ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

22 грудня 2015 р. Справа № 903/1202/15

Господарський суд Волинської області, розглянувши матеріали по справі

за позовом Державного підприємства "Львіввугілля" в особі Відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління", м. Сокаль

до відповідача Державного підприємства "Волиньвугілля ", м. Нововолинськ Волинської області

про стягнення 4 676 341,68грн.

Суддя: С.В. Бондарєв

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. від 01.04.2015р. №8/53

від відповідача: н/з

Відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України представнику позивача розяснено право відводу судді. Відводу судді заявлено не було. В судовому засіданні учаснику судового процесу згідно ст. 22 ГПК України розяснено процесуальні права та обовязки.

В судовому засіданні 22.12.2015 року відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Суть спору: Позивач- Державне підприємство "Львіввугілля" в особі Відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління"- звернувся до господарського суду з позовом до відповідача- Державного підприємства "Волиньвугілля "- про стягнення 4 676 341,71грн., в т.ч. 2 477 853,96грн.- заборгованості за виконані позивачем ревізійно-налагоджувальні роботи згідно договорів підряду №70 від 28.12.2012р., №5 від 01.02.2013р., №14 від 01.03.2013р., №24 від 01.04.2013р., №27 від 26.04.2013р., №31 від 03.06.2013р., №36 від 27.06.2013р., №43 від 29.07.2013р., №53 від 30.08.2013р., №59 від 01.10.2013р., №63 від 08.11.2013р., №66 від 11.11.2013р., №68 від 02.12.2013р., №71 від 04.12.2013р. за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., 174 978,29грн.-пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання по оплаті виконаних позивачем робіт за період з 15.02.2013р. по 14.07.2014р. згідно п.п. 6.4. договорів підряду (по кожному договору окремо), 167 694,44грн.-3% річних за період з 15.02.2013р. по 12.11.2015р. (по кожному договору окремо) та 1 855 815,02грн.-суми індексу інфляції за період з лютого 2013р. по жовтень 2015р. (включно) згідно ст. 625 ЦК України.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань по оплаті виконаних позивачем робіт, у встановлені договорами підряду строки.

Ухвалою суду від 19.11.2015р. порушено провадження по справі та призначено її до розгляду на 09.12.2015р. на 11:00год.

Представник позивача в судовому засіданні 09.12.2015р. позовні вимоги підтримав та просив задовольнити останні в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві.

Водночас, звернувся до суду з клопотанням б/н від 09.12.2015р. (вх.№01-54/12249/15 від 09.12.2015р.), в якому просив суд, у зв'язку з неявкою відповідача в судове засідання та необхідністю представлення додаткових доказів по справі, відкласти розгляд спору згідно ст. 77 ГПК України.

Відповідач в судове засідання 09.12.2015р. не з'явився, вимог суду не виконав, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду спору, що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №942 від 27.11.2015р.

Ухвалою суду від 09.12.2015р. розгляд справи відкладався згідно ст. 77 ГПК України з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин по справі, зважаючи на неявку відповідача в судове засідання, неподання ним витребуваних судом доказів та необхідність витребування додаткових доказів по справі.

.Крім того, зобов'язано сторін представити суду: позивача-оригінали, долучених до позову доказів; чіткий, обгрунтований розрахунок суми основного боргу з зазначенням підстав нарахувань, проплат (по кожному договору окремо); первинні докази надання послуг-акти виконаних робіт за договорами, речові квитанції, докази проплати за весь період стягнення, вказати періоди виникнення зобов'язання за кожним договором; статут; відповідача-письмові пояснення (обгрунтовані доводи та заперечення) по суті позовних вимог; докази проплати; статут.

