ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2015 рокуСправа № 912/2458/15
Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Колодій С.Б. розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 912/2458/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Кіровограджилстрой", м. Кіровоград

до товариства з додатковою відповідальністю "Дніпроенергобудпром", Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка

про стягнення 503 565,13 грн.

за участю представників сторін:

від позивача - Мацола С.М., довіреність № б/н від 12.01.2015 р.;

від відповідача - Бабаченко А.Г., довіреність № юр-8 від 05.01.2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіровограджилстрой" звернулося до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою від 26.06.2015 р. № 26/06/1 про стягнення з товариства з додатковою відповідальністю "Дніпроенергобудпром" заборгованості в розмірі 1 498 445,84 грн., з яких: 976 450,79 грн. основний борг, 105 063,43 грн. пеня, 22 038,32 грн. 3% річних, 394 893,30 грн. інфляційні витрати, з покладенням на відповідача судового збору.

Позивач в обґрунтування позову вказує, що відповідач не виконав належним чином свої договірні зобов'язання щодо оплати в повному обсязі виконаних позивачем, як підрядником будівельних робіт.

02.09.2015 р. представником позивача подано заяву про зменшення розміру позовних вимог від 02.09.2015 р. № 02/09/3, згідно якої позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь заборгованість в розмірі 523 072,59 грн., з яких 1 077,54 грн. основний борг, 105 063,43 грн. пеня, 22 038,32 грн. 3% річних, 394 893,30 грн. інфляційні витрати.

Крім того, в судовому засіданні 10.09.2015 р. представником позивача подано заяву про зменшення розміру позовних вимог, за змістом яких просить зменшити розмір позовних вимог, а саме стягнути з відповідача на користь позивача заборгованості в розмірі 503 565,13 грн., з яких: 1 077,54 грн. основний борг, 85 555,97 грн. пеня, 22 038,32 грн. 3% річних, 394 893,30 грн. інфляційні втрати.

Вказані заяви подані в порядку визначеному статті 22 Господарського процесуального кодексу України, підписані уповноваженим представником, не суперечать чинному законодавству, не порушують права та охоронювані законом інтереси сторін, а відтак приймаються судом.

Відповідач у відзиві на позовну заяву позов відхилив, зазначивши, що існуюча заборгованість перед позивачем виникла з вини корпорації "Система ССБ".

Крім того, відповідач надав клопотання від 10.09.2015 р. № 01-520, в якому просить суд зменшити розмір пені на 80% та зменшити інфляційні витрати на 19 338,55 грн. на підставі статті 233 Господарського кодексу України.

Керуючись статтями 75 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за можливе розглянути справу і вирішити спір за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.12.2013р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Кіровограджилстрой" (Підрядник, позивач) та товариством з додатковою відповідальністю "Дніпроенергобудпром" (Замовник, відповідач) укладено договір підряду на будівництво об"єкта "Ферма на 600 свиноматок" на території Компаніївського району Кіровоградської області за № 305 на термін до повного виконання сторонами своїх зобов"язань (далі-Договір) (т. 1, а.с. 24-26).

Відповідно до п. 1.1 Договору підряду Підрядник зобов"язується на свій ризик своїми та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника будівельні роботи по будівництву свиникомплексу відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсного договору та спільно з замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується прийняти та оплатити результати виконаних робіт в межах договірної ціни, кошторису і умов дійсного договору.

Адреса будівництва свинокомплекса: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.

Сторони за даною угодою зобов"язуються шляхом прямих інвестицій Замовника спільно діяти в рішенні питань по будівництву свинокомплекса (п. 1.2 Договору).

Згідно п. 1.3 Договору дійсний договір являється Генеральним, тому будівництво кожного об"єкта в складі свинокомплекса буде здійснюватися на основі окремих додаткових угод.

Так, 27.12.2013 року сторонами було укладено Додаткову угоду № 1, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання замовника роботи, а саме: влаштування зовнішніх мереж каналізації видалення гною; влаштування зовнішніх мереж каналізації К1, К2; влаштування зовнішнього водопроводу на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної угоди, та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди.

Загальна вартість додаткової угоди складає - 1 175 464,00 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 1) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку (т. 1, а.с. 27-29, 86-88).

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 1 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 605 909,40 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 1).

31.01.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 року на суму 117 007,20 грн. (т. 1, а.с. 38-39).

31.01.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2014 р. на суму - 42 759,60 грн. (т. 1, а.с. 40-41).

