<TITLE>908/4373/14</TITLE>
<!-- BEGIN METADATA -->
<!-- Найменування файла з рішенням -->
<META NAME="FILENAME" CONTENT="5009_1317536.html">
<!-- {1,2} ID рішення TAGNAME(DOCID, DOCORGID) - нужно для получения подтверждения реестрации -->
<META NAME="DOCID" CONTENT="1317536">
<META NAME="DOCORGID" CONTENT="9">
<!-- [3] Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення TAGNAME(COURTNAME) -->
<META NAME="COURTNAME" CONTENT="Господарський суд Запорізької області">
<!-- [4] Код суду, який ухвалив (постановив) судове рішення TAGNAME(CAUSECOURT) -->
<META NAME="CAUSECOURT" CONTENT="5009">
<!-- [4.1] Код суду, який ухвалив (постановив) судове рішення TAGNAME(CAUSECOURT2013) -->
<META NAME="CAUSECOURT2013" CONTENT="908">
<!-- [5] Справа номер TAGNAME(CAUSENUM) -->
<META NAME="CAUSENUM" CONTENT="908/4373/14">
<!-- [6] Дата справи TAGNAME(CAUSEDATE) -->
<META NAME="CAUSEDATE" CONTENT="28.10.2014">
<!-- [7] Дата ухвалення рішення TAGNAME(DOCDATE) -->
<META NAME="DOCDATE" CONTENT="08.12.2014">
<!-- [9] Форма рішення (ID) TAGNAME(DOCTYPE) -->
<!-- рішення = 2 -->
<!-- постанова = 3 -->
<!-- ухвала суду = 4 -->
<!-- судовий наказ = 5 -->
<!-- окрема ухвала = 6 -->
<META NAME="DOCTYPE" CONTENT="2">
<!-- [10] Форма судочинства (ID) TAGNAME(CAUSETYPE) -->
<!-- адміністративна = 1 -->
<!-- кримінальна = 2 -->
<!-- господарська = 3 -->
<!-- цивільна = 4 -->
<!-- адміністративне правопорушення = 5 -->
<META NAME="CAUSETYPE" CONTENT="3">
<!-- [11] Код категорії справи TAGNAME(CAUSECATEGORY) -->
<META NAME="CAUSECATEGORY" CONTENT="4598">
<!-- [12] Справа розглядається по інстанції (ID) TAGNAME(CAUSELOCATION) -->
<!-- апеляційній = A -->
<!-- касаційній = C -->
<META NAME="CAUSELOCATION" CONTENT="P">
<!-- [13] Попередній номер поточної судової справи TAGNAME(REREGCAUSENUM) -->
<!-- [14] Попередня дата поточної судової справи TAGNAME(REREGCAUSEDATE) -->
<!-- [15] Номер судової справи, рішення в якій переглядається TAGNAME(PREVCAUSENUM) -->
<!-- [16] Дата судової справи, рішення в якій переглядається TAGNAME(PREVCAUSEDATE) -->
<!-- [17] Дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається TAGNAME(PREVRESCAUSEDATE) -->
<!-- [18] Суд, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається TAGNAME(PREVCOURTNAME) -->
<!-- [19] Код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається TAGNAME(PREVCAUSECOURT) -->
<!-- [19.1] Код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається TAGNAME(PREVCAUSECOURT2013) -->
<!-- [20] Код категорії попередньої справи TAGNAME(PREVCAUSECATEGORY) -->
<!-- [21] Секретар судового засідання TAGNAME(SECRETARY) -->
<!-- [22] Заборона оприлюднення TAGNAME(HEARINGCLOSED) -->
<!-- не заборонено = V -->
<!-- заборонено = Z -->
<!-- заборонено тимчасово = T -->
<META NAME="HEARINGCLOSED" CONTENT="V">
<!-- [23] Кільк-ть аркушів документа (НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ) -->
<!-- Судді в рішенні: -->
<!-- [24] Порядковий номер TAGNAME(JUDGEPOSITION) -->
<META NAME="JUDGEPOSITION1" CONTENT="1">
<!-- [25] ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ TAGNAME(JUDGENAME) -->
<META NAME="JUDGENAME1" CONTENT="Мойсеєнко Т.В.">
<!-- [26] КОД СУДДІ TAGNAME(JUDGECODE) -->
<!-- Сторони рішення: -->
<!-- [27] Порядковий номер TAGNAME(MEMBPOSITION) -->
<META NAME="MEMBPOSITION1" CONTENT="1">
<!-- [28] Тип сторони (ID): TAGNAME(MEMBTYPE) -->
<!-- позивач = P -->
<!-- відповідач = V -->
<META NAME="MEMBTYPE1" CONTENT="P">
<!-- [29] Тип позивача (ID): TAGNAME(MEMBPOZYVACHTYPE) -->
<!-- позивач = P -->
<!-- заявник = Z -->
<!-- стягувач = S -->
<!-- кредитор = K -->
<!-- обвинувач = B -->
<!-- цивільний позивач = C -->
<!-- заінтересована особа = A -->
<!-- інша особа = I -->
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE1" CONTENT="P">
<!-- [30] Тип відповідача (ID): TAGNAME(MEMBVIDPOVIDACHTYPE) -->
<!-- відповідач = V -->
<!-- цивільний відповідач = C -->
<!-- адмін.правопорушник = P -->
<!-- боржник = B -->
<!-- підсудний = D -->
<!-- інша особа = I -->
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE1" CONTENT="">
<!-- [31] Тип особи (ID): TAGNAME(MEMBOSOBATYPE) -->
<!-- юридична = U -->
<!-- фізична = F -->
<META NAME="MEMBOSOBATYPE1" CONTENT="U">
