УХВАЛА

07.07.2015Справа № 910/6025/14

За позовом Публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

до Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Фонд державного майна України

про стягнення 13 711 428,67 грн.

за зустрічним позовом Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»

до Публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

про стягнення 15 185 630, 88 грн.

Суддя Якименко М.М.

Представники сторін:

Не викликались;

Обставини справи :

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року первісний позов задоволено частково: присуджено до стягнення з УДК "Укрмонтажспецбуд" на користь ВАТ "Турбоатом" заборгованість у розмірі 646 577, 11 грн., штраф у розмірі 4 527 936, 00 грн., пеню у розмірі 2 717 177, 82 грн., 3 % річних у розмірі 923 857, 40 грн., інфляційні втрати у розмірі 3 376 401, 14 грн. та судовий збір; зустрічний позов задоволено частково: присуджено до стягнення з ВАТ "Турбоатом" на користь УДК "Укрмонтажспецбуд" штраф у розмірі 7 546 560, 00 грн., пеню у розмірі 7 423 454, 88 грн. та судовий збір; в іншій частині зустрічних позовних вимог - відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.03.2015 року рішення господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року було скасовано та прийнято нове рішення, яким позов ВАТ "Турбоатом" до УДК "Укрмонтажспецбуд" про стягнення 13 711 428, 67 грн. заборгованості, неустойки, 3 % річних та інфляційних задоволено частково та зустрічний позов УДК "Укрмонтажспецбуд" про стягнення 15 185 630, 88 грн. неустойки задоволено частково; резолютивну частину рішення господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року викладено в іншій редакції; позовні вимоги ВАТ "Турбоатом" до УДК "Укрмонтажспецбуд" про стягнення 13 711 428, 67 грн. заборгованості, неустойки, 3 % річних та інфляційних задоволено частково: присуджено до стягнення з УДК "Укрмонтажспецбуд" на користь ВАТ "Турбоатом" заборгованість у розмірі 646 577, 11 грн., штраф у розмірі 4 527 936, 00 грн., пеню у розмірі 3 806 786, 02 грн., 3 % річних у розмірі 864 748, 44 грн., інфляційні у розмірі 3 709 916, 56 грн. та судовий збір; в решті позовних вимог щодо стягнення пені, 3 % річних - відмовлено; зустрічний позов УДК "Укрмонтажспецбуд" про стягнення 15 185 630, 88 грн. неустойки задоволено частково: присуджено до стягнення з ВАТ "Турбоатом" на користь УДК "Укрмонтажспецбуд" штраф у розмірі 147 176, 40 грн., пеню у розмірі 347 828, 40 грн. та судовий збір; в решті позовних вимог зустрічного позову щодо стягнення пені та штрафу - відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 20.05.2015 року у справі №910/6025/14 Постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.03.2015 року та рішення господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року у справі № 910/6025/14 в частині задоволення первісного позову - скасувати, направивши справу в цій частині на новий розгляд до господарського суду міста Києва. В частині задоволення зустрічного позову, постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.03.2015 року у справі № 910/6025/14 - скасувати, рішення господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року у справі № 910/6025/14 - залишити без змін. П. п. 3, 4 ухвали Вищого господарського суду України від 20.04.2015 року визнати такими, що втратили чинність.

Представник відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) звернувся до суду з клопотанням про внесення змін до судового рішення.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що в ході розгляду позовних вимог у судах апеляційної та касаційної інстанції, відбулася заміна організаційно-правової форми Відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» на Публічне акціонерне товариство «Турбоатом». Також при винесенні рішення господарського суду міста Києва від 15.10.2014 року у справі №910/6025/14 було допущено описку у найменуванні відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом), а саме: вказано Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрбудмонтаж», в той час як необхідно було вказати Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд".

У відповідності до ст. 89 ГПК України суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

Враховуючи те, що при виготовлені тексту рішення від 15.10.2014 року у справі №910/6025/14 була допущена описка у найменуванні відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом), а найменування Відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» змінено на Публічне акціонерне товариство «Турбоатом», суддя керуючись ст. 86 ГПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд" - задовольнити.

2. Замінити найменування позивача за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом) з Відкритого акціонерного товариства «Турбоатом» на Публічне акціонерне товариство «Турбоатом».

3. Виправити допущену описку у пункті 5 резолютивної частини рішення господарського суду м. Києва від 15.10.2014 року у справі №910/6025/14, зазначивши вірне найменування позивача за первісним позовом (відповідач за зустрічним позовом), а саме: замість Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом», вказати Публічне акціонерне товариство «Турбоатом».

4. Виправити допущену описку у рішенні господарського суду м. Києва від 15.10.2015 року у справі №910/6025/14, зазначивши вірне найменування відповідача за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом), а саме: замість Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрбудмонтаж», вказати Українська державна корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд".

Суддя Якименко М.М.