31.01.2014 року сторонами підписаний Акт № 3 приймання виконаних робіт за січень 2014 року на суму 424 257,60 грн. (т. 1, а.с. 42-44).

28.02.2014 року сторонами підписаний Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 р. на суму - 8 782,80 грн. (т. 1, а.с. 45-46).

28.02.2014 року сторонами підписаний Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 року на суму 34 984,80 грн. (т. 1, а.с. 47-48).

28.02.2014 року сторонами підписаний Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2014 р. на суму - 98 239,20 грн. (т. 1, а.с. 49-50).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 92 442,00 грн. (т. 1, а.с. 51-53).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 62 577,60 грн. (т. 1, а.с. 54-56).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 201 712,80 грн. (т. 1, а.с. 57-59).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 р. на суму - 65 802,00 грн. (т. 1, а.с. 60-61).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 26 898,00 грн. (т. 1, а.с. 62-63).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 1 175 463,60 грн. та здійснено оплату:

- 30.12.2013 р. відповідно до платіжного доручення № 3171 - 605 909,40 грн.;

- 30.01.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 158 - 200 000,00 грн.;

- 19.02.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 355 - 92 012,20 грн.;

- 11.03.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 446 - 71 003,40 грн.;

- 30.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 928 - 29 118,86 грн., 46 221,00 грн. та 100 856,40 грн., всього на загальну суму 1 175 464,00 грн.

Станом на 26.06.2015 р. розрахунки по Додатковій угоді № 1 від 27.12.2013 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

20.03.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 2, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво колодязя-накопичувача (№ 4.2 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 1, а.с. 75-77).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 216 758,40 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 2) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 2 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 65 027,52 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 2).

31.03.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року на суму 45 652,80 грн. (т. 1, а.с. 80-81).

30.04.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2014 р. на суму - 163 383,60 грн. (т. 1, а.с. 82-83).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 7 722,00 грн. (т. 1, а.с. 84-85).

Здійснено оплату:

- 21.03.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 515 - 65 027,52 грн.;

- 25.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 706 - 146 325,48 грн., що в загальному складає 216 758,40 грн.

Станом на 26.06.2015 р. до Додатковій угоді № 2 від 27.12.2014 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

20.03.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 3, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання оздоблювальних, електромонтажних, сантехнічних робіт на будівлі блоку миття транспорту (№ 11 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 1, а.с. 90-92).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 514 395,60 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 3) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 3 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 154 318,68 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 3).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 98 491,27 грн. (т. 1, а.с. 96-100).

30.09.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 р. на суму - 323 142,73 грн. (т. 1, а.с. 101-108).

28.11.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на суму 22 382,53 грн. (т. 1, а.с. 109-110).

Здійснено оплату:

- 07.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 627 - 154 318,68 грн.;

- 14.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 809 - 68 553,00 грн.;

- 21.11.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 2063 - 130 083,39 грн.;

-20.02.2015 р. відповідно до платіжного доручення № 213 - 91 061,46 грн., що в загальному складає 440 016,53 грн.

Всього позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 440 016,53 грн.

Станом на 26.06.2015 р. до Додатковій угоді № 3 від 20.03.2014 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

03.04.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 4, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання оздоблювальних, електромонтажних, сантехнічних робіт на будівлі насосоної станції води (№ 13 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 1, а.с. 129-131).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 309 238,80 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 4) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 4 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 92 771,64 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 4).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 14 559,37 грн. (т. 1, а.с. 136-138).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 р. на суму - 115 076,94 грн. (т. 1, а.с. 139-142).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-3 2014 року на суму 27 226,21 грн. (т. 1, а.с. 143-144).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 152 376,28 грн. (т. 1, а.с. 145-151).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 309 238,80 грн., яка сплачена Замовником (відповідачем) в повному обсязі, а саме:

- 07.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 627 - 92 771,64 грн.;

- 20.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 838 - 10 806,11 грн.;

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 101 934,95 грн.;

- 20.02.2015 р. відповідно до платіжного доручення № 213 - 103 726,10 грн.

03.06.2014 р. сторонами укладено Угоду про зміну ціни додаткової угоди № 4 від 03.06.2014 р. на суму 36 438,00 грн. та 01.04.2015 р. підписано сторонами Акт № 1 на суму 36 425,00 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 36 425,00 грн.

