ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

20.09.16р. Справа № 904/5994/16

За позовом Приватного акціонерного товариства "Нова Лінія", Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудівниця", м.Дніпро

про стягнення 236 724, 84 грн.

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 79 від 12.07.2016р.

від відповідача: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

Приватне акціонерне товариство «Нова Лінія» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудівниця» про стягнення 236 724,84 грн. неустойки за порушення строку виконання робіт.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору на виконання ремонтно будівельних робіт № 23-11 від 23.11.2015р., в частині порушення строку виконання робіт.

Ухвалою суду від 20.07.2016р. порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 08.08.2016р.

В судових засіданнях оголошувались перерви: з 08.08.2016р. до 28.08.2016р.; з 28.08.2016р. на 12.09.2016р.; 12.09.2016р. до 20.09.2016р.

У судове засідання з'явився представник позивача.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується протоколом судового засідання від 12.09.2016р., в якому відображені відомості про явку сторін.

Відзиву на позов до суду не надано, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами (ст. 75 Господарського процесуального кодексу України).

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

23.11.2015р.між Приватним акціонерним товариством «Нова Лінія» (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбудівниця» (підрядник) було укладено договір на виконання ремонтно будівельних робіт № 23-11 (далі - договір).

Замовник доручає, а підрядник зобов'язується виконати наступні роботи: ремонт покрівлі торгівельного центру на об'єкті замовника: ТЦ «Нова лінія» по вул. Стартова, 9 А в м. Дніпропетровську (далі - об'єкт), а саме ремонт покрівлі торгівельного центру. Роботи виконуються відповідно до умов договору, вказівками замовника (п. 11. договору).

Обсяг робіт, вартість робіт, перелік, кількість та вартість матеріалів, які використовуються для виконання робіт, етапи робіт визначаються договірною ціною, що є його невід'ємною частиною (п. 1.2. договору).

Підрядник виконує роботи власними силами і з власних матеріалів, перелік яких зазначений в договірній ціні (п. 1.3. договору).

Термін виконання робіт: 21 календарний день, з моменту отримання підрядником передоплати, передбаченої п. 2.2.1, від замовника (п. 1.4. договору).

Загальна вартість доручених підряднику робіт за цим договором визначається їх договірною ціною, яка є невід'ємною частиною цього договору, і становить: 131 513,80 грн., в т.ч. ПДВ 21 918,97 грн. В загальну вартість робіт входить: вартість робіт, передбачених п. 1.1. договору, заробітна плата працівників підрядника (оплата робіт залучених працівників), вартість матеріалів, які використовуються для виконання робіт, інші витрати підрядника, необхідні для виконання робіт за цим договором (п. 2.1. договору).

Відповідно до п. 2.2. договору оплата здійснюється на банківський рахунок підрядника в наступному порядку:

Попередню оплату 100% вартості матеріалів і 30% вартості робіт в сумі 95 818,69 грн., в т. ч. ПДВ - 15 969,78 грн., замовник оплачує підряднику протягом 5 (п'яти) банківських днів після підписання даного договору сторонами (п. 2.2.1. договору).

Остаточну оплату в сумі 35 695,11 грн., в т. ч. ПДВ - 5949,18 грн., замовник оплачує підряднику протягом п'яти банківських днів з моменту підписання сторонами акту виконаних робіт (п. 2.2.2. договору).

Приймання виконаних робіт здійснюється уповноваженими представниками замовника після повного виконання підрядником визначеного договором обсягу робіт (п. 3.1. договору).

Здача та приймання виконаної роботи оформлюється актом, який підписується сторонами. Після закінчення робіт підрядник направляє замовнику акт виконаних робіт у двох екземплярах. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання, підписує і повертає один екземпляр виконавцю, або в той же термін надає мотивовану відмову від його підписання. При наявності недоліків у виконаних роботах, замовник складає акт з їхньою вказівкою і терміном усунення, після чого підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки у визначений замовником термін (п. 3.2. договору).

У разі порушення терміну виконання робіт, передбаченого п. 1.4. договору, підрядник сплачує замовнику неустойку в розмірі 1% від загальної вартості робіт, передбачених п. 2.1., за кожен день прострочення (п. 4.1. договору).

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2015р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, в т.ч. гарантійних зобов'язань підрядника (п. 8.1. договору).