В судовому засіданні 22.12.2015р. представник позивача звернувся до суду з заявою б/н від 22.12.2015р. (вх.№01-65/351/15), в якій просив суд зменшити розмір позовних вимог та стягнути з відповідача 4 676 341,68грн., в т.ч. 2 477 853,96грн.- заборгованості за виконані позивачем ревізійно-налагоджувальні роботи згідно договорів підряду №70 від 28.12.2012р., №5 від 01.02.2013р., №14 від 01.03.2013р., №24 від 01.04.2013р., №27 від 26.04.2013р., №31 від 03.06.2013р., №36 від 27.06.2013р., №43 від 29.07.2013р., №53 від 30.08.2013р., №59 від 01.10.2013р., №63 від 08.11.2013р., №66 від 11.11.2013р., №68 від 02.12.2013р., №71 від 04.12.2013р. за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., 174 978,29грн.-пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання по оплаті виконаних позивачем робіт за період з 15.02.2013р. по 14.07.2014р. згідно п.п. 6.4. договорів підряду (по кожному договору окремо), 167 694,41грн.-3% річних за період з 15.02.2013р. по 12.11.2015р. (по кожному договору окремо) та 1 855 815,02грн.-суми індексу інфляції за період з лютого 2013р. по жовтень 2015р. (включно) згідно ст. 625 ЦК України.

Крім того, супровідним листом №533/01 від 21.12.2015р. (вх.№01-54/12758/15 від 22.12.2015р.) долучив до матервіалів справи розрахунок суми основного боргу, копії актів виконаних робіт та речових квитанцій за договорами за період з січня 2013р. по грудень 2013р., платіжних доручень за період з 29.04.2013р. по 02.12.2013р., акт звірки взаєморозрахунків, підписаний сторонами станом на 30.11.2015р. та копію статуту ДП "Львівугілля" (нова редакція), затвердженого наказом Міненерговугілля України 24.11.2015р. №751, погодженого головою Львівської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України та головою регіонального об'єднання незалежної профспілки гірників України м. Червонограда, зареєстрованого 07.12.2015р. за №2000005.

Відповідач в судове засідання 22.12.2015р. не з'явився, вимог суду не виконав, про причини неявки суд не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце судового розгляду спору, що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №116 від 17.12.2015р

Згідно з ч. 4 ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі зменшити розмір позовних вимог.

Вищий господарський суд України у п. 3.10 постанови пленуму від 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" вказав, що передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві. Згідно з частиною третьою статті 55 ГПК ціну позову вказує позивач. Отже, у разі прийняття судом зміни (в бік збільшення або зменшення) кількісних показників, у яких виражається позовна вимога, має місце нова ціна позову, виходячи з якої й вирішується спір.

Судом приймається заява позивача про зменшення розміру позовних вимог від 22.12.2015р., спір вирішується виходячи з нової ціни позову - 4 676 341,68грн.

Згідно із ч. 3 ст. 22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. У разі неподання учасником судового процесу з неповажних причин або без повідомлення причин матеріалів та інших доказів, витребуваних господарським судом, останній може здійснити розгляд справи за наявними в ній матеріалами та доказами (Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2010р. №01-08/140 "Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальним правами у господарському судочинстві").

Неподання або несвоєчасне подання доказів з неповажних причин, спрямоване на штучне затягування судового процесу, суперечить, зокрема, вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Беручи до уваги приписи ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод стосовно розгляду справи упродовж розумного строку, враховуючи те, що відповідач належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, явку відповідача не було визнано обов'язковою, визнавши зібрані по справі матеріали достатніми для розгляду спору за наявними в справі матеріалами згідно зі ст.75 ГПК України, господарський суд, -

встановив:

28 грудня 2012р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі генерального директора ОСОБА_2, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №36 від 01.06.2012р. (підрядник) було укладено договір підряду №70, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 02 січня 2013р.-31 січня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 247 686,36грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №70 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 28 грудня 2012 року по 31 березня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 39-40).

01 лютого 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі генерального директора ОСОБА_2, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №12 від 02.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №5, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 лютого 2013р.-28 лютого 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 192 598,06грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №5 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 лютого 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т. 1 а.с. 41-42).

01 березня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі генерального директора ОСОБА_2, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №12 від 02.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №14, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 березня 2013р.- 31 березня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 206 081,53грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №14 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 березня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т. 1 а.с. 43-44).

01 квітня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №12 від 02.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №24, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 квітня 2013р.- 30 квітня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 220 494,30грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №24 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т. 1 а.с. 45-46).

26 квітня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №12 від 02.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №27, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 травня 2013р.- 31 травня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 267 888,59грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №27 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 травня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т. 1 а.с. 47-48).

03 червня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №37 від 01.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №31, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 03 червня 2013р.- 30 червня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 229 113,17грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №31 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 03 червня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 49-50).

27 червня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №37 від 01.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №36, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 липня 2013р.- 31 липня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 190 628,11грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №36 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 липня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т. 1 а.с. 51-52).