20.03.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 5, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання оздоблювальних, електромонтажних, сантехнічних робіт на будівлі утилізаційного майданчика (№ 7 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 1, а.с. 166-171).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 71 870,40 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 5) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 5 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 21 561,12 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 5).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 2 974,33 грн. (т. 1, а.с. 175-176).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 р. на суму - 50 038,84 грн. (т. 1, а.с. 177-178).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 18 857,23 грн. (т. 1, а.с. 179-182).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 71 870,40 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 07.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 627 - 21 561,12 грн.;

- 20.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 838 - 2 148,20 грн.;

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 35 027,19 грн.;

- 27.06.2015 р. відповідно до платіжного доручення № 1166 - 13 133,89 грн.

Станом на 26.06.2015 р. розрахунки по даній Додатковій угоді № 5 від 03.04.2015 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

03.04.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 6, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво нульового циклу карантину (№ 6 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 1, а.с. 190-195).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 181 258,80 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 6) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 5 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 54 337,64 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 6).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 60 804,00 грн. (т. 1, а.с. 200-203).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 р. на суму - 68 638,80 грн. (т. 1, а.с. 204-207).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 29 092,80 грн. (т. 1, а.с. 208-210).

28.11.2014 року сторонами підписаний Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 р. на суму - 22 796,40 грн. (т. 1, а.с. 211-213).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 181 332,00 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 07.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 627 - 54 377,64 грн.;

- 14.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 809 - 41 952,00 грн.;

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 48 047,16 грн.;

- 20.02.2015 р. відповідно до платіжного доручення № 513 - 5 212,44 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи Позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 31 742,76 грн.

03.04.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 7, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво колодязя для відкачування гною (№ 4.1 по генплану); будівництво колодязя для відкачування гною (№ 5.1 по генплану); будівництво колодязя для відкачування гною (№ 6.1 по генплану); будівництво вигріба ємк. 9 м.3 (№ 29 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 2-4).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 323 547,60 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 7) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 5 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 97 064,28 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 7).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 66 222,06 грн. (т. 2, а.с. 13-14).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 65 090,81 грн. (т.2, а.с. 15-16).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 65 630,36 грн. (т. 2, а.с. 17-18).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 18 235,30 грн. (т. 2, а.с. 19-20).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 року на суму 17 759,94 грн. (т. 2, а.с.21-22).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 р. на суму - 15 529,99 грн. (т. 2, а.с. 23-24).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень-2 2014 року на суму 15 007,24 грн. (т. 2, а.с. 25-26).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 р. на суму - 60 071,38 грн. (т. 1, а.с. 27-29).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 323 547,60 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 17.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 672 - 97 064,28 грн.;

- 14.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 809 - 123 927,00 грн.;

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 12 764,71 грн., 19 440,40 грн., 10 467,32 грн. та 17 833,56 грн.;

- 18.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1062 - 42 050,33 грн.

Станом на 26.06.2015 р. розрахунки по даній Додатковій угоді № 7 від 03.04.2015 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

03.04.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 8, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання сантехнічних робіт на об"єкті будівництва - блок репродуктор на 600 свингматок (№ 4 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 42-44).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 375 224,40 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 8) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 5 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 112 567,32 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 8).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 375 221,23 грн. (т. 2, а.с. 46-54).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 375 221,23 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 17.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 672 - 112 567,32 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 262 653,91 грн.

03.04.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 9, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання сантехнічних робіт на об"єкті будівництва - блок зі станцією штучного запліднення на 60 кнурів (№ 5 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 69-74).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 118 380,00 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 9) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 5 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 35 514,00 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 9).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 65 775,58 грн. (т. 2, а.с. 77-86).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 р. на суму - 52 604,42 грн. (т. 2, а.с. 87-88).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 118 380,00 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 17.04.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 672 - 35 514,00 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 82 866,00 грн.

12.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 10, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво очисних споруд з септиком та фільтруючими колодязями (№ 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 28, 28.1, 28.2 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 97-102).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 173 474,40 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 10) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 10 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 52 042,32 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 10).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 29 034,40 грн. (т. 2, а.с. 110-113).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 13 149,02 грн. (т. 2, а.с. 114-118).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 30 898,58 грн. (т. 2, а.с. 119-122).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 22 985,83 грн. (т. 2, а.с. 123-127).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 30 933,44 грн. (т. 2, а.с. 128-131).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 р. на суму - 13 200,00 грн. (т. 2, а.с. 132-136).

30.05.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2014 року на суму 29 500,84 грн. (т. 2, а.с. 137-140).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 169 702,11 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 02.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 792 - 52 042,32 грн.

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 93 498,01 та 9 204,32 грн.;

- 10.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 988 - 16 090,03 грн.

