ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"03" березня 2015 р.Справа № 921/32/15-г/11
УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Сидорук А.М.

Розглянув матеріали справи

за позовом: Комунального підприємства "Тернопільський міський стадіон", проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль

до відповідача: Приватного підприємства "Будівельна Компанія "Твій дім", проспект С. Бандери, буд.7, офіс 2, м. Тернопіль

про cтягнення неустойки та повернення авансу в сумі 53 686 грн. 06 коп.

За участю представників сторін:

позивача: не з"явився;

відповідача: не з'явився.

Суть справи: Комунальне підприємство "Тернопільський міський стадіон", проспект С. Бандери, 15, м. Тернопіль звернулось до господарського суду Тернопільської області з позовною заявою до приватного підприємства "Будівельна Компанія "Твій дім", проспект С. Бандери, буд.7, офіс 2, м. Тернопіль про стягнення неустойки та повернення авансу в сумі 53 686 грн. 06 коп., з яких: 43 467 грн. 12 коп. - сума авансу, 10 142 грн. 33 коп. - штраф та 76 грн. 61 коп. - пеня.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до умов договору № 4 від 12.03.2014 р. на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту і захисту фасаду від промерзання і замокання над експлуатуючими приміщеннями західної трибуни міського стадіону по просп. Ст. Бандери в м. Тернополі позивачем перераховано аванс відповідачу в сумі 43 467 грн. 12 коп. Відповідач неналежним чином виконав умови договору № 4 від 12.03.2014 р., а саме не виконав роботи по капітальному ремонту даху та фасадів від промерзання і замокання, в наслідок чого останній просить повернути аванс в сумі 43 467 грн. 12 коп., на яку нараховано штраф в розмірі 10 142 грн. 33 коп. та пеню в розмірі 76 грн. 61 коп.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 15 січня 2015 року порушено провадження у справі та розгляд даної справи призначено на 27 січня 2015 року на 11 год. 20 хв.; зобов'язано позивача надати суду оригінали для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії платіжних документів, підтверджуючих сплату авансу в сумі 43 467,12 грн. за договором № 4 від 12.03.2014 р.; докази забезпечення підрядника до початку провадження робіт затвердженим дефектним актом та проектно-кошторисною документацією і всіма необхідними документами, що дозволяють виконання робіт (п.5.3.2. договору); докази надіслання відповідачу претензії № 129 від 18.12.2014р. Відповідача зобов"язано надати обгрунтований відзив на позовну заяву.

Представник позивача в судовому засіданні 27 січня 2015 року позовні вимоги підтримав в повному обсязі із підстав наведених у позові. Надав суду витребувані оригінали документів для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчені копії витребуваних ухвалою суду доказів.

Відповідач письмового відзиву на позов не подав, заперечень щодо заявлених позовних вимог суду не представив, повноважений представник відповідача в судове засідання 27 січня 2015 року не з'явився, хоча про час і місце розгляду справи відповідач був повідомлений належним чином, в порядку ст.ст. 64, 87 ГПК України. Ухвала про порушення провадження по справі надіслана останньому на адресу, що вказана у позовній заяві та відповідає адресі, що значиться у спеціальному витязі з ЄДР України, виданому станом на 15.01.2015 р.

В порядку ст.77 ГПК України ухвалою господарського суду Тернопільської області від 27 січня 2015 року розгляд справи відкладено 10.02.2015р., зобов'язано відповідача надати суду обгрунтований відзив на позовну заяву.

Представник відповідача в судове засідання 10 лютого 2015 року не з"явився, однак 09 лютого 2015 року на адресу суду від ТзОВ будівельна компанія "Твій дім" надійшло клопотання № 6 від 09 лютого 2015 року про відкладення розгляду справи для ознайомлення з матеріалами справи та отримання кваліфікованої юридичної допомоги.

Представник позивача в судовому засіданні не заперечує щодо відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 10.02.2015р. розгляд справи відкладено на 03.03.2015р.; зобов'язано позивача надати господарському суду обгрунтований розрахунок нарахованої пені із зазначенням періоду, за який вона нарахована та відповідача зобов'язано надати суду документально обгрунтований відзив на позовну заяву.

03 березня 2015 року на адресу господарського суду Тернопільської області від комунального підприємства "Тернопільський міський стадіон" надійшло клопотання (вх.№ 7239) від 03 березня 2015 року про відкладення розгляду справи на іншу дату та розрахунок нарахованої пені та штрафних санкцій із зазначенням періоду, за який вона нарахована.

Представник відповідача в судове засідання 03 березня 2015 року не з"явився, документально обґрунтованого відзиву на позов не подав, заперечень щодо заявлених позовних вимог суду не представив.

Розглянувши матеріали справи, приймаючи до уваги не явку представників сторін в судове засідання , з метою повного та всебічного вирішення спору по суті, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи в межах строків, встановлених ст. 69 Господарського процесуального кодексу України та повторно витребувати докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 13 березня 2015 року на 14 год. 30 хв.

2. Зобов'язати відповідача надати суду до дня розгляду справи документально обгрунтований відзив на позовну заяву.

3. Ухвалу направити позивачу та відповідачу за адресами: проспект С. Бандери, буд.7, офіс 2, м. Тернопіль та м. Тернопіль, вул.Живова, буд.14, кв.32 /засновник юридичної особи Ястремська Галина Станіславівна /.

Суддя А.М. Сидорук