ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"18" лютого 2016 р. Справа № 911/5189/15

За позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРРОСНАФТОГАЗБУД

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект

третя особа Приватне підприємство Ремсервіс

про стягнення 586 812,00грн

Суддя С.І.Чонгова

Представники:

від позивача: ОСОБА_2 (довіреність №6 від 15.12.2015);

від відповідача: ОСОБА_3 (довіреність б/н від 05.01.2016);

від третьої особи: не зявився.

СУТЬ СПОРУ: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю УКРРОСНАФТОГАЗБУД (далі ТОВ УКРРОСНАФТОГАЗБУД)звернулось до господарського суду Київської області з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект (далі ТОВ ВБП Укргазкомплект) про стягнення 466 023,64грн у т.ч.

- 265 948,14грн основна заборгованість;

- 918,07грн проценти за період з 12.09.2015 по 23.10.2015;

- 6116,81грн інфляційні збитки 12.09.2015 по 23.10.2015;

- 14412,20грн проценти за користування чужими грошовими коштами за період з 12.09.2015 по 23.10.2015.

- 178628,42грн неустойка за період з 22.01.2014 по 04.08.2014.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те що, відповідачем порушено зобовязання за договором субпідряду №ПОК-453 від 22.10.2013 в порушення строків виконання робіт.

Відповідач у справі ТОВ ВБП Укргазкомплект у своєму запереченні на позовну заяву просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.12.2015 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача залучено Приватне підприємство Ремсервіс (далі ПП Ремсервіс).

Третьою особою ПП Ремсервіс документально обґрунтованого письмового пояснення щодо позовних вимог не надано.

15.12.2015 позиваче подано заяву про збільшення позовних вимог та просить стягнути 586 812,00грн, а саме:

- 353 528,03грн основна заборгованість;

- 1220,40грн проценти за період з 12.09.2015 по 23.10.2015;

- 6966,42грн збитки від інфляції за період з 12.09.2015 по 23.10.2015;

- 19158,31грн проценти за користування чужими грошовими коштами за період з 12.09.2015 по 23.10.2015

- 205938,84грн неустойка за період з 11.07.2013 по 29.11.2013.

Відповідна заява прийнята судом до розгляду, оскільки, в силу ст.22 ГПК України, право на збільшення або зменшення позовних вимог є процесуальним правом позивача, яке може бути ним реалізовано у будь-який час до прийняття рішення по суті.

18.02.2016 представником позивача подано заяву про відмову від позову, відповідно до якої позивач повідомляє про примирення сторін, у звязку з уклданням угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.02.2016 та договору про прощення боргу, у звязку з чим позивач відмовляється від позовних вимог у даній справі.

У відповідності до ч. 1, 4 ст. 78 ГПК України, відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами; до прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Відповідно до ч. 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Розглянувши подану заяву про відмову від позову, суд прийшов до висновку, що вона відповідає закону.

Відповідно до частини четвертої статті 22 ГПК України, позивач вправі до прийняття рішення по справі, зокрема, відмовитись від позову.

Згідно приписів частини четвертої статті 78 та пункту 4 частини першої і частини другої статті 80 Господарського процесуального кодексу України про прийняття відмови позивача від позову господарський суд виносить ухвалу, якою припиняє провадження у справі. У випадку припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

За таких обставин суд приймає відмову позивача від позову в даній справі та припиняє провадження.

До прийняття відмови позивача від позову, в судовому засіданні позивачу розяснені наслідки прийняття відмови від позову у даній справі та припинення провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. п. 4 ч. 1 ст. 80, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Провадження у справі №911/5189/15 припинити.

2. Копії ухвали направити сторонам у справі.

Суддя С.І. Чонгова