ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2017 р. Справа № 911/4069/16

Господарський суд Київської області в складі:

головуючого судді Христенко О.О.

при секретарі Литовці А.С.

розглянувши справу № 911/4069/16

за позовом Державного підприємства «Українська геологічна компанія»,

м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Агромарс», с. Гаврилівка, Вишгородський район

про стягнення 20000,15 грн.

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1. Державної служби України з питань праці, м. Київ

2. Державної служби геології та надр України, м. Київ

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс

«Агромарс», с. Гаврилівка, Вишгородський район

до Державного підприємства «Українська геологічна компанія», м. Київ

про стягнення 20000,15 грн.

Представники:

від позивача (відповідач за зустрічним позовом): ОСОБА_1 - довіреність № 1-994 від 28.12.2016;

від відповідача (позивач за зустрічним позовом): ОСОБА_2 - довіреність № 37/КАМ/Ю від 16.01.2017;

від третіх осіб: 1. ОСОБА_3 - довіреність № 22 від 01.02.2017;

2. ОСОБА_4 - довіреність б/н від 04.01.2017.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство «Українська геологічна компанія» (позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Агромарс» (відповідач) про стягнення 20000,15 грн. заборгованості.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов Договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015, в частині своєчасної оплати отриманих послуг із виконання робіт з виготовлення проекту на геологічне вивчення, в тому числі, дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод водозабірної ділянки ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Рудня Броварського району Київської області.

Ухвалою суду від 16.12.2016 порушено провадження у справі № 911/4069/16 та призначено її до розгляду в судовому засіданні.

18.01.2017 через канцелярію господарського суду Київської області товариством з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Агромарс» до початку розгляду господарським судом справи по суті надано зустрічну позовну заяву (вх. № 964/17 від 18.01.2017) про стягнення з Державного підприємства «Українська геологічна компанія» 20000,15 грн. перерахованого авансу та розірвання договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015.

Зустрічна позовна вимога обґрунтована тим, що відповідач за зустрічним позовом неналежним чином виконав свої зобовязання з виготовлення проекту згідно договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015. Крім того, внаслідок внесення змін до ст. 23 Кодексу України про надра, скасовано необхідність отримання спецдозволів, у звязку з чим якби ТОВ «Комплекс Агромарс» міг це передбачити, він би взагалі не укладав договір з відповідачем за зустрічним позовом. Позивач за зустрічним позовом вважає, що вказане є підставою для розірвання договору на підставі ст. 652 Цивільного кодексу України та стягнення з відповідача за зустрічним позовом авансу за договором на підставі ст. 1212 ЦК України.

В судовому засіданні 18.01.2017 представником позивача надано заяву про залучення до участі у справі, в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Державну службу України з питань праці та Державну службу геології та надр України.

В обґрунтування своєї заяви, позивач вказував на те, що виконання частини договірних зобовязань покладалась на треті сторони та виходили за межі впливу позивача. Умовами договору передбачалась можливість зміни строків виконання робіт у випадку виникнення обставин, які можуть порушувати строки виконання (п. 5.2, 6.2 Договору). Реорганізація Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки в Державну службу України з питань праці вплинула на строки погодження та, відповідно, отримання погодження від Держгеонадра.

Ухвалою суду від 18.01.2017 прийнято зустрічний позов товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Агромарс» (відповідач за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом) до Державного підприємства «Українська геологічна компанія» (позивач за первісним позовом, відповідач за зустрічним позовом) про стягнення необґрунтовано отриманого авансу та розірвання договору, для спільного розгляду його з первісним позовом; залучено до участі у справі № 911/4069/16, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за первісним позовом - Державну службу України з питань праці (третя особа 1) та Державну службу геології та надр України (третя особа - 2), а розгляд справи відкладено.

08.02.2017 через канцелярію суду від позивача за первісним позовом надійшли додаткові письмові пояснення по суті спору.

08.02.2017 через канцелярію суду від Державної служби геології та надр України надійшли письмові пояснення по суті спору № 04-0171 від 07.02.2017, в яких останнім підтримано позовні вимоги Державного підприємства «Українська геологічна компанія».

В судовому засіданні 08.02.2017 представниками позивача та відповідача підтримані свої вимоги за первісним та зустрічним позовами.

В судовому засіданні 08.02.2017 представником Державної служби України з питань праці надані письмові пояснення № 1327/1/7.2-ДП-17 від 07.02.2017, в яких останній, просив суд здійснювати розгляд справи, в рамках діючого законодавства України.

