ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"13" березня 2015 р.Справа № 921/32/15-г/11
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

Розглянув матеріали справи

за позовом: Комунального підприємства "Тернопільський міський стадіон", проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль

до відповідача: Приватного підприємства "Будівельна Компанія "Твій дім", проспект С. Бандери, буд.7, офіс 2, м. Тернопіль /фактична адреса м.Тернопіль, вул.Чорновола, 2/24/

про cтягнення неустойки та повернення авансу в сумі 53 686 грн. 06 коп..

За участю представників сторін

Позивача: Парійчук Ю.Д. - представник;

Відповідача: Бутницька Н. М. - директор.

Суть справи: Комунальне підприємство "Тернопільський міський стадіон", проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль звернулось до господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до приватного підприємства "Будівельна Компанія "Твій дім", проспект С. Бандери, буд.7, офіс 2, м. Тернопіль про стягнення неустойки та повернення авансу в сумі 53 686 грн. 06 коп., з яких: 43 467 грн. 12 коп. - сума авансу, 10 142 грн. 33 коп. - штраф та 76 грн. 61 коп. - пеня.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до умов договору № 4 від 12.03.2014 р. на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту і захисту фасаду від промерзання і замокання над експлуатуючими приміщеннями західної трибуни міського стадіону по просп.. Ст. Бандери в м. Тернополі позивачем перераховано аванс відповідачу в сумі 43 467 грн. 12 коп.. Відповідач в порушення умов договору № 4 від 12.03.2014 р. не виконав роботи по капітальному ремонту даху та фасадів від промерзання і замокання, в наслідок чого позивач просить повернути аванс в сумі 43 467 грн. 12 коп., а також штраф в розмірі 10 142 грн. 33 коп. та пеню в розмірі 76 грн. 61 коп., що нараховані згідно умов договору.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 15 січня 2015 року порушено провадження у справі та розгляд даної справи призначено на 27 січня 2015 року. В порядку ст. 77 ГПК України розгляд справи відкладено на 10 лютого 2015 року, 03 березня 2015 року та 13 березня 2015 року. Зобов'язано відповідача надати суду до дня розгляду справи документально обґрунтований відзив на позовну заяву.

13 березня 2015 року на адресу господарського суду Тернопільської області від відповідача надійшли заперечення на позов (вх. № 7977 від 13.03.2015 р.), в яких зазначено, що між сторонами був укладений договір на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту даху та захисту фасаду від промерзання і замокання над експлуатуючими приміщеннями західної трибуни міського стадіону по просп.. Ст. Бандери в м. Тернополі. Згідно умов даного договору позивач здійснив авансування 24 квітня 2014 року в сумі 43 467 грн. 12 коп.. Як стверджує відповідач, до виконання робіт приступив вчасно, одразу після отримання авансу. Відповідно до умов договору відповідач виконав всі взяті на себе зобов"язання оплачені авансом, що підтверджується підписом та скріпленою печаткою підприємства в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року, додатково об"єми робі перевірено КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник", про що свідчить підпис та печатка комунального підприємства. Окрім того, відповідач зазначає, що будівельні роботи були здійснені на суму 51 490 грн. 00 коп., що перевищує суму авансу в розмірі 8 023 грн. 00 коп. 16 липні 2014 року відповідачем були надані позивачу таблиця розшифрування розцінки, дефектний акт, акт приймання допоміжних будівельних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт по фасаду та лист від 16.07.2014 р. № 130, де чітко зазначено, що вищезазначені документи отримав головний інженер КП "Тернопільський міський стадіон".

Разом з тим, для підтвердження факту виконання умов договору відповідач в запереченнях просив суд провести перевірку Держфінінспекції в Тернопільській області всіх виконаних робіт, викликати в судове засідання для надання пояснень головного інженера стадіону Лабатюка В.І. та інженера технагляду КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник" Озерянського Б.П..

В судовому засіданні 13 березня 2015 року представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі та зазначив, що відповідачем не надано жодних доказів виконання умов договору.

В судовому засіданні 13 березня 2015 року представник відповідача подані заперечення підтримав в повному обсязі та зазначив, що роботи оплачені авансом виконані в повному обсязі відповідно до умов договору. Однак керівництвом позивача не підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року, втім об"єми робіт підтверджено підписом інженера технагляду Озерянського Б.П. та відбитком печатки КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник". Для повного та всебічного розгляду справи відповідач просить суд провести перевірку Держфінінспекції в Тернопільській області всіх виконаних робіт, окрім того викликати в судове засідання для надання пояснень головного інженера стадіону Лабатюка В.І. та інженера технагляду Озерянського Б.П..

Господарський суд з огляду на заявлене відповідачем клопотання та відповідно до статті 30 Господарського процесуального кодексу України, якою передбачено, що в судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи, а також враховуючи п.1.9. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", в якому зазначено, що господарський суд вправі викликати зазначених осіб як у процесі попередньої підготовки справи до розгляду (пункт 8 статті 65 ГПК), так і під час її розгляду (пункт 1 частини першої та частина третя статті 77 ГПК), прийшов до висновку, що клопотання про виклик у судове засідання головного інженера стадіону Лабатюка В.І. та інженера технагляду КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник" Озерянського Б.П. для надання пояснень по суті позовних вимог підлягає до задоволення.

Відповідно до Положення про державну фінансову інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 310, Держфінінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів.

Крім того, Держфінінспекція здійснює державний фінансовий контроль за діяльністю суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Розглянувши заявлене запереченнях на позов та в судовому засіданні клопотання ПП "Будівельна Компанія "Твій дім" про зобов'язання Держану фінансову інспекцію в Тернопільській області провести перевірку всіх виконаних робіт, господарський суд вважає його таким, що підлягає відхиленню з огляду на його необгрунтованість та відсутність належних та допустимих доказів на його обгрунтування.

З урахуванням викладеного та з метою всебічного, повного та об'єктивного розгляду спору, господарський суд відкладає розгляд справи в межах строків, встановлених ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 30, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 27 березня 2015 року на 10 год. 00 хв.

2. Викликати у судове засідання головного інженера КП "Тернопільський міський стадіон" Лабатюка Володимира Івановича /адреса: проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль / для надання пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.

3. Викликати у судове засідання інженера технагляду КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник" Озерянського Богдана Петровича /адреса: вул. Опільського, 6, м. Тернопіль / для надання пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.

4. Ухвалу направити:

- позивачу Комунальному підприємству "Тернопільський міський стадіон", проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль;

- відповідачу Приватному підприємству "Будівельна Компанія "Твій дім" за адресою м.Тернопіль, вул.Чорновола, 2/24 з поміткою для Бутницької Н.М.;

- Лабатюку Володимиру Івановичу, проспект С. Бандери, 15 /КП Тернопільський міський стадіон/, м. Тернопіль;

- Озерянському Богдану Петровичу (КП фірма "Тернопільбудінвестзамовник"), вул. Опільського, 6, м. Тернопіль.

Суддя А.М. Сидорук