Позивач стверджує, що свої зобовязання за договором виконав належним чином, сплатив відповідачу попередню оплату у розмірі 95 818,69 грн., на підтвердження чого надав платіжне доручення № 15041 від 01.12.2015р. на суму 95 818,69 грн. з призначенням платежу: «опл. за ремонт покрівлі ТЦ зг. дог. № 23-11 від 23.11.2015».

Як вказано вище, термін виконання робіт: 21 календарний день, з моменту отримання підрядником передоплати, передбаченої п. 2.2.1, від замовника. Враховуючи те, що передоплату у передбаченому договором розмірі 95 818,69 грн. відповідач отримав 01.12.2015р., роботи, а саме ремонт покрівлі торгівельного центру, мали бути виконані до 22.12.2015р. включно.

Позивач зазначає, що станом на 20.07.2016р. передбачені договором роботи відповідачем не виконані, у звязку із чим позивач нарахував та просить стягнути неустойку за порушення строку виконання робіт за період з 23.12.2015р. по 19.06.2016р. у розмірі 236 724,84 грн.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України).

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. (ч.1 ст. 846 Цивільного кодексу України).

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (ст.253 Цивільного кодексу України

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч.1 ст. 612 Цивільного кодексу України).

Порушенням зобовязання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобовязання (ст. 610 Цивільного кодексу України).

Субєкти господарювання повинні виконувати господарські зобовязання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (п. 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 Цивільного кодексу України).

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобовязанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 Цивільного кодексу України).

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ст. 548 Цивільного кодексу України).

У разi порушення зобов'язання настають правовi наслiдки, встановленi договором або законом, зокрема - сплата неустойки (п.3 ч.1 ст. 611 Цивільного кодексу України).

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у вiдсотках вiд суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ст.549 Цивільного кодексу України).

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг) (ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України).

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч.6 ст.232 Господарського Кодексу України).

Судом здійснено перевірку розрахунку позивача та встановлено, що він виконаний вірно.

Доказів оплати 236 724,84 грн. неустойки за порушення строку виконання робіт чи доказів, що підтверджують факт виконання робіт у встановлений договором строк, відповідач не надав, доводи позивача, наведені в обґрунтування позову, не спростував.

З огляду на викладене, зважаючи на те, що має місце прострочення виконання зобовязання є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача 236 724,84 грн. неустойки за порушення строку виконання робіт.

Позовна заява подана позивачем до суду 20.07.2016р., про що свідчить відбиток штемпеля канцелярії господарського суду в правому нижньому куті першої сторінки позовної заяви (а.с. 3). За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується судовий збір в розмірі 1,5 відсотків ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальних заробітних плат, а за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір мінімальної заробітної плати (ст. 4 Закону України "Про судовий збір"). Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" мінімальна заробітна плата з 1 січня 2016 року становить 1 378 грн. При зверненні з позовом до суду позивач сплатив судовий збір в розмірі 3 550,88 грн. згідно з платіжним дорученням № 10312 від 12.07.2016р., замість 3 550,87 грн. Таким чином, при зверненні з позовом до суду позивач надмірно сплатив судовий збір в розмірі 0,01 грн. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі зменшення позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом. Відповідне клопотання позивачем до суду подано не було. Тому суд вважає за необхідне розяснити позивачу, що надмірно сплачений судовий збір в розмірі 0,01 грн. підлягає поверненню позивачу з державного бюджету України, для чого позивачу необхідно звернутися до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір підлягає стягненню з відповідача на користь позивача в розмірі 3 550,87 грн.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.1, 33, 34, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудівниця» (49127, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 180, ідентифікаційний код 35381314) на користь Приватного акціонерного товариства «Нова Лінія» (08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, Одеське шосе, 8, ідентифікаційний код 30728887) 236 724,84 грн. неустойки за порушення строку виконання робіт, про що видати наказ.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбудівниця» (49127, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 180, ідентифікаційний код 35381314) на користь Приватного акціонерного товариства «Нова Лінія» (08162, Київська область, Києво-Святошинський район, смт. Чабани, Одеське шосе, 8, ідентифікаційний код 30728887) витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 550,87 грн., про що видати наказ.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом десяти днів з дня його оголошення, а у разі якщо в судовому засідання було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 21.09.2016р.

Суддя ОСОБА_2