29 липня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №37 від 01.06.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №43, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 серпня 2013р.- 31 серпня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 299 445,89грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №43 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 серпня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 53-54).

30 серпня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №62 від 16.08.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №53, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 вересня 2013р.- 30 вересня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 259 580,41грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №53 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 вересня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 55-56).

01 жовтня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №62 від 16.08.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №59, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 жовтня 2013р.- 31 жовтня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 255 300,28грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №59 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2013 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 57-58).

08 листопада 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №109 від 08.11.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №63, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 08 листопада 2013р.- 30 листопада 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 288 028,03грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №63 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 08 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 59-60).

11 листопада 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №109 від 08.11.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №66, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 11 листопада 2013р.- 30 листопада 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 58 168,21грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №66 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 11 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 61-62).

02 грудня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №109 від 08.11.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №68, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 01 грудня 2013р.- 31 грудня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 297 524,23грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №68 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 01 грудня 2013 року по 30 квітня 2014 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 63-64).

04 грудня 2013р. між Державним підприємством "Волиньвугілля", в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту (замовник) та Державним підприємством "Львівугілля", в особі начальника відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління" ОСОБА_3, що діє на підставі Положення і Доручення №109 від 08.11.2013р. (підрядник) було укладено договір підряду №71, згідно з пунктом 1.1. якого, замовник доручає, а підрядник приймає на себе виконання наступних робіт по цінах на основі "Ресурсних елементних кошторисних норм на роботи з ревізії, налагодження і випробування устаткування приладів та засобів автоматики", виходячи з мінімальної місячної заробітної плати. Вартість робіт може змінитися із зміною розміру мінімальної зарплати та коефіцієнта на обов'язкове державне пенсійне страхування. Термін виконання робіт: 04 грудня 2013р.- 31 грудня 2013р. Сума договору разом з ПДВ становить: 14 608,18грн. Сума оплати визначається по фактичному виконанню. Роботи по ремонту апаратів, приладів, які виконуються у ВП "ШСМНУ" проводяться по наряд-замовленню по мірі їх поступлення.

У відповідності до п.п. 3.1.-3.4. договору, строк виконання робіт по видах (розділах) визначається п. 1.1. Строк виконання робіт може змінюватись за згодою сторін. Про необхідність виконання робіт, включених в об'єм без виконання строку виконання або з поміткою "по готовності", замовник повідомляє підрядника не пізніше ніж за 15 днів до початку планового періоду. Строк виконання цих робіт назначається в прийнятний для сторін час. Прийняття виконаних підрядних робіт здійснюється шляхом підписання між сторонами договору акту приймання виконаних підрядних робіт. Окремі види робіт проводяться поетапно, з оформленням актів приймання виконаних підрядних робіт на кожному етапі.

Розділом 4 договору підряду №71 сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Згідно п.п. 6.4.-6.5. даного договору, при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення. У разі невиконання п.4.1. договору, крім сплати зазначених вище штрафних санкцій, замовник сплачує підряднику кошти з урахуванням індексу інфляції та 3% річних.

Відповідно до п. 7.1. цього договору, термін дії даного договору встановлюється з 04 грудня 2013 року по 30 квітня 2014 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань, вказаних в цьому договорі.

Даний договір підписано сторонами, підписи скріплені відтиском печатки підприємств. (т.1 а.с. 65-66).

На виконання умов вищезазначених договорів, за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. позивачем були виконані роботи на загальну суму 2 990 826,26грн., що стверджується актами приймання виконаних підрядних робіт за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., які підписані замовником та підрядником (т. 1 а.с. 97-254, т. 2 а.с. 1-114).

Відповідач свої зобов'язання щодо оплати за цими договорами виконав лише частково на суму 512 972,30грн., що стверджується платіжними дорученнями №898 від 29.04.2013р., №966 від 14.05.2013р., №1008 від 23.05.2013р., №315 від 09.10.2013р., №914 від 29.11.2013р., №938 від 02.12.2013р., авізо №1098 від 08.10.2013р., №1169 від 22.10.2013р., №1121 від 14.10.2013р., №1112 від 10.10.2013р., №1117 від 11.10.2013р., №1218 від 31.10.2013р., №1193 від 28.10.2013р., №1107 від 09.10.2013р. та №1247 від 04.11.2013р. (інших доказів оплати суду сторонами не надано). (т. 2 а.с. 115-126).