<!-- [32] Повна назва (для юридичних) або Прізвище та ініціали (для фізичних) TAGNAME(MEMBNAME) -->
<META NAME="MEMBNAME1" CONTENT="ДП &quot;ДМСС №216&quot; ТОВ &quot;Корпорація Донбасмонтажспецстрой&quot;">
<!-- [33] Цифрове або літерне позначення TAGNAME(MEMBSHORT) -->
<META NAME="MEMBSHORT1" CONTENT="Позивач 1">
<!-- [34] Код ЄДРПОУ (для юридичних) TAGNAME(MEMBOKPO) -->
<META NAME="MEMBOKPO1" CONTENT="37510280">
<!-- [35] Дата народження (для фізичних) - НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ -->
<!-- [36] Адреса (для юридичних) або Місцезнаходження (для фізичних) TAGNAME(MEMBPOSTADDRESS) -->
<!-- [37] Частка держвласності TAGNAME(CHASTDERGVL) ЗНАЧЕНИЕ(TRUE|FALSE) -->
<META NAME="CHASTDERGVL1" CONTENT="FALSE">
<!-- [27] Порядковий номер TAGNAME(MEMBPOSITION) -->
<META NAME="MEMBPOSITION2" CONTENT="2">
<!-- [28] Тип сторони (ID): TAGNAME(MEMBTYPE) -->
<!-- позивач = P -->
<!-- відповідач = V -->
<META NAME="MEMBTYPE2" CONTENT="V">
<!-- [29] Тип позивача (ID): TAGNAME(MEMBPOZYVACHTYPE) -->
<!-- позивач = P -->
<!-- заявник = Z -->
<!-- стягувач = S -->
<!-- кредитор = K -->
<!-- обвинувач = B -->
<!-- цивільний позивач = C -->
<!-- заінтересована особа = A -->
<!-- інша особа = I -->
<META NAME="MEMBPOZYVACHTYPE2" CONTENT="">
<!-- [30] Тип відповідача (ID): TAGNAME(MEMBVIDPOVIDACHTYPE) -->
<!-- відповідач = V -->
<!-- цивільний відповідач = C -->
<!-- адмін.правопорушник = P -->
<!-- боржник = B -->
<!-- підсудний = D -->
<!-- інша особа = I -->
<META NAME="MEMBVIDPOVIDACHTYPE2" CONTENT="V">
<!-- [31] Тип особи (ID): TAGNAME(MEMBOSOBATYPE) -->
<!-- юридична = U -->
<!-- фізична = F -->
<META NAME="MEMBOSOBATYPE2" CONTENT="U">
<!-- [32] Повна назва (для юридичних) або Прізвище та ініціали (для фізичних) TAGNAME(MEMBNAME) -->
<META NAME="MEMBNAME2" CONTENT="ТОВ &quot;Авантаж-Строй&quot;">
<!-- [33] Цифрове або літерне позначення TAGNAME(MEMBSHORT) -->
<META NAME="MEMBSHORT2" CONTENT="Відповідач 1">
<!-- [34] Код ЄДРПОУ (для юридичних) TAGNAME(MEMBOKPO) -->
<META NAME="MEMBOKPO2" CONTENT="">
<!-- [35] Дата народження (для фізичних) - НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ -->
<!-- [36] Адреса (для юридичних) або Місцезнаходження (для фізичних) TAGNAME(MEMBPOSTADDRESS) -->
<!-- [37] Частка держвласності TAGNAME(CHASTDERGVL) ЗНАЧЕНИЕ(TRUE|FALSE) -->
<META NAME="CHASTDERGVL2" CONTENT="FALSE">
<!-- [38] Версія клієнта TAGNAME(APPVER) -->
<META NAME="APPVER" CONTENT="1.20.1.185">
<!-- [39] Код провайдера ЕЦП TAGNAME(CRYPTPROVIDER) -->
<META NAME="CRYPTPROVIDER" CONTENT="USC">
<!-- END METADATA -->
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<META NAME="Author" CONTENT="">
<META NAME="Description" CONTENT="Document">
<META NAME="Document-state" CONTENT="static">
<META NAME="Updated" CONTENT="16.12.2014 9:53:06">
<META NAME="Robots" CONTENT="All">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<STYLE TYPE="text/css">
margin-right: 10 mm;
margin-bottom: 10 mm;
mso-paper-source: 0;
@charset "Windows-1251";
font-family: Times New Roman;
font-family: Facefont SSH;
font-family: Facefont SSH;
font-family: Times New Roman;
text-align: justify;
margin-bottom: 0 mm;
white-space: normal;
word-spacing: normal;
<P class="ps12"><FONT class="fs220"> &nbsp;номер провадження справи &nbsp;2/92/14</FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs230"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT class="fs226"><IMG src="herb.gif" height=72 width=54></FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs119">ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ</FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs110">РІШЕННЯ</FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs118">ІМЕНЕМ УКРАЇНИ</FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs121"> &nbsp;</FONT></P>
<P><FONT class="fs117"> 08.12.2014 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;Справа № <FONT class="fs116">&nbsp;908/4373/14</FONT></P>
<P class="ps4"><FONT class="fs115"> </FONT></P>
<P class="ps4"><FONT class="fs144">Суддя Мойсеєнко Т.В., </FONT><FONT class="fs218">розглянувши у відкритому судовому засіданні справу</FONT></P>
