ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.11.16 Справа № 904/8368/16

За позовом публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до товариства з обмеженою відповідальністю "КРОНВЕРК", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення 106 377,61 грн.

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Гаркуша К.О.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність №14-404 юр. від 12.10.2016

від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (надалі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Кронверк" (надалі-Відповідач) про стягнення 106 377,61 грн. неустойки за договором №2445 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті "Акумуляторна батарея зі стелажами та зарядними агрегатами для ПСКРЗ-12" від 19.05.2015 (надалі - Договір).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2016 порушено провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду.

В обґрунтування своїх позовних вимог Позивач посилається на порушення Відповідачем календарного плану-графіка на виконання робіт, що є підставою, відповідно до п.17.3. Договору, для нарахування та стягнення з Відповідача неустойки.

Відповідач в судове засідання, призначене на 03.11.2016, не з'явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

03.11.2016 представник Позивача надав клопотання б/н від 03.11.2016 про долучення документів до матеріалів справи. Суд долучає надані документи до матеріалів справи.

В судовому засіданні 03.11.2016 Позивач подав заяву б/н від 03.11.2016 про затвердження мирової угоди, в якій Сторони просять затвердити мирову угоду від 02.11.2016, укладену між публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" та товариством з обмеженою відповідальністю "Кронверк"; провадження у справі №904/8368/16 припинити, відповідно до п.7 ст.80 Господарського процесуального кодексу України. Додатком до заяви надали оригінал мирової угоди від 02.11.2016.

Мирова угода підписана представником Позивача - головним юрисконсультом адміністрації з правових питань ОСОБА_2, повноваження якого підтверджуються довіреністю №14-145юр. від 30.03.2016, та директором Відповідача - ОСОБА_3

Представник Позивача підтримав заяву про затвердження мирової угоди від 02.11.2016 у справі № 904/8368/16.

До затвердження мирової угоди господарським судом у відповідності з вимогами ст.78 Господарського процесуального кодексу України перевірено повноваження представників сторін на вчинення вказаних дій та роз'яснено наслідки припинення провадження у справі, передбачені ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи, що дана мирова угода стосується лише прав і обов'язків Сторін щодо предмету спору, не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних інтересів інших осіб, господарський суд вважає можливим затвердити мирову угоду від 02.11.2016, укладену між публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" та товариством з обмеженою відповідальністю "Кронверк" у справі № 904/8368/16.

За приписом п.7 ч.1 ст.80 Господарського процесуального кодексу України, провадження по справі підлягає припиненню при укладанні сторонами мирової угоди та затвердженні цієї мирової угоди господарським судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.78, п.7 ч.1 ст.80, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити мирову угоду від 02.11.2016, укладену між публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг" та товариством з обмеженою відповідальністю "Кронверк" у справі №904/8368/16, такого змісту:

Мирова угода

щодо врегулювання спору між сторонами по справі № 904/8368/16

м. Кривий Ріг 02 листопада 2016 року

Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе), яке бере участь у господарській справі 904/8368/16 як Позивач, в особі головного юрисконсульта адміністрації з правових питань ОСОБА_2. що діє на підставі довіреності №14-154юр. від 30.03.2016 (що іменуватиметься надалі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» або Позивач або «Сторона 1»), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кронверк», , м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників (Дзержинського), буд. 36/2, яке бере участь у господарській справі №904/8368/16 як Відповідач, в особі директора, що діє на підставі Статуту, (що іменуватиметься надалі ТОВ «Кронверк» або Відповідач або «Сторона 2»), з іншої сторони, разом іменовані надалі - «Сторони», керуючись положенням ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, уклали дану ОСОБА_4 угоду по справі №904/8368/16 за позовом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» до ТОВ «Кронверк» про стягнення неустойки за договором №2445 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Акумуляторна батарея зі стелажами та зарядними агрегатами для ПСКРЗ-12», яка перебуває в провадженні господарського суду Дніпропетровської області (далі - справа №904/8368/16), на наступних умовах:

1. В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/8368/16 за позовом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» до ТОВ «Кронверк» про стягнення неустойки за договором №2445 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Акумуляторна батарея зі стелажами та зарядними агрегатами для ПСКРЗ-12» від 19.05.2015 року в розмірі 106 377,61 грн. (сто шість тисяч триста сімдесят сім гривень 61 копійка).

2. Між Позивачем та Відповідачем досягнуто згоди щодо повного та остаточного врегулювання спору по справі № 904/8368/16 шляхом укладання цієї ОСОБА_4 угоди.

3. Укладаючи цю ОСОБА_4 угоду, ТОВ «Кронверк» визнає свою заборгованість перед ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» по сплаті неустойки за договором №2445 від 19.05.2015 року, яка є предметом спору по справі №904/8368/16 та на момент укладання цієї ОСОБА_4 угоди становить 106 377,61 грн. (сто шість тисяч триста сімдесят сім гривень 61 коп.), а також заборгованість по відшкодуванню судового збору, сплаченого Позивачем при зверненні до господарського суду, в розмірі 1 595,66 грн. (одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять гривень 66 коп.), а разом 107 973,27 грн. (сто сім тисяч дев'ятсот сімдесят три гривні 27 коп.), яку Відповідач з метою мирного врегулювання спору зобов'язується погасити у строк до 01.09.2017 року на умовах і в порядку, визначених цією ОСОБА_4 угодою.