Крім того, в судовому засіданні 08.02.2017 представником позивача за первісним позовом надано клопотання, в порядку ст. 69 ГПК України, про продовження строку вирішення спору у справі № 911/4069/16.

В судовому засіданні 08.02.2017 судом оголошено перерву та, згідно з ухвалою суду від 08.02.2017 продовжено строк вирішення спору у справі № 911/4069/16.

22.02.2017 через канцелярію суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс «Агромарс» надійшов відзив на зустрічну позовну заяву (вх. № 3995/17 від 22.02.2017), в якому останній заперечує проти задоволення первісного позову та просить суд відмовити в його задоволенні.

В судовому засіданні 22.02.2017 судом оголошено перерву в розгляді справи до 10.03.2017.

01.03.2017 до канцелярії господарського суду Київської області від відповідача за зустрічним позовом надійшов відзив на зустрічну позовну заяву б/н від 01.03.2017 (вх. № 4589/17 від 01.03.2017), в якому останній заперечує проти зустрічної позовної заяви, вважаючи вимоги безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

В судовому засіданні 10.03.2017 представник позивача за первісним позовом підтримав позовні вимоги та заперечував щодо задоволення позовних вимог за зустрічним позовом.

Представником відповідача за первісним позовом підтримані заперечення щодо задоволення первісного позову та просив суд задовольнити зустрічні вимоги.

Представником третьої особи 1 підтримані пояснення, надані суду 08.02.2017.

Представником третьої особи 2 підтримані пояснення, надані до суду 08.02.2017.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення прийнято господарським судом у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні була оголошена вступна та резолютивна частини рішення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, що мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд Київської області -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс» (замовник) та Державним підприємством «Українська геологічна компанія» (виконавець) укладено Договір № 60/15-к/333/2015/КАМ/О, за умовами якого виконавець взяв на себе зобовязання виконати роботи по виготовленню «Проекту на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабірної ділянки ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Рудня Броварського району Київської області» (далі - Проект) та погодити його відповідно до чинного законодавства України в Державній службі геології та надр України і Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки або в інших установах, підприємствах, організаціях (вразі якщо відбудуться зміни в законодавстві). Технічне завдання наведено в додатку № 1.

Пунктом 1.2 договору передбачено, що замовник зобовязався прийняти виконану роботу та оплатити її на умовах цього Договору.

Відповідно до п. 1.3 договору, склад та обсяги робіт, що приймаються до виконання, визначаються в даному договорі.

Строк виконання робіт погоджено сторонами в п. 1.4 договору, до 30.09.2015.

Пунктом 2.1 договору погоджено, що виконавець зобовязаний якісно скласти проект на геологічне вивчення в т.ч. дослідно-промислову розробку та прийняти від замовника оплату за виконану роботу в передбаченому договором розмірі та в строк.

Згідно з п. 2.2. договору, замовник надає можливість виконавцю провести роботи, контролює хід виконання робіт, вимагає від виконавця закінчення робіт в обумовлений договором строк.

Відповідно до п. 3.1. договору, загальна вартість робіт встановлюється на договірній основі і складає, включаючи ПДВ, 40000,30 грн.

Умовами п. 3.2. договору узгоджено, що замовник перераховує виконавцю аванс у розмірі 50 % від суми договору, що складає 20 000,15 грн.

Пунктом 3.2 договору узгоджено, що остаточний розрахунок в сумі 20000,15 грн., замовник здійснює після підписання акту здачі-приймання НТП протягом 5 днів.

Додатком № 1 до договору погоджено технічне завдання на складання проекту, зокрема, в пункті 6 якого визначено складання «Проекту на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабірної ділянки ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Рудня Броварського району Київської області».

Додатком № 2 до договору узгоджений «Протокол угоди про договірну ціну», яким між сторонами досягнуто згоди про договірну ціну на складання Проекту в розмірі, включаючи ПДВ, 40000,30 грн., та визначено, що цей протокол є основою для проведення взаєморозрахунків між сторонами.

Також сторонами погоджений кошторисно-фінансовий розрахунок на складання проекту на загальну суму 40000,30 грн. (Додаток № 3 до договору).

Так, відповідно до п. 3.2 договору, відповідач за первісним позовом перерахував позивачу за первісним позовом аванс у розмірі 20000,15 грн., що підтверджується випискою з рахунку позивача в АТ «Укрсиббанк» від 22.05.2015.

Термін дії договору погоджено сторонами в п. 8.1. договору, за яким договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 30.09.2015, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами зобовязань за даним договором. Дострокове розірвання цього договору можливе лише за взаємною згодою сторін, яке оформлюється додатковою угодою до цього договору.