<P><FONT class="fs143">за позовом </FONT><FONT class="fs217">Дочірнього підприємства “ДМСС№216” товариства з обмеженою відповідальністю “Корпорація Донбасмонтажспецстрой”, м. Маріуполь, Донецька область,</FONT></P>
<P><FONT class="fs142">до відповідача: </FONT><FONT class="fs216">Товариства з обмеженою відповідальністю “Авантаж-Строй”, смт.Володарське, Донецька область, </FONT></P>
<P><FONT class="fs140">за участю представників:</FONT></P>
<P><FONT class="fs139">від позивача </FONT><FONT class="fs214">– не з’явився;</FONT></P>
<P class="ps9"><FONT class="fs138">від відповідача</FONT><FONT class="fs213"> – &nbsp;не з’явився;</FONT></P>
<P class="ps7"><FONT class="fs137">ВСТАНОВИВ:</FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs210">Позов заявлено на підставі ст. ст. 837, 839, 853, 854, 625 Цивільного кодексу України.</FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs209">Ухвалою господарського суду від 31.10.2014 р. прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 2/92/14 та призначено розгляд справи на 25.11.2014р. </FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs208">В судовому засіданні 25.11.2014р. був присутній представник позивача, за заявою якого фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася.</FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs207">Представник позивача в судовому засіданні 25.11.2014 р. підтримав заявлені позовні вимоги. </FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs206">У зв’язку з неявкою в судове засідання представника відповідача та невиконанням сторонами вимог суду в повному обсязі суд ухвалою від 25.11.2014р. відклав розгляд справи на 08.12.2014 р.</FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs205">В судове засідання 08.12.2014 р. сторони своїх представників не направили.</FONT></P>
<P class="ps3"><FONT class="fs204">Від позивача 01.12.2014 р. надійшло клопотання розглядати справу без присутності його представника. &nbsp;</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs202">Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГПК України ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs201">За таких обставин, враховуючи положення ст. 64 ГПК України, суд вважає відповідача таким, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs200">Статтею 75 ГПК України передбачено, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs199">Суд дійшов висновку, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи по суті, і розгляд справи можливий без присутності представників позивача та відповідача. </FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs198">В судовому засіданні 08.12.2014р. судом прийнято рішення. </FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs197">Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне. </FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs196">01.10.2012 р. Товариством з обмеженою відповідальністю “Авантаж-Строй” (замовник, відповідач у справі) та Дочірнім підприємством “ДМСС№216” товариства з обмеженою відповідальністю “Корпорація Донбасмонтажспецстрой” &nbsp;(підрядник, позивач у справі) укладено договір підряду № 573, за яким підрядник зобов’язується власними та/або залученими силами за завданням замовника у відповідності до умов даного договору виконати будівельно-монтажні роботи по заміні опалення АКБ цеху 108 та в КОЕГП АБК-5 ПАТ «Азовелеткросталь».</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs195">Згідно з п. 3.2 договору підрядник зобов’язаний виконати роботи у строки, визначені в погодженому сторонами графіку.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs194">У п. 2.1 договору погоджено, що вартість всіх робіт, що виконуються за договором, визначається відповідно до розрахунку договірних цін на підставі додатків «Правила визначення вартості будівництва» - ЖБН Д1.1.