ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.11.2015 Справа № 920/1436/15

Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Левченка П.І., судді Соп'яненко О.Ю., судді Яковенка В.В. при секретарі судового засідання Чепульській Ю.В. розглянув матеріали справи № 920/1436/15

за позовом - Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОАЗОТ», м. Дніпродзержинськ,

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГ», м. Суми,

про стягнення 45619,20 грн., -

за участю представників:

позивача - Малюк Є.М. за довіреністю № 33/016 від 19.01.2015 року,

відповідача - директора Прийменка С.В. за наказом № 3-К від 01.02.2013 року.

Суть спору: позивач в своїй позовній заяві просить суд стягнути з відповідача на свою користь штрафні санкції за порушення зобов'язань за договором підряду № 663/14-18 від 10.10.2014 року в сумі 45619,20 грн.; у тому числі: 11059,20 грн. пені за порушення строку виконання робіт, у відповідальності до пункту 9.4 договору; 3840,00 грн. штрафу за прострочення виконання робіт більш ніж за 30 календарних днів, у відповідності до пункту 9.5 договору; 15360,00 грн. штрафу за допущення, передбаченого пунктом 9.16 договору, а саме виконання робіт з відхиленням від строку їх виконання у відповідності до пункту 9.20 договору; 15360,00 грн. штрафу за порушення передбаченого пунктом 12.10 договору строку надання зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної № 4 від 15.06.2015 року, у відповідності до пункту 9.20 договору.

16.11.2015 року від сторін до суду надійшла заява № 016/24/м-2 від 13.11.2015 року про затвердження мирової угоди у справі № 920/1436/14, в якій просять суд затвердити мирову угоду про врегулювання господарського спору у справі № 920/1436/15, укладену 29.10.2015 року між ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» та ТОВ «ТЕХНОЛОГ» та припинити провадження у даній справі на підставі пункту 7 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Також сторони повідомили суду у зазначеній заяві про усвідомлення наслідків затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі.

Розглянувши матеріали справи, господарський суд встановив:

Зазначена мирова угода не суперечить матеріалам справи і чинному законодавству, підписана уповноваженими представниками сторін, не порушує прав та інтересів сторін. Тому, суд вважає за необхідне задовольнити заяву сторін про затвердження мирової угоди, затвердити мирову угоду про врегулювання господарського спору у справі № 920/1436/15, укладену 29.10.2015 року між ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» та ТОВ «ТЕХНОЛОГ», та припинити провадження у справі № 920/1436/15 на підставі пункту 7 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Проте, сторонам доводиться до відома, що у відповідності до вимог частини другої статті 80 Господарського процесуального кодексу України, у випадках припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

При зазначених обставинах, керуючись статтею 78, пунктом 7 частин першої, другої статті 80 та статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду б/н від 29.10.2015 року укладену між Публічним акціонерним товариством «ДНІПРОАЗОТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОХНОЛОГ» у справі № 920/1436/14, у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

про врегулювання господарського спору по справі № 920/1436/15

м. Дніпродзержинськ 29.10.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ», надалі іменоване «Позивач», в особі Першого заступника Голови Правління - технічного директора ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Гупало О.С., що діє від імені та в інтересах товариства на підставі довіреності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 19.01.2015 № 21/016-юр, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГ», надалі іменоване «Відповідач», в особі директора Прийменко С.В., що діє на підставі Статуту товариства, з іншої сторони,

які є Сторонами у справі № 920/1436/15 за позовом ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» до ТОВ «ТЕХНОЛОГ» про стягнення 45619,20 грн. за договором підряду № 663/14-18 від 10.10.2014, яка знаходиться в провадженні господарського суду Сумської області, на основі вільного волевиявлення, діючи на власний розсуд, керуючись ст.ст. 22, 78 Господарського процесуального кодексу України, уклали цю Мирову угоду про врегулювання господарського спору по справі № 920/1436/15 (далі - «Мирова угода») на наступних умовах:

1. 27.08.2015 ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» звернулося з позовом до ТОВ «ТЕХНОЛОГ» про стягнення штрафних санкцій за порушення зобов'язань за договором підряду № 663/14-18 від 10.10.2014 (надалі - «Договір») у розмірі 45619,20 грн., у тому числі:

- 11059,20 грн. пені за порушення строку виконання робіт;

- 3840,00 грн. штрафу за прострочення виконання робіт більш ніж на 30 календарних днів;

- 15360,00 грн. штрафу за допущення виконання робіт з відхиленням від строку їх виконання;

- 15360,00 грн. штрафу за порушення строку надання зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, а також 1827,00 грн. судового збору. Ухвалою господарського суду Сумської області від 03.09.2015 було порушено провадження у справі № 920/1436/15.

2. Сторони підтверджують, що станом на день підписання цієї Мирової угоди Позивач в повному обсязі оплатив виконані Відповідачем роботи за Договором і Відповідач не має жодних майнових вимог до Позивача щодо строку та порядку виконання останнім своїх зобов'язань за Договором, у т.ч. щодо сплати Позивачем Відповідачу інфляційних збитків та трьох відсотків річних.

3. Враховуючи добровільне погашення Відповідачем 26.10.2015 частини штрафних санкцій за порушення останнім своїх зобов'язань за Договором в сумі 27494,40 грн., а саме:

- 8294,40 грн. пені за порушення строку виконання робіт;

- 3840,00 грн. штрафу за прострочення виконання робіт більш ніж на 30 календарних днів;

- 15360,00 грн. штрафу за допущення виконання робіт з відхиленням від строку їх виконання, з метою врегулювання господарського спору Сторони домовились, що Позивач відмовляється від стягнення та прощає Відповідачу штрафні санкції у розмірі 18124,80 грн., у тому числі:

- 2764,80 грн. пені за порушення строку виконання робіт;

- 51360,00 грн. штрафу за порушення строку надання зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної.

4. Сторони підтверджують:

- що вони мають належне уявлення про сутність цієї Мирової угоди і правильно розуміють її зміст;

- що вищевикладені умови Мирової угоди відповідають їх волевиявленню і вони бажають настання правових наслідків, передбачених цією Мировою угодою.

5. Мирова угода вважається укладеною з дати її підписання Сторонами та набирає чинності з дати її затвердження господарським судом Сумської області.

6. Позивач та Відповідач заявляють, що ані в процесі укладення цієї Мирової угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

7. Судові витрати по справі № 920/1436/15 покладаються на Відповідача. Відповідач зобов'язується компенсувати Позивачу витрати на оплату судового збору в сумі 1827,00 грн.

8. Мирова угода складена українською мовою у трьох оригінальних примірниках, по одному для Позивача, Відповідача та господарського суду Сумської області.

Підписи сторін:

ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» підпис /О.С. Гупало/ТОВ «ТЕХНОЛОГ» підпис /С.В. Прийменко/
печатка печатка

2. Провадження у справі № 920/1436/15 - припинити.

Суддя П.І. Левченко