Згідно з п. 5.2. договору, при виникненні обставин, які можуть порушити строки виконання робіт виконавець і замовник зобовязані сповістити один одного письмово протягом 3-х днів з моменту одержання інформації про обставини.

Позивач за первісним позовом виготовив Проект на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабірної ділянки ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Рудня Броварського району Київської області».

Виготовлений Проект погоджено відповідачем за первісним позовом 15.09.2015, що підтверджується відміткою про погодження та підписом генерального директора ТОВ «Комплекс Агромарс» ОСОБА_5 та печаткою товариства на титульній сторінці Проекту.

Відповідач за первісним позовом звертався до позивача за первісним позовом з листами від 15.10.2015 № 328 (вручено позивачу за первісним позовом 19.10.2015) та від 07.12.2015 № 409, в яких просив надати інформацію про стан виконання робіт за договором, а саме погодження виготовлених проектів Державною службою геології та надр України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки.

У відповідь листом від 09.12.2015 № 932/15к позивач за первісним позовом повідомив, що проекти знаходяться на погоджені в експертів Державної служби геології та надр України та Державної служби з питань праці України. Позивачем повідомлено, що затримка погоджень повязана з реорганізацією указаних служб.

Листом 12.01.2016 № 2/16-к (з відміткою про отримання ТОВ «Комплекс Агромарс» від 12.01.2016 за вх. № 53) позивач за первісним позовом повідомляв відповідача за первісним позовом про хід виконання робіт. Так, у вказаному листі зазначено, що проекти відповідача за первісним позовом, зокрема «Проект на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод водозабірної ділянки ТОВ «Комплекс Агромарс» в с. Рудня Броварського району Київської області» направлено на погодження до Державної служби геології та надр України та Державної служби з питань праці України (яка створена після реорганізації Державної інспекції нагляду у гірничодобувній промисловості за охороною надр у Київській області (Держгірпромнагляд) у листопаді 2015 року). Позивачем за первісним позовом вказано, що за новими правилами в Державній службі з питань праці України проекти погоджуються після проведення державної експертизи проектів, у звязку з чим проекти направлено на експертизу до Державного підприємства "Київський експертно-технічний цент Держпраці», де не знайшлося спеціаліста-експерта. Після перемовин проекти переведені до ДП «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці». Після отримання позитивних експертиз проекти будуть погоджені в Державній службі з питань праці України і Державній службі геології та надр України.

До матеріалів позовної заяви позивачем за первісним позовом надано висновок експертизи з питань охорони праці щодо проектної документації від 12.01.2016 № 71.01.04.1016.15, наданий ДП «Черкаський експертно-технічний центр Держпраці», відповідно до якого Проект відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, охорони надр та промислової безпеки.

Листом 18.03.2016 за № 8970/13/10-16 Державна служба геології та надр України, повідомила про погодження проекту в межах компетенції за умови дотримання чинного законодавства та нормативно-правових актів з питань охорони надр та водоохоронних заходів.

Як вбачається з листа Державної служби з питань праці від 25.05.2016 №5734/1/10.3-ДП-16 Проект, який розроблено позивачем за первісним позовом, погоджено Державною службою з питань праці на строк дії спеціального дозволу на користування надрами від 19.05.2014 № 4527 за умови: виконання в повному обсязі програми робіт; дотримання встановлених термінів проведення дослідно-промислової експлуатації та відповідно до проекту обсягів видобутку корисної копалини; додержання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері гірничих відносин.

Листом від 03.06.2016 № 96/16-к позивач за первісним позовом повідомив відповідача за первісним позовом про завершення 25.05.2016 погодження проектів на геологічне вивчення, зазначав, що сканкопії погоджень передані по електронній почті відповідачу за первісним позовом, та просив провести проплату згідно з раніше наданих актів виконаних робіт.

До матеріалів справи позивачем додано докази направлення 24.06.2016 на адресу відповідача за первісним актів виконаних робіт.

Надіслання позивачем за первісним позовом акту виконаних робіт відповідачем за первісним позовом не заперечується. Отже, враховуючи положення п. 1.2., 3.2. договору, строк виконання зобовязань з остаточного розрахунку є таким, що настав.

Відповідач за первісним позовом, в порушення умов договору, остаточний розрахунок в сумі 20000,15 грн., у визначений п. 3.2 договору пятиденний строк з дня підписання акту приймання-передачі, не здійснив.

Предметом первісного позову є вимоги про стягнення 20000,15 грн. боргу за виконані роботи за договором № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 ЦК України).

