ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

20 червня 2014 року Справа № 912/1146/13

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коротченко Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 912/1146/13

за позовом: публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", м. Кременчук Полтавської області

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю "Центрбудмонтаж", м. Кіровоград

про стягнення 65 776,31 грн.,

представники сторін:

від позивача - участі не брали;

від відповідача - Протівцев Ю.М., директор, наказ № 1-к від 25.11.11р.,

встановив: публічне акціонерне товариство "Кременчуцький сталеливарний завод" звернулося до господарського суду з позовною заявою про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Центрбудмонтаж" 65 776,31 грн., із яких 23143,52 грн. неустойки за порушення строків виконання робіт та 42632,79 грн. штрафу за прострочення виконання робіт, виходячи з вартості невиконаних робіт, передбачених договором підряду № 40-15-07 від 06.07.2012 року.

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 06.06.14 р. розгляд справи відкладено до 20.06.14 р., зобов'язано сторони надати необхідні для вирішення спору матеріали.

Представник позивача участі в судовому засіданні не брав, жодної з вимог ухвали суду не виконав, витребуваних документів не подав. При цьому, позивач не повідомив господарський суд про наявність поважних причин та обставин, що зумовили невиконання публічним акціонерним товариством "Кременчуцький сталеливарний завод" вимог ухвали суду.

Заслухавши пояснення представника відповідача, в ході судового розгляду справи посуті виникла необхідність витребувати від сторін нові докази, необхідні для повного та всебічного вирішення спору.

Неподання позивачем витребуваних доказів та необхідність витребувати у сторін нові докази є підставами для відкладення розгляду справи згідно п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене, спір не може бути вирішено в даному засіданні, тому розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Розгляд справи № 912/1146/13 відкласти до 01.07.2014 о 16:00 год.

Засідання провести в приміщенні господарського суду Кіровоградської області за адресою: м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 29/32, кабінет № 208.

Зобов'язати до дня судового засідання подати до суду:

Позивача:

- письмові відповіді на листи відповідача, що направлені за договором № 40-15-07 від 06.07.12 р. позивачу, а саме: № 138 від 19.07.12 р., № 139 від 19.07.12 р., № 140 від 20.07.12 р., № 147 від 24.07.12 р., № 165 від 02.08.12 р., № 181 від 07.08.12 р., № 275 від 17.09.12 р., а також заяву від 03.10.12 р. вих. № 314, № 6301 від 09.10.12 р. (а.с. 64-72 том 1); в разі їх відсутності - відповідні письмові пояснення;

- копію листа позивача за вих. № 40-15/2-167 від 01.08.12 р.;

- письмові доводи щодо обставин прострочення позивачем оплати поставлених відповідачем матеріалів, необхідних для виконання підрядних робіт відповідачем, що спричинило затримку у поставці відповідачем наступної партії необхідних для підрядних робіт матеріалів та які саме строки затримки мали при цьому місце (зазначити певні періоди);

- копії додатків № 1, № 2 та № 3 до договору підряду № 40-15-07 на проведення робіт, а також додаток № 2, № 4 та № 5 до додаткової угоди від 09.08.12 р. до договору підряду від 06.07.12 р.;

Відповідача:

- копії додатків № 1, № 2 та № 3 до договору підряду № 40-15-07 на проведення робіт, а також додаток № 2, № 4 та № 5 до додаткової угоди від 09.08.12 р. до договору підряду від 06.07.12 р.

Попередити позивача, що у відповідності до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України, ухвали суду є обов'язковими до виконання.

За ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф, визначений п. 5 ч. 1 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України. Окрім цього, до позивача можуть бути застосовані наслідки, передбачені п. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Копію ухвали надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення сторонам у справі, зокрема,

позивачу за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Приходька, 141;

відповідачу за адресою: 25005, м. Кіровоград, вул. Леваневського, 2 в.

Суддя Л. С. Коротченко