Станом на 26.06.2015 р. розрахунки по даній Додатковій угоді № 10 від 12.05.2014 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

29.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 11, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: виконання сантехнічних робіт на об"єкті рампа відвантаження тварин з оглядовим майданчиком (згідно робочих креслень "Рампа відвантаження тварин з оглядовим майданчиком", альбом 4. Об"єкт 90/2013-4.1-ОВ,ВК. № 4.1 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 163-168).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 39 533,00 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 11) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 10 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 30% від вартості додаткової угоди, що складає 11 859,90 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 11).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 39 527,32 грн. (т. 2, а.с. 170-175).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 39 527,32 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 11 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 39 527,32 грн.

29.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 12, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво резервуарів для води 4 шт. /мк. 50 м3 кожний) з мережами пожежного водопроводу (14.1, 14.2 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 2, а.с. 186-188).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 483 529,10 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 12) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 10 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 241 764,55 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 12).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 483 529,00 грн. (т. 2, а.с. 190-194).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 483 529,00 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 30.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 928 - 241 765,55 грн.

- 27.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1166 - 241 764,45 грн.

Станом на 26.06.2015 р. розрахунки по даній Додатковій угоді № 12 від 29.05.2014 р. Замовником (відповідачем) проведено в повному обсязі.

29.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 13, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: внутрішнє опорядження блока репродуктора на 600 свиноматок з рампою відвантаження тварин з оглядовим майданчиком (№ 4, 4.1 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 2-4).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 543 886,80 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 13) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 271 943,40 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 13).

28.11.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на суму 518 643,18 грн. (т. 3, а.с. 6-8).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 518 643,18 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 30.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 928 - 271 943,40 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 13 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 246 699,78 грн.

29.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 14, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: улаштування підвісних стель на блоці миття транспорту (№ 14 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 14-19).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 53 536,30 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 14) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 26 768,15 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 14).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 53 536,30 грн. (т. 3, а.с. 21-24).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 53 536,30 грн.

Відповідачем 30.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 928 частково перераховано кошти в розмірі 26 768,15 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 14 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 26 768,15 грн.

29.05.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 15, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: внутрішнє опорядження блока із станцією штучного запліднення на 60 кнурів (№ 5 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 29-31).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 116 557,20 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 15) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 58 278,60 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 15).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 108 804,53 грн. (т. 3, а.с. 33-34).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 108 804,53 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 46 542,47 грн.

- 30.05.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 958 - 58 278,60 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 15 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 3 983,46 грн.

05.06.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 16, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво розподільчого колодязю водозабірної свердловини № 1 на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 43-48).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 70 405,20 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 16) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 35 202,60 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 16).

30.06.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року на суму 70 405,20 грн. (т. 3, а.с. 50-56).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 70 405,20 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 27.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1166 - 35 202,64 грн.

- 04.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 961 - 35 056,14 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 16 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 146,47 грн.

12.06.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 17, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: будівництво лагун для рідких стоків (№ 16.1, 16.2 по генплану) - спеціальні роботи на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 63-65).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 146 731,68 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 17) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 73 365,84 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 17).

01.04.2015 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на суму 139 656,73 грн. (т. 3, а.с. 67-70).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 139 656,73 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 27.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1166 - 53 367,84 грн.

- 18.06.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1061 - 20 000,00 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 17перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 66 288,89 грн.

12.06.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 18, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: улаштування збагачувальних траншей (№ 15.2 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 76-78).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 54 430,80 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 18) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 27 215,40 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 18).

30.09.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року на суму 54 430,25 грн. (т. 3, а.с. 80-81).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 54 430,25 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 18 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. становить 54 430,25 грн.

12.06.2014 р. сторонами було укладено Додаткову угоду № 19, відповідно до якої Підрядник зобов"язується на свій ризик та/або залученими силами та засобами виконати згідно завдання Замовника роботи, а саме: додаткові роботи на об"єкті: блок репродуктор на 600 свиноматок з рампою відвантаження тварин з оглядовим майданчиком (№ 4, 4.1 по генплану) на об"єкті "Ферма на 600 свиноматок", яке знаходиться за адресою: Україна, територія Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, відповідно до договірної ціни, кошторису, проектної документації, умов дійсної та спільно з Замовником передати результати робіт Корпорації "Система ССБ", а Замовник зобов"язується оплатити та прийняти результати виконаних робіт в межах договірної ціни і умов дійсної угоди (т. 3, а.с. 84-89).