Пунктом першим статті 193 ГК України та статтею 526 ЦК України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно ч. 1 ст. 887 Цивільного кодексу України, за договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

Статтею 889 ЦК України, передбачено обовязок замовника, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт, зокрема, сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом.

Судом встановлено, що відповідач за первісним позовом звертався до позивача за первісним позовом з пропозицією від 02.06.2016 за вих. № 115 про розірвання договорів, зокрема договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015, в якому посилаючись на порушення позивачем за первісним позовом строків виконання робіт та внесення змін до законодавства Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» від 08.12.2015 № 867-19, що надало можливість здійснювати відповідну діяльність без спеціальних дозволів та гірничого відводу, пропонував за згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди розірвати, зокрема договір № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015 та повернути сплачений аванс.

У відповідь, листом від 24.06.2016 № 1-455, позивачем за первісним позовом, зокрема, повідомлено, що роботи виконані у повному обсязі та підлягають оплаті.

Відповідно до п. 2.1. Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N377/7698 (далі - Положення), дослідно-промислова розробка (далі - ДПР) здійснюється на підставі проектів, що складаються, проходять експертизу і затверджуються відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів та вимог, передбачених цим Положенням.

За приписами п. 2.6 вказаного Положення доцільність ДПР обґрунтовується матеріалами попередньої геолого-економічної оцінки родовища і проектами їх ДПР.

Рішення щодо проведення ДПР приймається користувачем надр або замовником (інвестором) робіт з геологічного вивчення надр і погоджується із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр за обґрунтованим поданням, а для родовищ вуглеводнів затверджується ЦКР Мінпаливенерго.

Згідно з п. 3.1. вказаного Положення складання проектів ДПР здійснюється відповідно до галузевих інструкцій (методик) для кожного виду корисної копалини, у яких визначені вимоги до змісту і оформлення цих проектів.

Інструкції розробляють і затверджують за узгодженням з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (далі - Держнаглядохоронпраці) центральні органи виконавчої влади відповідно до виду корисної копалини спільно зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.

Відповідно до п. 3.2 Положення проекти ДПР є частиною загального проекту геологорозвідувальних робіт (окрім проектів ДПР родовищ вуглеводнів, які складаються окремо) і складаються авторами загального проекту із залученням, у разі потреби, фахівців із спеціалізованих проектних організацій.

Пунктом 3.3. Положення передбачено, що проекти ДПР, що виконуються на замовлення користувачів надр, складаються спеціалізованими організаціями та установами.

Згідно п. 6. Положення проекти ДПР передбачають роботи, які регламентуються відповідними нормативними документами.

Відповідно до п. 4 Положення ДПР виконується відповідно до вимог чинного законодавства про надра і охорону навколишнього природного середовища, нормативних актів із раціонального використання та охорони природних ресурсів.

Як зазначалось вище, у розділі 1 договору під назвою «Предмет договору» сторони визначили необхідність погодження Проекту в державній службі геології та надр України і Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки з посиланням на технічне завдання, що наведено в Додатку № 1. При цьому як встановлено судом, у затвердженому відповідачем технічному завданні складом робіт визначено лише складання Проекту.

Пунктом 6.2. договору сторони передбачили, що під форс-мажорними обставинами в цьому договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо сторін характеру, що виникли без вини сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру, лиха техногенного чи антропогенного походження, а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання сторонами зобовязань за цим договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1021-р погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Державну службу з питань праці постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» (Офіційний вісник України, 2015, № 21, ст. 584) функцій і повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що припиняється.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 затверджено Положення про Державну службу геології та надр України (Держгеонадра), що є центральним органом виконавчої влади та реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (відповідно до п. 1 Положення).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 23 Кодексу України про надра, із змінами внесеними Законом України від 08.12.2015 № 867-VIII) землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб.

Зміни в законодавстві, зокрема внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» від 08.12.2015 № 867-VIII, щодо надання права без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб не є форс-мажорною обставиною в розумінні погоджених сторонами умов договору, що унеможливлюють виконання сторонами зобовязань за договором. Докази підтвердження настання форс-мажорних обставин у розумінні п. 6.5. договору в матеріалах справи відсутні.