Крім того, між сторонами був підписаний і акт звірки взаємних розрахунків від 16.12.2015р. станом на 30.11.2015р., згідно якого вбачається, що заборгованість відповідача перед позивачем становить 2 477 853,96грн. (т. 2 а.с.127).

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

У відповідності до ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України правочин є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Частиною 1 ст. 205 Цивільного кодексу України визначено, що правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 173 ГК України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно ч. 1 ст. 174 Господарського кодексу України, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України, майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Так, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Проаналізувавши зміст укладених між сторонами договорів, суд дійшов висновку, що за своєю правовою природою вони є договорами підряду.

Згідно ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з п. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно зі статтею 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається , якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України , інших актів цивільного законодавства , а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог , що звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 2 ст. 530 ЦК України, у випадку, коли строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

Розділом 4 договорів підряду сторони погодили розмір оплати та порядок розрахунків, згідно якого оплата виконаних робіт за даним договором проводиться замовником з попередньою оплатою в розмірі 50% на момент початку робіт, з кінцевим розрахунком на протязі 15 діб після підписання актів форми №2 по кожному виду робіт окремо, підписаних представником замовника. Підставою для оплати являються акти виконаних робіт, підписані замовником. У випадку змін розцінок на виконані роботи та цін на матеріали, вказана в договорі сума підлягає перерахунку.

Акти приймання виконаних підрядних робіт були підписані сторонами.

Відповідач свої зобов'язання щодо оплати за цими договорами виконав лише частково на суму 512 972,30грн., що стверджується платіжними дорученнями №898 від 29.04.2013р., №966 від 14.05.2013р., №1008 від 23.05.2013р., №315 від 09.10.2013р., №914 від 29.11.2013р., №938 від 02.12.2013р., авізо №1098 від 08.10.2013р., №1169 від 22.10.2013р., №1121 від 14.10.2013р., №1112 від 10.10.2013р., №1117 від 11.10.2013р., №1218 від 31.10.2013р., №1193 від 28.10.2013р., №1107 від 09.10.2013р. та №1247 від 04.11.2013р. (інших доказів оплати суду сторонами не надано). (т. 2 а.с. 115-126).

Крім того, між сторонами був підписаний і акт звірки взаємних розрахунків від 16.12.2015р. станом на 30.11.2015р., згідно якого вбачається, що заборгованість відповідача перед позивачем становить 2 477 853,96грн. (т. 2 а.с.127).

Отже, заборгованість відповідача перед позивачем станом на день прийняття рішення судом становить 2 477 853,96грн., відповідачем не сплачена (доказів сплати суду не надано), належними та допустимими доказами не спростована, стверджується договорами підряду №70 від 28.12.2012р., №5 від 01.02.2013р., №14 від 01.03.2013р., №24 від 01.04.2013р., №27 від 26.04.2013р., №31 від 01.06.2013р., №36 від 27.06.2013р., №43 від 29.07.2013р., №53 від 30.08.2013р., №59 від 01.10.2013р., №63 від 08.11.2013р., №66 від 11.11.2013р., №68 від 02.12.2013р., №71 від 04.12.2013р., актами приймання виконаних підрядних робіт за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. на загальну суму 2 990 826,26грн., платіжними дорученнями №898 від 29.04.2013р., №966 від 14.05.2013р., №1008 від 23.05.2013р., №315 від 09.10.2013р., №914 від 29.11.2013р., №938 від 02.12.2013р., авізо №1098 від 08.10.2013р., №1169 від 22.10.2013р., №1121 від 14.10.2013р., №1112 від 10.10.2013р., №1117 від 11.10.2013р., №1218 від 31.10.2013р., №1193 від 28.10.2013р., №1107 від 09.10.2013р. та №1247 від 04.11.2013р. на загальну суму 512 972,30грн., актом звірки взаємних розрахунків від 16.12.2015р. станом на 30.11.2015р., згідно якого вбачається, що заборгованість відповідача перед позивачем становить 2 477 853,96грн., а тому підлягає до стягнення з відповідача відповідно до ст. ст. 525, 526, 527, 837 Цивільного кодексу України.