Загальна вартість додаткової угоди складає - 249 837,60 грн. (п. 2.1 Додаткової угоди № 19) і визначена локальним кошторисом на правах зведеного кошторисного розрахунку.

Відповідно до умов п. 9.1 Додаткової угоди № 13 до початку виконання робіт Замовник перераховує Підряднику попередню оплату на протязі 3-х банківських днів після підписання Угоди в розмірі 50% від вартості додаткової угоди, що складає 124 918,80 грн. Подальше фінансування робіт проводиться по факту їх виконання згідно умов Угоди (п. 9.2 Додаткової угоди № 19).

28.11.2014 року сторонами підписаний Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на суму 249 837,60 грн. (т. 3, а.с. 91-96).

Всього, позивачем виконано будівельних робіт на загальну суму 249 837,60 грн. та здійснено оплату, а саме:

- 26.08.2014 р. відповідно до платіжного доручення № 1568 - 124 918,80 грн.

Заборгованість відповідача за виконані будівельні роботи по даній Додатковій угоді № 19 перед позивачем станом на 26.06.2015 р. з урахуванням часткової оплати становить 124 918,80 грн.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем було виконано за завданням відповідача комплекс робіт по будівництву "Ферма на 600 свиноматок" на території Компаніївського району Кіровоградської області у відповідності до Генерального договору підряду від 27.12.2013 року за № 305 та Додаткових угод № № 1-19 до цього Договору підряду, про що свідчать підписані сторонами вказаного договору акти прийняття виконаних робіт.

Вказані вище акти прийняття виконаних робіт, які підписані як позивачем так і відповідачем, між якими укладений Договір підряду, свідчать про те, що позивач дійсно виконав роботи передбачені в цих актах, у відповідності до кошторисної документації, договору підряду та його додаткових угод, передавши їх відповідачу, при цьому останній не мав жодних претензій щодо якості, дефектів та недоліків у виконаних роботах, внаслідок чого в останнього виникло грошове зобов"язання пов"язано з оплатою цих робіт.

Однак, відповідач не оплатив в повному обсязі за виконані роботи позивачем згідно договору підряду та додаткових угод внаслідок чого загальна заборгованість відповідача перед позивачем становить 976 450,79 грн.

Позивач звернувся до відповідача із претензією за № 9/12 від 13.01.2015 року, в якій вимагав здійснити остаточні розрахунки за виконані роботи у відповідності до договору підряду від 27.12.20132 р. № 305 та укладених до нього Додаткових угод № № 1-19 та актів виконаних робіт, які підписані позивачем та відповідачем, тобто позивач вимагав оплатити у повному обсязі вартість виконаних позивачем будівельних робіт.

Однак, відповідач не реагував на заявлені вимоги з боку позивача, зокрема не здійснював остаточних розрахунків за виконані роботи у відповідності до умов договору підряду, не відмовлявся від сплати на користь позивача необхідних коштів за виконані ним роботи, при цьому зазначив у своїй відповіді від 20.01.2015 р. вих № 01-34 про те, що не може розрахуватися за виконані роботи, оскільки Корпорація "Система ССБ" також порушила грошові зобов"язання перед відповідачем (т. 4, а.с. 89-91).

При цьому зазначив, що неодноразово звертався до Корпорації "Система ССБ" з вимогою про сплату заборгованості.

Матеріали справи свідчать про те, що відповідачем було частково оплачено заборгованість за виконані роботи на суму 1 005 373,26 грн., а саме: 24.07.2015 р. сплачено 200 000,00 грн., 03.08.2015 р. сплачено 131 138,67 грн., 01.09.2015 р. сплачено 674 234,58 грн. з яких 644 234,58 грн. основний борг та 30 000,00 грн. судовий сбір, що підтверджується банківськими виписками з рахунку позивача, копії яких долучено до матеріалів справи (т. 4, а.с. 136-138).

В зв"язку з чим, позивачем зменшено розмір основної заборгованості до 1 077,54 грн.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов наступних висновків.

Згідно статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до статті 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Отже, з урахуванням положень статті 530 Цивільного кодексу України та приписів п. 11.3 договору строк виконання відповідачем грошового зобов'язання по оплаті вартості виконаних позивачем та прийнятих відповідачем робіт станом на момент розгляду справи настав.

Однак, як свідчать матеріали справи, відповідач своїх зобов'язань по оплаті виконаних позивачем та прийнятих відповідачем робіт належним чином не виконав, у зв'язку з чим у відповідача перед позивачем утворилась заборгованість у розмірі 1 077,54 грн.

