ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.01.2015 р. Справа№ 914/4586/14

За позовом:Дочірнього підприємства Інтеграл-Буд Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Інтеграл, м. Черкаси;
до відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю Техніка для бізнесу, м. Львів;
про:стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду
Суддя Крупник Р.В. Секретар Яслик Н.М.
Представники сторін:
від позивача: ОСОБА_1 представник (довіреність №01-1010/2012 від 01.10.2012р.);
від відповідача: не зявився.

26.12.2014р. на розгляд господарського суду Львівської області поступила позовна заява Дочірнього підприємства Інграл-Буд товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Інтеграл до Товариства з обмеженою відповідальністю Техніка для бізнесу про стягнення 250000,00 грн. штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду.

Ухвалою суду від 29.12.2014р. порушено провадження у справі, її розгляд призначено на 15.01.2015р. Ухвалою суду від 15.01.2015р. розгляд справи відкладено на 26.01.2015р., з підстав, викладених в даній ухвалі.

Представник позивача в судове засідання зявився, на виконання вимог ухвали суду від 15.01.2015р. подав клопотання про долучення документів, перелічених в даному клопотанні до матеріалів справи, позовні вимоги підтримав, просив суд позов задоволити повністю, з підстав, викладених в позовній заяві.

Відповідач явки повноважного представника в судове засідання не забезпечив, вимог ухвали суду від 15.01.2015р. не виконав.

На підставі вищенаведеного, враховуючи неявку представника відповідача в судове засідання, з метою повного і всестороннього зясування всіх обставин спору, для забезпечення принципу змагальності керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на: 05.02.15 р. на 14:30.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.

3. Зобовязати позивача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 15.01.2014р., а саме:

- надати письмові пояснення щодо досудового врегулювання спору, зокрема вказати чи надсилались відповідачу претензії з вимогою закінчити роботи по влаштуванню слабострумних мереж готельного комплексу по вул. Наливайка, 4 у м. Львові, які є предметом договору підряду №08/07-13/НС від 08.07.2013р., якщо так то надати копії таких претензій та відповідей на них (в разі їх наявності) суду;

- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.

4. Зобовязати відповідача виконати вимоги попередньої ухвали суді від 15.01.2015р., а саме:

- подати письмовий відзив на позовну заяву з документальним і нормативним обґрунтуванням своїх доводів;

- представити оригінали долучених до відзиву документів для огляду в судовому засіданні;

- відзив на позовну заяву з долученими до нього документами направити позивачу, докази відправки надати суду;

- забезпечити явку повноважного представника в судове засідання.

Суд звертає увагу сторін, що згідно з п.5 ст.83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від виконання дій, покладених господарським судом з винної сторони може бути стягнутий штраф, а справа, відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними у ній матеріалами.

Суддя Крупник Р.В.