графіку виконання робіт, який є невідємною частиною договору (Додаток №1).

На виконання умов п. 4.1.5 договору. Позивач передав відповідачеві обладнання, необхідне для виконання робіт, що підтверджується актом приймання-передачі від 17.01.2017 року.

Як вбачається з акта приймання виконаних робіт №1 від 31.01.2017, Відповідачем, всупереч умовам Договору, в січні 2017 року роботи виконані не в повному обсязі. Вартість фактично виконаних робіт склала 74 843,93 грн., що не відповідає обсягу робіт у відповідному місця, погодженому сторонами в Графіку виконання робіт (додаток № 1 до Договору).

В подальшому, сторони дійшли згоди про дострокове розірвання договору з 17.04.2017 року, з приводу чого, обмінялися листами.

Згідно умов п. 9.3.2 договору, за невиконання робіт та/або етапу робіт у строк, передбачений Графіком виконання робіт, з простроченням понад 10 календарних днів, підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 10% від загальної вартості робіт по договору та пеню у розмірі 0,5% від вартості робіт за договором за кожний день прострочення. Пеня нараховується з 10 (десятого) дня порушення зобов'язання до моменту належного виконання зобов'язання.

З огляду на порушення відповідачем строків виконання робіт на термін більше 10 днів, Позивач нарахував до сплати відповідачу штраф у розмірі 1 161 973,15 грн. та розрахував неустойку (пеню) за період прострочення з 10.01.2017 (фактично з 11.02.2017) року по 04.04.2017 року на суму 3 137 327,51 грн.

Положеннями ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до приписів ст.ст. 525, 526, ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, цивільні та господарські зобовязання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобовязань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 610 Цивільного кодексу України передбачено, що порушенням зобовязання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобовязання, а ст. 629 ЦК України передбачає, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею).

Враховуючи те, що відповідачем порушено обумовлені Договором строки виконання робіт, суд дійшов висновку щодо правомірності вимог позивача в частині стягнення пені та штрафу, розрахунок яких перевірено судом та визнано обґрунтованим.

Судові витрати у справі покладаються на відповідача, згідно зі ст. 49 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 509, 525, 526, 530, 610, 612 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 4, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Востокшахтстрой" (51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул. Ватоліної , буд. 4, ) на користь Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Павлоградвугілля" (51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул. Соборна, будинок 76) штраф у розмірі 1 161 973, 15 грн., неустойку у розмірі 3 137327, 51 грн., витрат зі сплати судового збору у розмірі 64 489,51 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскарженим протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 06.11.2017

Суддя ОСОБА_2