-1.2000 (з урахуванням змін та доповнень). </FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs193">За умовами п. 4.1 договору розрахунок за виконані роботи в розмірі вартості виконаних робіт здійснюється замовником після підписання двостороннього акту приймання-передачі виконаних робіт шляхом оплати грошовими коштами на поточний рахунок підрядника протягом 20 банківських днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється н підставі платіжної вимоги-підрядника. </FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs192"> Згідно з п. 1.41 договору даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.03.2013 р., а в частині гарантійних зобов’язань та санкцій за їх порушення – до спливу гарантійного строку. </FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs191">Договір підписаний сторонами ті скріплений їх печатками. </FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs189">Акти виконаних робіт та довідки про вартість робіт і витрати підписані обома сторонами та скріплені їх печатками. Роботи прийняті замовником без зауважень. </FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs185">За приписами статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту &nbsp;або &nbsp;інших &nbsp;вимог, &nbsp;що &nbsp;звичайно ставляться.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs184">Аналогічні положення містить ст. 193 Господарського кодексу України.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs183">Згідно зі ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs182">Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs180"> Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs179">Відповідно до вимог ч. 3 ст. 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs178">Відповідач не надав обґрунтованих заперечень проти позову або доказів сплати заборгованості за виконані роботи. &nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs176">Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають &nbsp;правові наслідки, встановлені договором або законом.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs175">Згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший &nbsp;розмір процентів не встановлений договором або законом.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs172">Всього позивачем нараховано 3497,65 грн. – 3% річних. </FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs171">В розрахунку 3% річних допущено помилку при зазначенні початку виникнення прострочення оплати робіт по обох актах.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs170">Так, за умовами п. 4.1 договору роботи мали бути оплачені замовником протягом 20 банківських днів з дати підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт. Обидва акти виконаних робіт підписані 16.01.2013 р., тому оплата мала бути здійснена по ним до 13.02.2013 р. Отже, прострочення оплати по обох актах виинкло з 14.02.2013 р.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs169">За розрахунком суду 3% річних слід розраховувати наступним чином:</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs167">- від суми боргу 7000,00 грн. за період 30.12.2013 р. по 22.10.2014 р. (297 днів) 3% річних складають 170,88 грн.;</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs165">Всього з відповідача на користь позивача підлягають стягненню 3% річних в сумі 3478,12 грн. У стягненні 19,53 грн. - 3% річних суд відмовляє. </FONT></P>
<P class="ps1"><FONT class="fs160">Таким чином, позовні вимоги задоволені судом частково.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs159">Відповідно до 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно задоволених вимог.</FONT></P>
<P class="ps6"><FONT class="fs136">Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд</FONT></P>
<P class="ps8"><FONT class="fs135">ВИРІШИВ:</FONT></P>
<P class="ps0"><FONT class="fs158">Позов задовольнити частково.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs148">Видати наказ.</FONT></P>
<P class="ps5"><FONT class="fs147">В задоволенні іншої частини позову відмовити.          </FONT></P>
<P class="ps9"><FONT class="fs146"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT class="fs126">Суддя &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Т.В.Мойсеєнко</FONT></P>
<P><FONT class="fs224">Повне рішення оформлено та підписано 15.12.2014р. </FONT></P>
<P><FONT class="fs223">і набирає законної сили після закінчення</FONT></P>
<P><FONT class="fs222">десятиденного строку з дня його підписання.</FONT><FONT class="fs114"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></P>
<P class="ps9"><FONT class="fs113"> &nbsp;</FONT></P>
<P class="ps9"><FONT class="fs112"> &nbsp;</FONT></P>