4. Погашення вказаної у п. 3 цієї ОСОБА_4 угоди заборгованості в розмірі 107 973,27 грн. (сто сім тисяч дев'ятсот сімдесят три гривні 27 коп.) здійснюється ТОВ «Кронверк» згідно наступного графіку:

Сума погашення заборгованостіСтрок погашення заборгованості
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень)до 03.11.2016 року
10 000.00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.12.2016 року
10 000.00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.01.2017 року
10 000.00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.02.2017 року
10 000.00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.03.2017 року
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.04.2017 року
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.05.2017 року
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.06.2017 року
10 000.00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.07.2017 року
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень)до 01.08.2017 року
7 973,27 грн. (сім тисяч девятсот сімдесят три гривні двадцять сім коп.)до 01.09.2017 року

5. ТОВ «Кронверк» має право достроково погасити вказану у п.3 цієї ОСОБА_4 угоди заборгованість.

6. У разі виконання ТОВ «Кронверк» умов цієї ОСОБА_4 угоди, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» не матиме до Відповідача будь-яких майнових претензій ї предмету спору по справі №904/8368/16.

Сторони відмовляються від будь-яких зустрічних вимог щодо виконання умов договору №2445 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Акумуляторна батарея зі стелажами та зарядними агрегатами для ПСКРЗ-12» від 19.05.2015 року, які існували на момент підписання цієї ОСОБА_4 угоди, а також будь-яких майнових претензій з приводу правовідносин, що становлять предмет спору по справі № 904/8368/16.

7. Сторони підтверджують, що умови даної ОСОБА_4 угоди відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних для Сторін наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам, а також усвідомлення Сторонами наслідків укладення ОСОБА_4 угоди, передбачених от. 80 Господарського процесуального кодексу України.

8. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї ОСОБА_4 угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права та/або охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі інтереси держави.

9. ОСОБА_4 угода складена у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Сторони 1, Сторони 2 та господарського суду Дніпропетровської області.

10. ОСОБА_5 угода набуває чинності після її затвердження господарським судом Дніпропетровської області, в провадженні якого перебуває справа № 904/8368/16 за позовом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» до ТОВ «Кронверк» про стягнення неустойки за договором №2445 на виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Акумуляторна батарея зі стелажами та зарядними агрегатами для ПСКРЗ-12» від 19.05.2015 року в розмірі 106 377,61 грн. (сто шість тисяч триста сімдесят сім гривень 61 копійка), на підставі відповідної спільної письмової заяви, яку Сторони зобов'язуються надати господарському суду Дніпропетровської області, і діє до повного виконання зобов'язань, передбачених цією ОСОБА_5 угодою.

11. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області про затвердження даної ОСОБА_5 угоди є виконавчим документом згідно статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VII від 02.06.2016 року.

12. Сторони домовились, що судові витрати по справі №904/8368/16 в розмірі 1595,66 грн. (одна тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять гривень 66 коп.) покладаються на Відповідача та включені до визнаної ТОВ «Кронверк» загальної суми заборгованості, визначеної у п. 3 цієї ОСОБА_5 угоди.

У разі порушення ТОВ «Кронверк» визначених п. 4 цієї ОСОБА_5 угоди строків погашення заборгованості, умови цієї ОСОБА_5 угоди в частині встановлення графіку сплати Відповідачем заборгованості припиняються, а останній зобов'язаний сплатити суму заборгованості у розмірі, вказаному у п.3 цієї ОСОБА_5 угоди за вирахуванням здійснених платежів за цією ОСОБА_5 угодою, протягом 10 календарних днів з дня порушення строків погашення заборгованості. При цьому, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має право направити ухвалу господарського суду Дніпропетровської області про затвердження цієї ОСОБА_5 угоди до державної виконавчої служби для виконання шляхом стягнення з ТОВ «Кронверк» суми заборгованості у розмірі, вказаному у п.3 цієї ОСОБА_5 угоди за вирахуванням здійснених ТОВ «Кронверк» платежів за цією ОСОБА_5 угодою.

14. Підписи сторін:

Позивач Відповідач
Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» 50095. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (Орджонікідзе),1 , ІПН 50 п/р (у гривнях) №4222 ПАТ «Сітібанк», МФО 300584, Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г тел./факс +38 ____________________ М.П. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кронверк» 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. пр. Героїв-підпільників (Дзержинського), 36/2 , ІПН 33 п/р 2 в ПАТ АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478 тел. (0564) 92-00-74, Директор _________________ ОСОБА_3

Стягувач: публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (50095, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе, будинок 1, ).

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю "Кронверк" (50007, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, 36/2, ).

Припинити провадження у справі №904/8368/16.

Ухвала набирає чинності з моменту її винесення 03.11.2016.

Ухвала дійсна для предявлення до виконання протягом трьох років з дня її винесення, тобто до 04.11.2019.

Суддя ОСОБА_6