Пунктами 6.4. вищезазначених договорів підряду передбачено, що при невиконанні п.4.1. договору замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості робіт за кожен день прострочення.

Позивачем нараховано пеню у розмірі 174 978,29грн., виходячи з подвійної облікової ставки НБУ за період з 15.02.2013р. по 14.07.2014р. (по кожному договору окремо).

Згідно ст.ст.230-232 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Згідно ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

У відповідності до ст.ст. 1, 3 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Розрахунок нарахування пені перевірено судом за допомогою комплексної системи інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ" 9.1.3. і, оскільки розмір нарахувань здійснений в межах сум, зазначених позивачем, суд задовольняє вимоги позивача в межах суми вимог, а саме: 174 978,29грн. пені за період з 15.02.2013р. по 14.07.2014р. (по кожному договору окремо) згідно ст.ст. 230-232 ГК України, ст.ст. 1, 3 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

У звязку із невиконанням умов договорів підряду позивач нарахував відповідачу 3% річних в розмірі 167 694,41 грн. за період з 15.02.2013р. по 12.11.2015р. (по кожному договору окремо) та 1 855 815,02грн. інфляційних втрат за прострочення виконання зобов'язання за період з лютого 2013р. по жовтень 2015р. (включно).

У відповідності до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення платежів, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Вищий господарський суд України у п.п. 1.3, 4.1 постанови пленуму від 17.12.2013р. №14 «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань» зазначив, що статтю 625 ЦК України вміщено в розділі 1 книги 5 цього Кодексу - "Загальні положення про зобов'язання", і ця стаття застосовується до всіх грошових зобов'язань, якщо інше не передбачено спеціальними нормами, які регулюють відносини, пов'язані з виникненням, зміною чи припиненням окремих видів зобов'язань.

Сплата трьох процентів річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само як й інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Розрахунок нарахування річних та суми індексу інфляції перевірено судом за допомогою комплексної системи інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ" 9.1.3. та підлягають до стягнення з відповідача у повному обсязі.

Згідно ст. 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

В силу ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку про підставність позову та необхідність його задоволення.

При цьому суд виходив з обставин повної підтвердженості предявлених позовних вимог належними та допустимими доказами.

Як вбачається з платіжних доручень №360 від 19.08.2015р. на суму 64 000,00грн. та №374 від 26.08.2015р. на суму 9 080,00грн. позивач сплатив 73 080,00грн. судового збору.

Відповідно до пункту 2.2.1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру сплачується 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати.

Враховуючи те, що позивач при поданні позову зайве сплатив судовий збір, позивачу слід повернути з Державного бюджету 2 934,87грн. судового збору, як зайво сплаченого.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Оскільки спір до суду доведений з вини відповідача, витрати по сплаті судового збору в сумі 70 145,13грн. слід віднести на відповідача відповідно до ст.49 ГПК України.

Враховуючи викладене, господарський суд, керуючись ст.ст. 173, 174, 175, 193, 230-232 ГК України, ст.ст. 11, 205, 509, 525, 526, 527, 530, 625, 626, 837, 854 ЦК України, ЗУ "Про судовий збір", ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, -

вирішив:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Державного підприємства "Волиньвугілля", Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, код 32365965

на користь Державного підприємства "Львіввугілля" в особі Відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління", Львівська обл., м. Сокаль, пл. Січових Стрільців, 8, код 34987316

4 676 341,68грн., в т.ч. 2 477 853,96грн.- основного боргу, 174 978,29грн.-пені, 167 694,41грн.-3% річних, 1 855 815,02грн.-суми індексу інфляції та 70 145,13 грн. витрат по сплаті судового збору.

3. Повернути Державному підприємству "Львіввугілля" в особі Відокремленого підрозділу "Шахтоспецмонтажно-налагоджувальне управління", Львівська обл., м. Сокаль, пл. Січових Стрільців, 8, код 34987316 з Державного бюджету 2 934,87грн. зайве сплаченого судового збору, сплаченого по платіжним дорученням №360 від 19.08.2015р. та №374 від 26.08.2015р. (оригінали платіжних доручень №360 від 19.08.2015р. та №374 від 26.08.2015р. знаходяться в матеріалах справи (т. 1 а.с. 7-8)).

Повний текст рішення складено

28.12.2015

Суддя С. В. Бондарєв