Крім того, умовами договору сторони не передбачили права односторонньої відмови від договору у випадку, якщо виконавець допустив відставання строку виконання робіт чи у звязку зі змінами в законодавстві, які відміняють необхідність отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

В силу вимог ст. ст. 33, 34 цього Кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Згідно з ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

З огляду на фактичне виконання позивачем за первісним позовом зобовязань щодо виготовлення Проекту з порушенням погодженого сторонами строку виконання робіт та відповідно до погодженого сторонами Технічного завдання (додаток № 1 до договору) з підстав незалежних від нього, здійснення позивачем дій щодо погодження вказаного проекту уповноваженими органами та враховуючи те, що відповідач за первісним позовом частково перерахував позивачу за первісним позовом оплату за договором у розмірі 20000,15 грн., що підтверджується випискою з рахунку позивача в АТ «Укрсиббанк» від 22.05.2015, решту боргу у розмірі 20000,15 грн. не сплатив, суд дійшов висновку про задоволення первісної позовної вимоги про стягнення з відповідача за первісним позовом 20000,15 грн. боргу.

Предметом зустрічного позову є вимога про стягнення 20000,15 грн. авансу за договором № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015 та розірвання договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015.

Згідно з ч. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом (ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду (ч. 4 ст. 188 Господарського кодексу України).

Суд вважає, що анулювання спеціальних дозволів на користування надрами, які ТОВ «Комплекс Агромарс» отримало 19.05.2014 на водозабір не є підставою для розірвання оспорюваного договору, оскільки спецдозвіл був анульований після повного виконання Державним підприємством «Українська геологічна компанія» своїх договірних зобовязання, а тому зміни в законодавстві не можуть бути підставою для розірвання договору після його повного виконання з боку відповідача за зустрічним позовом.

Крім того, суд звертає увагу сторін на те, що до основних принципів підприємницької діяльності, закріплених в ст. 44 Господарського кодексу України відноситься власний комерційний ризик.

Суд вважає, що під час укладання оспорюваного договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015 позивач за зустрічним позовом, міг передбачити зміну обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору з огляду на специфіку діяльності останнього та ризики комерційної діяльності.

Судом критично оцінюються доводи позивача за зустрічним позовом на те, що станом на 02.06.2016 останній не отримав від відповідача за зустрічним позовом погоджених відповідно до законодавства проектів, а потреба в них відпала, оскільки листом від 03.06.2016 № 96/16-к відповідач за зустрічним позовом повідомив позивача за зустрічним позовом про завершення 25.05.2016 погодження проектів на геологічне вивчення, зазначав, що сканкопії погоджень передані по електронній почті відповідачу за первісним позовом, та просив провести проплату згідно раніше наданих актів виконаних робіт. Крім того, як вбачається з наданих суду пояснень Державної служби геології та надр України № 04-0171 від 07.02.2017, відповідно до п. 3.4. Положення Держгеонадра України листами від 18.05.2016 № 8968/13/10-16, 8970/13/10-16, 8971/13/10-16, 8973/13/10-16, 8974/13/10-16, в межах компетенції погодила проекти за умови дотримання чинного законодавства та нормативно-правових актів з питань охорони надр та водоохоронних заходів.

Також, суд звертає увагу позивача за зустрічним позовом на те, що, хоча, наказом Державної служби геології та надр України № 253 від 16.08.2016 спеціальні дозволи на користування надрами, анульовано, проте погодження проектів на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку для проведення геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод на шести водозабірних ділянках ТОВ «Комплекс Агромарс», у т.ч. і в с. Рудня Броварського району Київської області, з Державною службою України з питань праці та Державної службою геології та надр України завершено 25.05.2016, тобто до анулювання дозволів.

Водночас пунктом 8.1. договору передбачено, що дострокове розірвання договору можливе лише за взаємною згодою сторін, яке оформлюється додатковою угодою до договору.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для розірвання договору № 60/15-к/333/2015/КАМ/О від 12.05.2015 та стягнення з відповідача за зустрічним позовом на користь позивача за зустрічним позовом авансу у сумі 20000,15 грн. Відтак, зустрічні позовні вимоги є такими, що не підлягають задоволенню судом.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до статей 44, 49 ГПК України, покладаються судом на відповідача за первісним позовом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги за первісним позовом задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Комплекс Агромарс» (07350, Київська область, Вишгородський район, с. Гаврилівка, ) на користь Державного підприємства «Українська геологічна компанія» (02088, м. Київ, вул. Геофізіків, 10, ) 20 000 (двадцять тисяч) грн. 15 коп. заборгованості та 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

3. В задоволенні зустрічного позову відмовити повністю.

Рішення вступає в законну силу після закінчення десятиденного строку з дня його належного оформлення і підписання, відповідно до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено - 17.03.2017

Суддя О.О. Христенко