Відповідачем належними та допустимими доказами факту наявності заборгованості та її розмір не спростовано, доказів погашення заборгованості в добровільному порядку не надано.

З огляду на викладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача основної заборгованості у розмірі 1 077,54 грн. є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивачем також заявлена вимога про стягнення з відповідача на користь позивача пені в сумі 85 555,97 грн.

Відповідно до статей 610-611 Цивільного кодексу України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), є його порушенням, у разі якого настають правові наслідки, зокрема, сплата неустойки.

Статтею 549 Цивільного кодексу України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

У пункті 7.3 договору підряду № 305 від 27.12.2013 р. та п. 14.4 Додаткових угод № № 1-19 сторони встановили, що за несвоєчасне проведення розрахунків з підрядником, Замовник сплачує Підряднику (п. 5.5. Договору) пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно проведеної оплати.

Згідно з вимогами Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Згідно з ч. 6 статті 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Факт порушення відповідачем терміну повернення коштів є доведеним. Вимога про стягнення пені заявлена обґрунтовано. Розрахунок пені здійснений вірно. З відповідача за заявлений період стягується пеня в сумі 85 555,97 грн.

Крім того, позивачем заявлено позовну вимогу про стягнення з відповідача на підставі ч. 2 статті 625 Цивільного кодексу України суми 394 893,30 грн. інфляційних втрат та 22038,32 грн. 3% річних.

Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

З огляду на вищевикладене, враховуючи умови договору, перевіривши наданий позивачем розрахунок, судом було встановлено, що з відповідача підлягає стягненню 3% річних у розмірі 22 038,32 грн. та сума інфляційних втрат у розмірі 394 893,30 грн.

Щодо заяви представника відповідача про зменшення розміру пені до 80% та інфляційних втрат до 19 338,55 грн. суд зазначає наступне.

Частиною 3 статті 83 Господарського процесуального кодексу України передбачено право господарського суду, приймаючи рішення, зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

На підставі зазначеної норми, розглянувши клопотання відповідача про зменшення розміру неустойки (пені) та інфляційних втрат, суд вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

У пункті 3.17.4 постанови пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 роз'яснено, що вирішуючи, в тому числі й з власної ініціативи, питання про зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання (пункт 3 статті 83 ГПК), господарський суд повинен об'єктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеню виконання зобов'язання, причини (причин) неналежного виконання або невиконання зобов'язання, незначності прострочення виконання, наслідків порушення зобов'язання, невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким наслідкам, поведінки винної сторони (в тому числі вжиття чи невжиття нею заходів до виконання зобов'язання, негайне добровільне усунення нею порушення та його наслідків) тощо. У зазначеній нормі ГПК йдеться про можливість зменшення розміру саме неустойки (штрафу, пені).

Відтак, згідно з ч. 3 статті 83 Господарського процесуального кодексу України судом може бути зменшено лише розмір неустойки, в даному випадку, пені. Інфляційні втрати не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів за весь час прострочення в їх сплаті. Право зменшення судом розміру інфляційних втрат законодавством не визначено.

Стосовно зменшення розміру пені суд зазначає, що відповідачем не надано доказів у розумінні статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України на підтвердження фінансового становища товариства з додатковою відповідальністю "Дніпроенергобудпром".

Суд вважає за необхідне роз'яснити відповідачу, що відповідно до статті121 Господарського процесуального кодексу України відповідач не позбавлений права при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, звернутися до господарського суду з заявою про відстрочення або розстрочення на стадії виконання рішення суду із наданням належних доказів у підтвердження заяви.

З огляду на викладене, вимоги позивача про стягнення з відповідача основної заборгованості у розмірі 1 077,54 грн., 85 555,97 грн. пені, 3% річних у розмірі 22038,32 грн. та інфляційних втрат у розмірі 394 893,30 грн. є обґрунтованими, документально підтвердженими та такими, що підлягають задоволенню.

У відповідності до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з додатковою відповідальністю "Дніпроенергобудпром" (27552, Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 63, ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Кіровограджилстрой" (25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 44, ) заборгованості в сумі 503 565,13 грн., з яких: 1 077,54 грн. основний борг, 85 555,97 грн. пеня, 22 038,32 грн. 3% річних, 394 893,30 грн. інфляційні втрати, 10 071,30 грн. судового збору.

Наказ видати стягувачу після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Дніпропетровським апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга на рішення подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу, протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 15.09.2015 р.

Суддя С. Б. Колодій